(1) Searching for "2021112309042352251" in Archived Documents Library (TED-ADL)

Ausschreibung: Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen - DE-Berlin
Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
Dokument Nr...: 596649-2021 (ID: 2021112309042352251)
Veröffentlicht: 23.11.2021
*
  DE-Berlin: Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
   2021/S 227/2021 596649
   Bekanntmachung einer Änderung
   Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Gewobag WB Wohnen in Berlin GmbH
   Postanschrift: Alt-Moabit 101A
   Ort: Berlin
   NUTS-Code: DE3 Berlin
   Postleitzahl: 10559
   Land: Deutschland
   E-Mail: [7]Einkauf@gewobag.de
   Telefon: +49 3047081562
   Fax: +49 3047081560
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [8]https://my.vergabeplattform.berlin.de
   Adresse des Beschafferprofils: [9]https://my.vergabeplattform.berlin.de
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Heizung- und Warmwasseranlagen
   Referenznummer der Bekanntmachung: 111-20
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
   II.1.3)Art des Auftrags
   Bauauftrag
   II.2)Beschreibung
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE300 Berlin
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des
   Vertrags:
   Gegenstand dieser Leistungsbeschreibung sind:
   - Heizungsanlagen und zentrale Wassererwärmungsanlagen
   nach DIN 18380
   II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
   Beschaffungssystems oder der Konzession
   Beginn: 03/09/2020
   Ende: 26/07/2021
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [10]2020/S 134-328462
   Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
   Auftrags-Nr.: 820030719
   V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe
   V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die
   Konzessionsvergabe:
   06/07/2020
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus
   Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
   Offizielle Bezeichnung: B & O Gebäudetechnik GmbH & Co. KG
   Ort: Berlin
   NUTS-Code: DE300 Berlin
   Land: Deutschland
   Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt
   des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.)
   Gesamtwert der Beschaffung: 419 533.56 EUR
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Landes Berlin
   Postanschrift: Martin-Luther-Str. 105
   Ort: Berlin
   Postleitzahl: 10825
   Land: Deutschland
   Telefon: +49 303090138316
   Fax: +49 303090137613
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Offizielle Bezeichnung: Gewobag
   Postanschrift: Alt-Moabit 101A
   Ort: Berlin
   Postleitzahl: 10559
   Land: Deutschland
   Telefon: +49 3047081562
   Fax: +49 3047081560
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   18/11/2021
   Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession
   VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen
   VII.1.1)CPV-Code Hauptteil
   45331000 Installation von Heizungs-, Lüftungs- und Klimaanlagen
   VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   VII.1.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: DE300 Berlin
   Hauptort der Ausführung:
   Holtheimer Weg 25-27 in 12207 Berlin
   VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Allgemeine BaubeschreibungIn dem Gebäude Holtheimer Weg 25  27 in
   12207 Berlin, Baujahr 1964, sind im Zeitraum März 2020 bis Juni2021
   umfangreiche Modernisierungs- und Instandsetzungsarbeiten im
   unbewohnten Zustand geplant.Es handelt sich um zwei Gebäude mit
   Laubengängen und einem verbindenden, zentralen Treppenhaus. ImHaus Nr.
   27 befindet sich ein zweites Treppenhaus am den Laubengängen.Das Haus
   Nr. 25 hat 6 Geschosse und das Haus Nr. 27 hat 7 Geschosse, beide
   Gebäudeteile sind vollunterkellert. Im Gebäude befinden sich 136
   Wohnungen mit 4.076 qm. Bis auf 2 Wohnungen in Erdgeschosssind alle
   Wohnungen Einzimmerappartements.Vorgelagert zu anderen Gewerken ist die
   Entfernung der Schadstoffe aus den Wohnungen und dem
   Kellererforderlich.Die Sanierung umfasst alle Wohnungen und die
   gesamten Gebäudehülle einschließlich energetischerErtüchtigung mit
   Innendämmung und an den Giebelseiten mit Wärmedämmverbundsystem, die
   Erneuerungaller Fenster, die komplette Erneuerung aller
   gebäudetechnischen Einrichtungen und Modernisierung
   derPersonenaufzüge.Die Vergabe aller Bauleistungen erfolgt
   gewerkeweise.Art und Umfang der Leistungen Heizungsanlage dieser
   Bekanntmachung:Alle Bestandsheizkörper, Rohrleitungen und Armaturen vom
   KG bis 6.OG werden demontiert und durchFlachheizkörper in Zimmer, Küche
   sowie Badheizkörper in Bädern ersetzt. Die Größer der Heizkörper
   istunterschiedlich. Im Keller sind Kupferrohre und für Steigestränge
   bzw. Stockwerks- oder Anschlussleitungensind Systemrohre aus C-Stahl
   vorgesehen. Die Nennweite der Kupferrohre variiert zwischen DN 15 bis
   DN 80.C-Stahl-Rohrleitungen sind in Nennweiten von DN 12 bis DN 25
   geplant.160 St. Flachheizkörper; 141 St. Flachheizkörper mit
   Standkonsole, Fensterbankträger und Strahlungs-schirm;136 St.
   Badheizkörper; 783 m Kupferrohr (Nennweiten DN 12 bis DN 80); 6461 m
   C-Stahl-Rohr(Nennweiten DN 12 bis DN 25); 657 m Rohrdämmung aus
   Mineralfaser, alukaschiert mit PVC-Ummantelung;1713 m Rohrdämmung aus
   Mineralfaser, alukaschiert; 4748 m Schutzschlauch aus
   ge-schlossenzelligenPolyethylen-Weichschaum; 52 St.
   Schnell-/Großentlüfter; 44 St. Strangdifferenz-druckregler; 44
   St.Strangabsperrventil; 44 St. AbsperrventileAusführungszeitraum:
   03.09.2020 bis 26.07.2021
   VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen
   Beschaffungssystems oder der Konzession
   Beginn: 03/09/2020
   Ende: 26/07/2021
   VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.)
   Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 419 533.56 EUR
   VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs
   Offizielle Bezeichnung: B & O Gebäudetechnik GmbH & Co. KG
   Ort: Berlin
   NUTS-Code: DE300 Berlin
   Land: Deutschland
   Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja
   VII.2)Angaben zu den Änderungen
   VII.2.1)Beschreibung der Änderungen
   Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer
   Vertragsänderungen):
   Auslaufen der Vertragslaufzeit durch unverschuldete Verzögerungen im
   Bauablauf und dadurch re-sultierende Bauzeitenverlängerung, Mehrkosten
   durch Materialpreiserhöhungen.
   Auf Grund unverschuldeter Verzögerungen im Bauablauf, ist die
   Vertragslaufzeit der Firma B&O seit dem 26.07.2021 ausgelaufen. Es
   wurden neue Ausführungszeiten vereinbart. Der Vertrag zur Ausführung
   der vereinbarten Leistungen wird nahtlos vom 27.07.2021 bis zum
   28.02.2022 fortgeführt.
   Zudem wurden Zuschläge in den Bereichen Lohnkosten für
   Baustellenkoordinierung, Anfahrskosten, weitere Vorhaltung der
   Baustelleneinrichtung sowie eine Zulage für Beschaffung, Lieferung und
   Transport von Mateialien, zu den im Hauptauftrag vereinbarten
   Einheitspreisen, vereinbart.
   VII.2.2)Gründe für die Änderung
   Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher
   Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte
   (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72
   Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1
   Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU)
   Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde,
   und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände:
   Aufgrund eröhter Schadstoffbelastung und damit einhergehenden, nicht
   absehbaren, umfangreichen Beseitigungsarbeiten, ist es zu Verzögerungen
   im Bauablauf gekommen.
   Folglich konnte die Ausführungsfrist dieses Gewerkes nicht wie geplant
   eingehalten werden. Die Ausführungsfrist wurde einvernehmlich
   angepasst. Damit einhergehend wurden div. Zuschläge vereinbart, siehe
   VII.2.1).
   Des Weiteren ist aufgrund der Verzögerung eine Winterbauheizung
   erforderlich. Diese ist ebenfalls Bestandteil der
   Nachtragsbeauftragung.
   VII.2.3)Preiserhöhung
   Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter
   Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und
   Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der
   durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat)
   Wert ohne MwSt.: 98 083.26 EUR
   Gesamtauftragswert nach den Änderungen
   Wert ohne MwSt.: 517 616.82 EUR
References
   7. mailto:Einkauf@gewobag.de?subject=TED
   8. https://my.vergabeplattform.berlin.de/
   9. https://my.vergabeplattform.berlin.de/
  10. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:328462-2020:TEXT:DE:HTML
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de