Ausschreibung: Ungarn Bau von Straßenbahnhaltestellen 50-es villamosvonal peronfelújítás, II-es ütem - HUN-Budapest Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten Straßenbauarbeiten Bauarbeiten für Straßenbahnlinien Bau von Straßenbahnhaltestellen Stadtbahnbauarbeiten Installation von Signalanlagen Installation von Verkehrsampeln Installation von Verkehrsleiteinrichtungen Dienstleistungen im Bauwesen Dokument Nr...: 675754-2026 (ID: 2026100101013401112) Veröffentlicht: 01.10.2026 * HUN-Budapest: Ungarn Bau von Straßenbahnhaltestellen 50-es villamosvonal peronfelújítás, II-es ütem 2026/S 190/2026 675754 Ungarn Bau von Straßenbahnhaltestellen 50-es villamosvonal peronfelújítás, II-es ütem OJ S 190/2026 01/10/2026 Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung - Änderungsbekanntmachung Bauleistungen 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkören Mköd Részvénytársaság E-Mail: kozbeszerzes@bkk.hu Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Allgemeine öffentliche Verwaltung 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: 50-es villamosvonal peronfelújítás, II-es ütem Beschreibung: Budapest, 50-es villamosvonal akadálymentesítése II-es ütem Kennung des Verfahrens: de68ce03-9a02-467b-92d0-2d0b6f318883 Interne Kennung: EKR001942772024 Verfahrensart: Offenes Verfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistungen Haupteinstufung (cpv): 45234128 Bau von Straßenbahnhaltestellen 2.1.2. Erfüllungsort Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110) Land: Ungarn Zusätzliche Informationen: A teljesítés helye: Budapest XVIII.-XIX. kerület Ülli úton a Corvin krt., Lehel u., F u. (opcionális tétel), Lajosmizsei sorompó, Tinódi u., Margó Tivadar u., Kemény Zsigmond u., Thököly út villamosmegállók és környéke 2.1.4. Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen: 1) Részajánlat kizárásának indoka: A gazdasági, mszaki és minségi, illetve a szerzdés teljesítésével kapcsolatos szempontok vizsgálata során Ajánlatkér megállapította, hogy a részekre történ ajánlattétel nem egyeztethet össze a gazdasági és mszaki ésszerséggel. Ennek indoka különösen, hogy a peronok és a pálya felújítása mszakilag egy egységet alkot, a munkálatok egyes lépései egymásra épülnek, csak meghatározott sorrendben valósíthatók meg. A fentiekre tekintettel a munkaterületek nem választhatók szét egyértelmen, illetve ez többletköltségekkel, és hosszabb kivitelezési idvel járna, nem beszélve az indokolatlan forgalomkorlátozások megnövekedett idigényérl, amely kedveztlenül hatna a térség közlekedésére. A peronok és a pálya a felhívás mellékletét képez Mszaki Elírásokban is egy egységet képez a Mszaki Elírások 2.3. fejezeteként, aminek oka az, hogy a peron és a mellette lév pálya egy közös alépítménnyel rendelkezik, csak a felépítményben térnek el. Az egyes peronok külön részajánlattételben történ lehetségét az zárja ki, hogy az adott villamosvonal - jellegébl fakadóan - egybefügg vágányzári korlátokkal rendelkezik, azaz az összes építési helyszínt ugyanazon vágányzári idszak alatt szükséges kivitelezni, ami egységes organizációt és így egységes generálkivitelezt igényel. Az egyes peronok felújításának külön részajánlattételben történ biztosítása jelentsen növelné a beruházás költségét és a kivitelezési idigényét. 2) Ajánlatkér tájékoztatja ajánlattevket, hogy tárgyi közbeszerzési eljárás fedezetének biztosítása érdekében AK támogatási igény benyújtását tervezi az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) program keretében. A Támogatási Szerzdés aláírásának és hatályba lépésének meghiúsulását, illetve az igényeltnél kisebb összeg támogatás megítélését, ajánlatkér a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján olyan ellenrzési körén kívül es, bizonytalan jövbeli eseménynek tekinti, amelyre tekintettel a szerzdés megkötésére vagy teljesítésre képtelenné válása okaként hivatkozhat, azaz fenti esetekben ajánlatkér a közbeszerzési eljárást a Kbt. 75. § (2) bekezdés a) pontja alapján eredménytelenné nyilváníthatja.Továbbá erre tekintettel a vállalkozási szerzdés tervezete speciális hatályba léptet rendelkezést tartalmaz a Kbt. 135. § (12) bekezdése alapján.Amennyiben a jelen eljárás teljes fedezetének biztosításához szükséges, hatályos Támogatói Szerzdés nem áll rendelkezésre a szerzdés aláírását követ 6 hónapon belül akkor a szerzdés megsznik. Megrendel jogosult arra, hogy egyoldalú nyilatkozattal a Szerzdést hatályba léptesse, ha diszkrecionális jogkörében eljárva saját költségvetésén belüli átcsoportosítás vagy egyéb megoldás útján úgy ítéli meg, hogy a Vállalkozónak járó díj teljes fedezetét biztosítani tudja. 3) Az eljárásban azok a gazdasági szereplk tehetnek ajánlatot, akik eljárás iránti érdekldésüket jelezték az EKR-ben, melynek Ajánlattevre vonatkozó feltételeit az EKR rendelet 6. § (1) és (6)-(9) bekezdése tartalmazza. 4) Az ajánlatnak tartalmaznia kell Ajánlattev (továbbiakban: AT) alábbi nyilatkozatait: EKR rendszerben található, az eljárás felületén, adott módon történ megjelöléssel az alábbi nyilatkozatokat kell benyújtania: - Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja; -Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja; - Kbt. 66. § (2) bekezdés szerint; - Kizáró okokról szóló nyilatkozat az AV és a kap. rendelkezésre bocsátó szervezetek vonatkozásában; - A Kbt.66.§ (6)bek. szerinti nyilatkozat; - A Kbt.65.§(7)bek. szerinti nyilatkozat; - AT tekintetében nyilatkozat folyamatban lev változásbejegyzési eljárásról - a nemleges nyilatkozatot tekintetében is; - Nyilatkozat üzleti titokról - Nyilatkozat bemutatott szakemberekrl -EEKD a KD-ben kiadott minta alapján felcsatolva: - kitöltött és aláírt árazott költségvetést (xls és pdf formátumban, a fösszesítjét cégszeren aláírva) - az értékelési részszempontok tekintetében, a szerzdés teljesítésében részt vev szakember dokumentum (felolvasólap melléklete). - Nyilatkozat a felelsségbiztosítás rendelkezésre bocsátásról - nyilatkozat az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekrl szóló 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k. cikk (1) bekezdése szerinti tilalomról - ajánlattev nyilatkozata, hogy az Üvegkapu használatára vonatkozó követelményeket megismerte - nyilatkozat elleg igénylésérl Amennyiben valamely nyilatkozatminta az EKR-ben elektronikus rlapként rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus rlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. Amennyiben az adott dokumentumra elektronikus rlap nem áll rendelkezésre, a papíralapú dokumentum egyszer elektronikus másolata is benyújtható. 5) AK biztosítja a Kbt. 56. § szerinti kiegészít tájékoztatás kérés lehetségét a közbeszerzési dokumentumokban foglalt szabályok szerint. AK konzultációt nem tart. 6) Közös ajánlattétel esetén a Kbt.35.§-ban, a 41/A. § (4)-(5) bek-ben foglaltak szerint kell eljárni, továbbá az ajánlathoz csatolni kell a közös AT-k erre vonatkozó megállapodását. 7) AT nem tehet többváltozatú ajánlatot. 8) AK alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdésének e) pontját. 9) AK alkalmazza a Kbt. 81.§ (4)-(5) bekezdését. 10) Ajánlatkér valamennyi alkalmassági (minimum) követelményt és igazolását a minsített ajánlattevk jegyzékéhez képest valamennyi alkalmassági szempont vonatkozásában szigorúbban határozza meg (321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 30. § (4) bekezdése). 11) Ajánlatkér a hiánypótlás, valamint a felvilágosítás benyújtásának lehetségét a Kbt. 71. § -a szerint biztosítja. 12) Eljáró FAKSZ: dr. Tóth Zsanett / dr. Németh Zsuzsanna Eszter lajstromszám: 01325/01033 13) A módszer mellyel AK megadja a pontszámokat: az 1. értékelési részszempont esetében a KH Útmutató (KÉ 2020. évi 60.; 2020.03.25.) VI.1. melléklet A.1.aa) pontja szerinti fordított arányosítás módszere, a 2., 3. értékelési részszempont esetében pontozás. Az ajánlatok értékelési szempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám: 0-10 14) Az EKR mködésével és használatával kapcsolatos kérdések nem minsülnek a jelen eljárás közbeszerzési dokumentumainak tartalmával kapcsolatos kérdéseknek, így azok nem minsülnek a Kbt. 56. § szerinti kiegészít tájékoztatás kérésnek, így azokra AK nem válaszol. Az EKR mködésével és használatával kapcsolatos információk elérhetek a https://ekr gov.hu /portal/kezdolap oldalon. 15) A tárgyi eljárás a 424/2017. (XII.19.) Korm. rendeletben foglaltak szerint, elektronikusan kerül lefolytatásra. Az ajánlatok benyújtására kizárólag az Elektronikus Közbeszerzési Rendszeren keresztül van lehetség. 16) Ajánlatkér az eljárásban való részvételt ajánlati biztosíték adásához köti. Mértéke: 25.000.000 forint 17) Felelsségbiztosítás: A 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 26. §-a alapján a nyertes ajánlattev köteles rendelkezni legkésbb a szerzdés hatályba lépésének idpontját követ harmadik (3.) munkanapra, valamint a szerzdés hatálya alatt érvényes és hatályos legalább 400.000.000,- Ft/év és 200.000.000,- Ft/kár összeg kivitelezi (építési-szerelési) Contractors All Risks (C.A.R.) felelsségbiztosítási szerzdést kötni, vagy a meglév felelsségbiztosítását kiterjeszteni úgy, hogy az kiterjedjen a teljes szerzdés szerinti munkákra. Abban az esetben, amennyiben a nyertes ajánlattev a szerzdés hatályba lépésének idpontját követ harmadik (3.) munkanapra nem rendelkezik az elírt felelsségbiztosítással, azt ajánlatkér az ajánlattól való visszalépésként értékeli, amely esetben ajánlatkér a következ legkedvezbb ajánlatot tevvel köthet szerzdést. A biztosításoknak ki kell terjednie a szerzdésszegésbl ered és a szerzdésen kívül okozott károkra, valamint harmadik személyek személyi sérüléseire és tárgyrongálási káraira. A felelsségbiztosítás igazolására alvállalkozó nem jogosult. A felelsségbiztosítás hatályát a szerzdésszer teljesítés Megrendel általi elismerésétl a sikeres mszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követ Teljesítésigazolás kiállításáig kell fenntartani. 18) Ajánlatkér rögzíti, hogy a szerzdés megkötésének feltétele, hogy nyertes ajánlattev által az eljárást megindító felhívás M.2.1 és M.2.2. pontjai vonatkozásában megajánlott szakemberek - legkésbb a szerzdés hatályba lépésének idpontjára rendelkezzenek a 266/2013. (VII. 11.) Korm. rendelet szerinti érvényes és hatályos MV-KÉ (vagy azzal egyenérték) jogosultsággal. 19.) AK rögzíti, hogy az értékelési részszempontok tekintetében megajánlott, a szerzdés teljesítésében részt vev szakember neve, valamint az árazott költségvetés szakmai ajánlatnak minsül. 20) AK azt tekinti az eljárás iránt érdekldését jelz gazdasági szereplnek, aki az EKR-ben az eljárás iránti érdekldését az eljárásra vonatkozóan jelezte. 21) Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban utalni kell az ajánlattételi szándékra, ajánlattevknek be kell nyújtaniuk a közös ajánlattételrl szóló megállapodásukat, meg kell nevezni a közös ajánlattevket, illetve a Kbt. 35. § (2) bek nyomán ajánlattevk kötelesek maguk közül egy, az eljárásban a közös ajánlattevk nevében eljárni jogosult képviselt megjelölni és a közös ajánlattevk képviseletére meghatalmazni. A meghatalmazásnak ki kell terjednie arra, hogy a közös ajánlattevk képviseletére jogosult ajánlattev adott eljárás tekintetében az EKR-ben elektronikus úton teend nyilatkozatok megtételekor az egyes közös ajánlattev képviseletében eljárhat. 22) Az Ajánlatkér legfeljebb egy alkalommal rendel el újabb hiánypótlást, abban az esetben, ha a hiánypótlással az ajánlattev az ajánlatban korábban nem szerepl gazdasági szereplt von be az eljárásba, és e gazdasági szereplre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás. 23) A jelen felhívásban és a kapcsolódó közbesz.dok.-ban nem szabályozott kérdésekben a Kbt., v.mint annak végrehajtási rendeletei, a 424/2017. (XII. 19.) Kr, ill a Ptk. rendelkezései megfelelen irányadóak Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU 2.1.6. Ausschlussgründe Quellen der Ausschlussgründe: Bekanntmachung Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, aki a Kbt. 62. § (1) (2) bekezdés hatálya alá tartozik, figyelemmel a Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontjára is. Igazolási mód: A 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kr.) 1.§ (1) bekezdésben foglaltaknak megfelelen egységes európai közbeszerzési dokumentum (a továbbiakban: EEKD - elektronikus közbeszerzési rendszerben (EKR-ben) az erre szolgáló rlap kitöltésével) benyújtásával kell elzetesen a Kr 1-4.§ rendelkezései szerint kell igazolni. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 2. § (3) bekezdés a) pontjára tekintettel az EEKD- rlapon az ajánlattevnek fel kell tüntetnie az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat, amelyeknek a kapacitásaira nem támaszkodik. A Kbt. 69.§ (4)-(6) alapján az igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplnek (ajánlattevnek) a Kr. 8., 10., 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá Ha ajánlattev az elírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, a Kbt. 67. § (3) bekezdése és a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlatban az egységes európai dokumentumot a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezet részérl is be kell nyújtani a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 3. § (3) és (5) bekezdésében foglaltaknak megfelel módon. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) szerinti nyilatkozatot kell benyújtani (EKR rlap) arra vonatkozóan, hogy nem vesz igénybe a szerzdés teljesítéséhez a Kbt. 62. § szerinti kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót. A Kr. 1. § (2) bekezdése alapján az ajánlatkér által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplnek a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet III. Fejezetének megfelelen kell igazolnia, hogy nem tartozik az eljárásban elírt kizáró okok hatálya alá. A Kr. 1. § (7) bekezdése alapján a kizáró okokra vonatkozóan a jelen közbeszerzési eljárás megkezdését megelzen kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkér ellenkez bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattev erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ha az elbírálás során Ajánlatkérnek kétsége merül fel valamely nyilatkozat valóságtartalmával kapcsolatban, a Kbt. 69. § (7) bekezdésnek megfelelen bármikor öt munkanapos határid kitzésével kérheti az adott igazolás benyújtását. A Kbt. 69. § (11a) bekezdés alapján ajánlattev nyilatkozhat Ajánlatkér egy korábbi közbeszerzési eljárásában az EKR-ben elektronikus úton már benyújtott igazolás figyelembe vételérl. Öntisztázás: Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § -ban elírtakra. Ajánlattev vonatkozásában folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetén az ajánlathoz csatolandó a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelem és az annak érkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolás is. Amennyiben ajánlattev vonatkozásában nincs folyamatban változásbejegyzési eljárás, úgy nemleges tartalmú változásbejegyzési nyilatkozatot kell az ajánlat részeként benyújtani elektronikus rlap formájában. [Kr. 13. §] Jogersen elítélték-e a gazdasági szereplt vagy a gazdasági szerepl igazgató, vezet vagy felügyel testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkez tagját a bnszervezetben való részvételért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezeltt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás idtartama továbbra is alkalmazandó? A szervezett bnözés elleni küzdelemrl szóló, 2008. október 24-i 2008 /841/IB tanácsi kerethatározat (HL L 300., 2008.11.11., 42. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. Korruption: Jogersen elítélték-e a gazdasági szereplt vagy a gazdasági szerepl igazgató, vezet vagy felügyel testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkez tagját korrupcióért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezeltt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás idtartama továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek tisztviselit és az Európai Unió tagállamainak tisztviselit érint korrupció elleni küzdelemrl szóló egyezmény (HL C 195., 1997.6.25., 1. o.) 3. cikkében és a Tanács 2003. július 22-i, a magánszektorban tapasztalható korrupció elleni küzdelemrl szóló 2003/568/IB kerethatározatának (HL L 192., 2003.7.31., 54. o.) 2. cikke (1) bekezdésében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az ajánlatkér szerv (közszolgáltató ajánlatkér) vagy a gazdasági szerepl nemzeti jogában meghatározott korrupciót is. Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Csalás: Jogersen elítélték-e a gazdasági szereplt vagy a gazdasági szerepl igazgató, vezet vagy felügyel testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkez tagját csalásért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezeltt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás idtartama továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérl szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Terroristische Straftaten oder Straftaten im Zusammenhang mit terroristischen Aktivitäten: Jogersen elítélték-e a gazdasági szereplt vagy a gazdasági szerepl igazgató, vezet vagy felügyel testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkez tagját terrorista bncselekményért vagy terrorista tevékenységekkel összefügg bncselekményekért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezeltt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás idtartama továbbra is alkalmazandó? A terrorizmus elleni küzdelemrl szóló, 2002. június 13-i 2002/475/IB tanácsi kerethatározat (HL L 164., 2002.6.22., 3. o.) 1. és 3. cikkében meghatározottak szerint. Ez a kizárási ok magában foglalja az említett kerethatározat 4. cikke szerinti, bncselekményre való felbujtást, bnsegélyt vagy kísérletet. Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Geldwäsche oder Terrorismusfinanzierung: ogersen elítélték-e a gazdasági szereplt vagy a gazdasági szerepl igazgató, vezet vagy felügyel testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkez tagját pénzmosásért vagy terrorizmus finanszírozásáért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezeltt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás idtartama továbbra is alkalmazandó? A pénzügyi rendszereknek a pénzmosás, valamint terrorizmus finanszírozása céljára való felhasználásának megelzésérl szóló, 2005. október 26-i 2005/60/EK európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 309., 2005.11.25., 15. o.) 1. cikkében meghatározottak szerint. Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Kinderarbeit und andere Formen des Menschenhandels: Jogersen elítélték-e a gazdasági szereplt vagy a gazdasági szerepl igazgató, vezet vagy felügyel testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkez tagját gyermekmunkáért és az emberkereskedelem más formáiért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezeltt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás idtartama továbbra is alkalmazandó? Az emberkereskedelem megelzésérl, és az ellene folytatott küzdelemrl, az áldozatok védelmérl, valamint a 2002/629/IB tanácsi kerethatározat felváltásáról szóló, 2011. április 5-i 2011/36/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv (HL L 101., 2011.4.15., 1. o.) 2. cikkében meghatározottak szerint. Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT- 67(b) mezben feltüntetettek szerint. Gründe im Zusammenhang mit der Entrichtung von Steuern oder Sozialversicherungsbeiträgen: Megszegte-e a gazdasági szerepl adófizetési kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Csd: A gazdasági szerepl csdeljárás alatt áll-e? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Zahlungsunfähigkeit: gazdasági szerepl fizetésképtelenségi eljárás vagy felszámolási eljárás alatt áll-e? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Vergleichsverfahren: A gazdasági szerepl a hitelezkkel egyezséget kötött-e? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Der Zahlungsunfähigkeit vergleichbare Lage gemäß nationaler Rechtsvorschriften: A gazdasági szerepl a nemzeti törvények és rendeletek szerinti hasonló eljárás következtében bármely, a csdhöz hasonló helyzetben van-e? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Verwaltung der Vermögenswerte durch einen Insolvenzverwalter: A gazdasági szerepl vagyonát felszámoló vagy bíróság kezeli-e? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Einstellung der gewerblichen Tätigkeit: A gazdasági szerepl felfüggesztette-e üzleti tevékenységét? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Vereinbarungen mit anderen Wirtschaftsteilnehmern zur Verzerrung des Wettbewerbs: Kötött- e a gazdasági szerepl a verseny torzítását célzó megállapodást más gazdasági szereplkkel? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Interessenkonflikt aufgrund seiner Teilnahme an dem Vergabeverfahren: Van-e tudomása a gazdasági szereplnek bármilyen - a nemzeti jog, a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok szerinti - összeférhetetlenségrl a közbeszerzési eljárásban való részvételébl fakadóan? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Direkte oder indirekte Beteiligung an der Vorbereitung des Vergabeverfahrens: Nyújtott-e a gazdasági szerepl vagy valamely hozzá kapcsolódó vállalkozás tanácsadást az ajánlatkér szervnek vagy a közszolgáltató ajánlatkérnek, vagy részt vett-e más módon a közbeszerzési eljárás elkészítésében? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT- 67(b) mezben feltüntetettek szerint. Täuschung, Zurückhaltung von Informationen, Unfähigkeit zur Vorlage erforderlicher Unterlagen oder Erlangung vertraulicher Informationen zu dem Verfahren: Került-e a gazdasági szerepl a következ helyzetek valamelyikébe? a) A kizárási okok fenn nem állásának, illetve a kiválasztási kritériumok teljesülésének ellenrzéséhez szükséges információk szolgáltatása során hamis nyilatkozatot tett, b) Visszatartott ilyen információt, c) Nem tudta határidre benyújtani az ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér által megkívánt kiegészít iratokat d) Megkísérelte jogtalanul befolyásolni az ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér döntéshozatali folyamatát, vagy olyan bizalmas információkat megszerezni, amelyek jogtalan elnyöket biztosítanának számára a közbeszerzési eljárásban, vagy gondatlanságból olyan félrevezet információkat szolgáltatni, amelyek érdemben befolyásolhatják a kizárásra, a kiválasztásra vagy az odaítélésre vonatkozó döntéseket Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Rein innerstaatliche Ausschlussgründe: Egyéb, adott esetben az ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér tagállamának nemzeti jogszabályaiban elírt kizárási okok. Vonatkoznak-e a gazdasági szereplre azok a tisztán nemzeti kizárási okok, amelyeket a vonatkozó hirdetmény vagy a közbeszerzési dokumentumok meghatároznak? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Verstoß gegen die Verpflichtung zur Entrichtung von Sozialversicherungsbeiträgen: Megszegte-e a gazdasági szerepl a társadalombiztosítási járulékok megfizetésére irányuló kötelezettségét akár a székhely szerinti országban, akár az ajánlatkér szerv vagy a közszolgáltató ajánlatkér tagállamában, ha az eltér a székhely szerinti országtól? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Betrug: Jogersen elítélték-e a gazdasági szereplt vagy a gazdasági szerepl igazgató, vezet vagy felügyel testületének tagját, illetve az e testületek képviseletére, az azokban való döntéshozatalra vagy azok kontrolljára vonatkozó jogkörrel rendelkez tagját csalásért olyan ítéletben, amelyet nem több, mint öt évvel ezeltt hoztak, vagy amelyben a közvetlenül meghatározott kizárás idtartama továbbra is alkalmazandó? Az Európai Közösségek pénzügyi érdekeinek védelmérl szóló egyezmény 1. cikke értelmében (HL C 316., 1995.11.27., 48. o.) Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. Konkurs: A gazdasági szerepl csdeljárás alatt áll-e? Az igazolás módja a Bnszervezetben való részvétel kizáró ok BT-67(b) mezben feltüntetettek szerint. 5. Los 5.1. Los: LOT-0001 Titel: 50-es villamosvonal peronfelújítás, II-es ütem Beschreibung: Jelen projektben az 50-es villamos vonalán a Határ út és a Szarvas csárda tér megállóhelyek közötti szakaszán, a korábbi kivitelezésekbl kimaradt megállóhelyek átépítését kell elvégezni az új, alacsony padlós jármvek közlekedésének biztosítására, az akadálymentesség követelményeinek megfelelen. Ajánlatkér rögzíti, hogy a tárgyi kivitelezés engedély köteles építési beruházásnak minsül. A megállókon kívül néhány egyéb fejlesztés, vágányfelújítás is a feladat része. Az átépítend megállók: H1 - Corvin körút H2 - Lehel utca H3 - Hengersor utca (Lajosmizsei sorompó és Tinódi utca megállóhelyek összevonása) H4 - Margó Tivadar utca H5 - Kemény Zsigmond utca H6 - Thököly út Az átépül megállóhelyek környezetében a villamos pálya felépítményét újjá kell építeni az ágyazat, a sínek és kapcsolószerek cseréjével, illetve el kell végezni a szükséges alépítményjavítási és vágányszabályozási munkákat is. Az érintett szakaszok gyalogos és útátjárói, illetve vágányvíztelenítési berendezései újjáépítendk. A peronokon új peronberendezések, 0,4 kV-os áramellátás és részben új világítás épül. A felsorolt megállók környezetében a párhuzamos út és járdák felújítandók. A villamosmegállók mellett lév autóbuszmegállók szintén átépülnek. A peronokra vezet gyalogátkelk helye egyes helyeken változik, egyes gyalogátkelk megsznnek és újak épülnek. Az érintett jelzlámpás csomópontokban kisebb korrekciók szükségesek. Az Ülli út-Hengersor utca csomópontban új jelzlámpás szabályozás épül. Az érintett közmvek rövid szakaszainak kiváltása szükséges több megállóhelynél: gázvezeték vízvezeték csapadékvíz elvezetés közvilágítás ELM 0,4 kV-os hálózat NSN-Trafficom hálózat DIGI hálózat Forgalomirányító alépítmény A zöldfelület megújítása, egyes fák kivágása és új fák ültetése is a projekt része. A projekt során elvégzend f feladatok összefoglalva a következk: 6 megállóban, összesen 12 peron átépítése a meglév berendezési tárgyak bontásával, újak kihelyezésével Vágányátépítéssel történ vágányszabályozás a tervekben szerepl szelvények közötti szakaszokon (1 022 vm) Peronok berendezési tárgyaihoz szükséges elektromos hálózat kiépítése mérhelyek létesítésével (5 db almér) 0,4kV-os mértáramú elosztóhálózat kiépítése a peronokon (Oszlop állítása: 6 db) Meglév peronvilágítás átépítése, új peronvilágítás létesítése (Lámpaoszlop állítás: 49 db) Meglév közvilágítás átépítése, új közvilágítás létesítése (Lámpaoszlop állítás: 13 db) NSN-Trafficom távközlési hálózat kiváltása (460 m) Útépítés (130 m3 hengerelt aszfaltréteg építése) Járdaépítés (40 m2) Csapadékvíz elvezet hálózat átalakítása (143 fm) Vízvezeték építés a Corvin körút, Lehel utca, Margó Tivadar utca és Thököly út megállóhelyek környezetében (107 m) Gázvezeték kiváltás a Corvin körút és a Lehel utca megállóhelyek környezetében (215 fm). Fakivágás (15 db), újak telepítése (52 db) zöldfelületrendezés 3 éves utógondozással (528 m2) Kiegészít tervezés amennyiben szükséges (mszaki leírás szerint; pl: feltárt közmhelyzet miatti eltérések tervezése, Ideiglenes áramellátás terveinek elkészítése) Opciós feladat: F utcai megállóhely és környezetének akadálymentesítése 2 peron átépítése a meglév berendezési tárgyak bontásával, újak kihelyezésével Vágányátépítéssel történ vágányszabályozás a tervekben szerepl szelvények közötti szakaszon (412 vm) Peronok berendezési tárgyaihoz szükséges elektromos hálózat kiépítése mérhelyek létesítésével (1 db almér) 0,4kV-os mértáramú elosztóhálózat kiépítése a peronokon (Oszlop állítása: 1 db) Meglév közvilágítás átépítése, új közvilágítás létesítése (Lámpaoszlop állítás: 1 db) Útépítés (70 m3 hengerelt aszfaltréteg építése) Járdaépítés (40 m2) Vízvezeték építés (81 m) Fakivágás (4 db), újak telepítése (12 db), zöldfelületrendezés 3 éves utógondozással (308 m2) Ajánlatkér a 321/2015. (X.30.) Korm rendelet 46. § (3) bekezdését alkalmazza, mely szerint: ahol a közbeszerzés tárgyának egyértelm és közérthet meghatározása szükségessé tette meghatározott gyártmányú, eredet, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást, ezekben a konkrét esetekben a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, és a megnevezés mellett vagy azzal egyenérték terminust minden esetben alkalmazza Ajánlatkér, azt minden esetben érteni kell, ajánlattevk eszerint tehetik meg ajánlatukat. Az egyenértékséget az ajánlatban az ajánlattevnek kell igazolnia külön nyilatkozattal, megadva azt a terméket, mely esetében egyenérték ajánlatot tesz, megnevezve az egyenértékség objektív bizonyítékát A részletes feladatleírást a Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: KD) mszaki leírása tartalmazza Interne Kennung: EKR001942772024/1 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistungen Haupteinstufung (cpv): 45234128 Bau von Straßenbahnhaltestellen Zusätzliche Einstufung (cpv): 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten, 45233120 Straßenbauarbeiten, 45234126 Bauarbeiten für Straßenbahnlinien, 45234129 Stadtbahnbauarbeiten, 45316200 Installation von Signalanlagen, 45316212 Installation von Verkehrsampeln, 45316213 Installation von Verkehrsleiteinrichtungen, 71500000 Dienstleistungen im Bauwesen Optionen: Beschreibung der Optionen: Opciók leírása: F utcai megállóhely és környezetének akadálymentesítése 2 peron átépítése a meglév berendezési tárgyak bontásával, újak kihelyezésével Vágányátépítéssel történ vágányszabályozás a tervekben szerepl szelvények közötti szakaszon (412 vm) Peronok berendezési tárgyaihoz szükséges elektromos hálózat kiépítése mérhelyek létesítésével (1 db almér) 0,4kV-os mértáramú elosztóhálózat kiépítése a peronokon (Oszlop állítása: 1 db) Meglév közvilágítás átépítése, új közvilágítás létesítése (Lámpaoszlop állítás: 1 db) Útépítés (70 m3 hengerelt aszfaltréteg építése) Járdaépítés (40 m2) Vízvezeték építés (81 m) Fakivágás (4 db), újak telepítése (12 db), zöldfelületrendezés 3 éves utógondozással (308 m2) Megrendel jelen Szerzdés hatálybalépéstl számított 30 napon belül jogosult az Opciós feladat lehívására külön megrendelés keretében a szerzdéstervezetben részletezettek szerint. Az opciós tétel teljesítésének határideje megegyezik a Szerzdés teljesítési határidejével. 5.1.2. Erfüllungsort Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110) Land: Ungarn Zusätzliche Informationen: A teljesítés helye: Budapest XVIII.-XIX. kerület Ülli úton a Corvin krt., Lehel u., F u. (opcionális tétel), Lajosmizsei sorompó, Tinódi u., Margó Tivadar u., Kemény Zsigmond u., Thököly út villamosmegállók és környéke 5.1.3. Geschätzte Dauer Laufzeit: 260 Tage 5.1.4. Verlängerung Maximale Verlängerungen: 0 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Erforderlich für das Angebot Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert Angaben zu Mitteln der Europäischen Union: EU-Mittel Programm: Kohäsionsfonds (2021/2027) Kennung der EU-Mittel: Tervezetten az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) program keretében Weitere Einzelheiten zu den EU-Mitteln: A támogatás várható intenzitása 100,00 %. Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja Diese Auftragsvergabe ist auch für kleine und mittlere Unternehmen (KMU) geeignet: ja Zusätzliche Informationen: A felhívás II.2.7. pontjában feltüntetett idtartam alatt ajánlatkér naptári napot ért, valamint nyertes ajánlattev köteles az Alapfeladatot és az Opciós feladatot is a munkaterület átadásától számított 260 naptári napon belül elvégezni. Ajánlatkér a II.2.5. pontban az értékelési szempontok tekintetében felhívja Ajánlatkér a figyelmet, hogy a 2. és 3. értékelési szempontokra megajánlott szakemberek között az átfedés megengedett. 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Eignungskriterien: Bekanntmachung Kriterium: Eintragung in ein relevantes Berufsregister Beschreibung des Eignungskriteriums: Sz.1. A Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Építési Kr.) a 21. § (1) bek. alapján alkalmatlan az ajánlattev, amennyiben (i) az építipari kivitelezési tevékenységet végz gazdasági szerepl nem szerepel az építipari kivitelezési tevékenységhez kapcsolódóan az illetékes országos szakmai kamarának a magyar építészetrl szóló 2023. évi C. törvény szerinti nyilvántartásában, illetve (ii) a nem Magyarországon letelepedett építipari kivitelezési tevékenységet végz gazdasági szerepl nem szerepel a letelepedése szerinti ország nyilvántartásában, vagy ha nem rendelkezik a letelepedése szerinti országban elírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. A Sz.1. pontban elírt követelmény igazolása tekintetében Ajánlatkér hivatkozik a 321/2015. (X. 30.) Kr. 26. § (2) bekezdésében rögzítettekre. A Kbt. 67. § (1) bekezdésben, valamint a Kr. 1. § (1) bekezdésben foglaltak alapján az Ajánlattev ajánlatában köteles az alkalmassági követelményeknek való megfelelés tekintetében az EEKD-ba foglalt nyilatkozatát benyújtani. Ajánlatkér elfogadja ajánlattevk egyszer nyilatkozatát az EEKD IV. Részének : pont kitöltésével. A Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkér ellenrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhet cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékének adatai alapján, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A nyilvántartásokban szereplés tényét amennyiben a Kbt. 69. § (11) bek. szerinti nyilván-ban a vonatkozó adatok, illetve tények ingyenes ellenrzésére nincsen mód a nyilvántartás kivonatának, a nyilvántartást vezet szerv által kiállított igazolásnak vagy a nyilvántartásban szereplés tényét igazoló dokumentumnak az egyszer másolatban történ benyújtásával szükséges igazolni. Kriterium: Referenzen zu bestimmten Arbeiten Beschreibung des Eignungskriteriums: M.1. Alkalmatlan az Ajánlattev, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított 60 hónapban (az ezen idszak alatt befejezett, de legfeljebb 96 hónapon belül megkezdett teljesítések vehetk figyelembe) az elírásoknak megfelelen és szerzdésszeren teljesített legjelentsebb építési beruházásokra vonatkozó alábbi referenciá(k)val: M.1.1. - legalább 560 vágányméter vasúti pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával ÉS M.1.2. - legalább 1 db vasúti peron építésére és/vagy átépítésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával, amely mennyiségi korlát nélkül tartalmaz közvilágítás és/vagy peronvilágítás létesítést is. A fenti referenciák között az átfedés megengedett, azaz ajánlattev akár 1 db referenciával is igazolhatja az alkalmassági feltételeknek való megfelelést, amennyiben a csatolt referencia megfelel valamennyi, fent elírt minimumfeltételnek. Ajánlatkér rögzíti, hogy az alkalmasságnak való megfelelés több szerzdéssel is igazolható, mind az egyes referenciakövetelmények, és azon belül a mennyiségek tekintetében is. Amennyiben az ajánlattev a referencia iránti követelményt részben vagy egészben kétvágányú vasúti pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciával kívánja teljesíteni, akkor 1 vágányméter kétvágányú vasúti pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciát 2 vágányméter pálya építésére és/vagy felújítására vonatkozó referenciának kell tekinteni. Vasút alatt Ajánlatkér az Országos Vasúti Szabályzat I. és II. kötetében rögzített kategóriákat tartja elfogadhatónak. Igazolási mód: Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell elzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkér e körben elfogadja az érintett gazdasági szerepl egyszer nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevk mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepl teszi meg. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M1. a Kbt. 65. § (1) bekezdés b) pontja és a Kr. 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az ajánlattev ismerteti az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított 60 hónapban befejezett, de legfeljebb 96 hónapban megkezdett, szerzdésszeren teljesített legjelentsebb építési beruházásait a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése szerint az alkalmassági minimumkövetelményeknek megfelelen részletezett tartalmú igazolás benyújtásával. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 22. § (3) bekezdése alapján a szerzdést köt másik fél által adott igazolás tartalmazza legalább a következ adatokat (Kbt. 22. § (2) bekezdés): -építési beruházás tárgya oly módon, hogy az elírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen, - építési beruházás mennyisége oly módon, hogy az elírt alkalmassági követelmény megléte megállapítható legyen - a teljesítés ideje (kezd és befejez idpontja) (legalább év/hónap/nap bontásban), - teljesítés helye - a szerzdést köt másik fél (korábbi megrendel) megnevezése, az információt adó neve, elérhetsége (telefon és/vagy email cím) - nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen történt-e. Amennyiben az igazolás szerinti szerzdés tárgya bvebb, mint a közbeszerzés tárgya, akkor a referenciaigazolásban meg kell adni a közbeszerzés tárgyára vonatkozó mennyiségi adatot. Amennyiben a referencia igazolás szerinti szerzdés idtartama bvebb, mint a vizsgált idszak, akkor a referencia igazolásban meg kell adni a vizsgált idszak alatt teljesített mennyiségi adatot. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21/A. §, a 22. § (4)-(5) bek., és a Kbt. 140. § (9) bek. irányadó. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 65. § (6), (7), (9), (11)-(12) bek., a Kbt. 69. § (11)-(11a) és a Kbt. 67. § (3) bekezdésére. Kriterium: Techniker oder technische Stellen zur Durchführung der Arbeiten Beschreibung des Eignungskriteriums: M.2. Alkalmatlan az ajánlattev, amennyiben nem rendelkezik az alábbi, szerzdés teljesítése során igénybe venni kívánt személyi állománnyal: M.2.1 legalább 1 f felsfokú mszaki végzettség szakemberrel, aki rendelkezik legalább 36 hónap útépítésben és/vagy útfelújításban szerzett projektvezeti/irányítási és/vagy projektvezet-helyettesi/irányítási tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik. M.2.2. legalább 1 f felsfokú mszaki végzettséggel rendelkez szakemberrel, aki legalább 36 hónap vasúti pálya építésében és/vagy felújításában szerzett építésvezeti és/vagy építésvezet-helyettesi tapasztalattal/gyakorlattal rendelkezik. A fenti szakemberek között az átfedés megengedett. AK rögzíti, hogy a párhuzamosan szerzett szakmai tapasztalatokat Ajánlatkér csak egyszer veszi figyelembe mind az alkalmasság, mind az értékelés körében. Igazolási mód: Kbt. 67. § (1)-(2) bek és 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (1) bek. alapján ajánlattevnek - adott esetben kapacitást nyújtó szervezetnek - az ESPD benyújtásával kell elzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkér e körben elfogadja az érintett gazdasági szerepl egyszer nyilatkozatát, azaz az ESPD IV. Rész Alfa szakaszát kell kitölteni, a további részeket nem. Közös ajánlattevk mindegyike esetében külön formanyomtatvány szükséges, a közös ajánlattevk képviseletében a nyilatkozatot az ajánlatot benyújtó gazdasági szerepl teszi meg. A Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdése alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott gazdasági szereplnek az alábbiak szerint szükséges igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek: M2. A Kbt. 65. § (1) bek. b) pontja és a Kormányrendelet. 21. § (2) bek. b) pontja alapján ajánlattevnek ismertetnie kell azoknak a szakembereknek a megnevezését, végzettségét, és képzettségüket, szakmai tapasztalatukat - az adott szakemberrel igazolni kívánt alkalmassági minimumkövetelmény pontos megjelölésével - akiket be kíván vonni a teljesítésbe. Csatolandó dokumentumok: - a szakemberek bevonására vonatkozó nyilatkozat, amelyben feltünteti a szakember nevét; - a szakember saját kezleg aláírt szakmai önéletrajza, olyan részletezettséggel, hogy annak alapján az alkalmasság minimumkövetelményei között elírt feltételek megléte egyértelmen megállapítható legyen (az önéletrajznak a szakmai tapasztalat kezd és befejez idejét naptári év, hónap szerinti idtartamok megjelölésével kell tartalmaznia); - a képzettséget és/vagy végzettséget igazoló dokumentumok; A felsfokú végzettség az iskolai oklevél vagy nem iskolai képzésrl készült oklevél egyszer másolatban történ benyújtásával, a szakmai gyakorlat az önéletrajz saját kezleg aláírt példányának benyújtásával igazolandó. A szakembereknek nyilatkozniuk szükséges a tekintetben, hogy a szerzdés teljesítése során rendelkezésre fognak állni. Amennyiben a M.2.) pontjaiban bemutatott szakember az Ajánlat benyújtásakor már rendelkez (nek)ik érvényes és hatályos elírt jogosultsággal, akkor az önéletrajzban a szakmai tapasztalt bemutatása helyett elegend feltüntetni a szakember jogosultságának számát és a nyilvántartást vezet szakmai szervezet (kamara) elektronikus elérési útvonalát, VALAMINT szükséges megadnia a JOGOSULTSÁG MEGSZERZÉSÉNEK AZ IDEJÉT. A kamarai nyilvántartásban szerepl szakember eseten az ajánlatkér az elirt jogosultságot a Magyar Mérnöki Kamara, illetve a Magyar Építészeti Kamara holnapjáról ellenrzi. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65.§ (6)-(9), (11)- a Kbt. 69.§ (11) (11a), bekezdései, a Kbt. 140.§ (9) bekezdései is irányadó. 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Qualität Beschreibung: 2. Ajánlattev rendelkezik-e további 1 f felsfokú mszaki végzettséggel rendelkez szakemberrel, aki rendelkezik útépítési és/vagy útfelújítási munkálatokban szerzett építésvezeti és/vagy építésvezet-helyettesi tapasztalattal/gyakorlattal (igen/nem) Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 15 Kriterium: Art: Qualität Beschreibung: 3. Ajánlattev rendelkezik-e további 1 f felsfokú mszaki végzettséggel rendelkez szakemberrel, aki rendelkezik vasúti pálya építésében és/vagy felújításában projektvezeti/irányítási és/vagy projektvezet-helyettesi/irányítási tapasztalattal/gyakorlattal (igen/nem) Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 15 Kriterium: Art: Preis Beschreibung: 1. Egyösszeg nettó ajánlati ár (Ft) [tartalékkeret nélkül] (az alapfeladat és az opciós feladat összesen) Kategorie des Gewicht-Zuschlagskriteriums: Gewichtung (Punkte, genau) Zuschlagskriterium Zahl: 70 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Ungarisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok /EKR001942772024/reszletek 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok /EKR001942772024/reszletek Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Ungarisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Beschreibung der finanziellen Sicherheit: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 25.000.000 Ft A befizetés helye: CIB Bank, vagy az ajánlatkér fizetési számlaszáma: 10700024-67032082-51900001 Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Az átutalás megtörténtét igazoló bizonylat egyszer másolatát szükséges csatolni. A pénzügyi intézmény vagy biztosító által vállalt garancia vagy készfizet kezesség, vagy biztosítási szerzdés alapján kiállított - készfizet kezességvállalást tartalmazó kötelezvényt a Kbt. 41/A. §(2) bekezdésben meghatározott elektronikus okiratnak megfelel hiteles másolatban történ benyújtásával igazolható, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésre alkalmas, amelyet az ajánlathoz csatolni kell. Frist für den Eingang der Angebote: 15/10/2026 14:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit Dauer, während der das Angebot gültig bleiben muss: 60 Tage Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: Eröffnungstermin: 15/10/2026 16:00:00 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit Ort des Eröffnungstermins: EKR-ben Eröffnungstermin Beschreibung: Az ajánlatok felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Kormányrendelet 15. §, valamint a Kbt. 68. § elírásainak megfelelen kerül sor. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Ajánlatkér az alábbiakban jelöli meg a közbeszerzési eljárás eredményeként létrejöv szerzdéstervezetben alkalmazott szerzdést megersít mellékkötelezettségeket, illetve megkövetelt biztosítékokat: - késedelmi kötbér - Hibás teljesítési kötbér - Meghiúsulási kötbér - Teljesítési biztosíték - Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték - Jótállás - Elleg visszafizetési biztosíték Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: ja Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja Von einer Bietergemeinschaft, die den Zuschlag erhält, anzunehmende Rechtsform: Ajánlatkér a Kbt. 35. § (8) - (9) bekezdésében foglaltakra való tekintettel rögzíti, hogy tárgyi eljárás vonatkozásában kizárja annak lehetségét, hogy nyertes ajánlattev(k) a szerzdés teljesítését külön erre a célra létrehozott gazdálkodó szervezettel (u.n. projekttársasággal) valósítsa (vagy valósítsák) meg. BT-77 mezben a III.4.5) F finanszírozási és fizetési feltételek és/vagy hivatkozás a vonatkozó jogszabályi rendelkezésekre pont folytatása: Az ellenszolgáltatás teljesítésének feltételei: Az ajánlattétel, elszámolás, szerzdés, kifizetés pénzneme: HUF. A számlák ellenértékét az ajánlatkér az igazolt teljesítést követen tervezetten támogatásból finanszírozza, az Integrált Közlekedésfejlesztési Operatív Program Plusz (IKOP Plusz) program keretében. Támogatás tervezett intenzitása: 100,000000% Számlák fizetése: szállítói finanszírozás, illetve a Támogatási Szerzdésben rögzített módon. Ajánlatkér kifejezetten hivatkozik a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésre, valamint a Kbt. 135. § (1), (5), (6) és (8) bekezdéseire, illetve a 322/2015. (X.30.) Korm. rendelet 32/A § szakaszra. Számlázás ütemezése: 1. számla: Vállalkozói Díj 15%-a 2. számla: Vállalkozói Díj 15%-a 3. számla: Vállalkozói Díj 15%-a 4. számla: Vállalkozói Díj 15%-a 5. számla: Vállalkozói Díj 20%-a 6. számla: Vállalkozói Díj 5%-a 7. számla: Vállalkozói Díj 15%-a Opcióra vonatkozó számlázás ütemezése: 1. számla: Opcióra vonatkozó Díj 100%-a Elleg: támogatásból fedezett (tartalékkeret és ÁFA nélkül számított) teljes nettó Vállalkozói díj minimum öt (5) %- ának, de a 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet alapján legfeljebb harminc (30) %-ának megfelel összeg, amely a számlákból arányosan elszámolandó. Tartalékkeret: teljes nettó Vállalkozónak járó díj 5%-a BT-70 mezben a III.4.7) A szerzdés teljesítésével kapcsolatos feltételek pont folytatása: - Késedelmi kötbér (alapja: nettó vállalkozónak járó díj, mértéke: 1% / naptári nap, maximuma: 20%) - Hibás teljesítési kötbér (alapja: nettó vállalkozónak járó díj, mértéke: 20%) - Meghiúsulási kötbér (alapja: nettó vállalkozói díj, mértéke: 30%) Meghiúsulási kötbér alkalmazása esetén hibás teljesítési és késedelmi kötbér felszámítására nincs lehetség. A Szerzdés vonatkozásában a Vállalkozóval szemben összességében érvényesíthet kötbér maximális mértéke a teljes nettó Vállalkozónak járó díj 30%-a. - Teljesítési biztosíték (alapja: az áfa és Tartalékkeret nélkül számított, teljes vállalkozói díj, mértéke: 5%) - Hibás teljesítéssel kapcsolatos igények teljesítésére kikötött biztosíték (alapja: az áfa és Tartalékkeret nélkül számított, teljes vállalkozónak járó díj, mértéke: 5%) - Jótállás idtartama: a sikeres Mszaki átadás-átvételi eljárása lezárását (e tényt tanúsító jegyzkönyv aláírásától 60 hónap - Elleg visszafizetési biztosíték: a Kbt. 135. § (7) bekezdése és a 256 /2021. (V.18.) Korm. rendelet 264. § (1) bekezdés szerint A szerzdést biztosító mellékkötelezettségekre vonatkozó részletes elírásokat a közbeszerzési dokumentum tartalmazza. Finanzielle Vereinbarung: Ajánlatkér az alábbiakban adja meg az ellenszolgáltatás teljesítésére vonatkozó jogszabályokra való hivatkozásokat: A finanszírozás tekintetében irányadó jogszabályok: -a Polgári Törvénykönyvérl szóló 2013. évi V. törvény; -a Közbeszerzésekrl szóló 2015. évi CXLIII. törvény; - az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezi és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet; -Általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény; -Számvitelrl szóló 2000. évi C. tv. - 256/2021. (V.18.) Korm. rendelet A részletes fizetési feltételeket a KD részét képez szerzdéstervezet tartalmazza Folytatás a III.4.6.) pontban a BT-76 mezben. 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Informationen über die Überprüfungsfristen: A Kbt. 148.§ szerint Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkören Mköd Részvénytársaság Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkören Mköd Részvénytársaság Organisation, die Angebote bearbeitet: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkören Mköd Részvénytársaság 8. Organisationen 8.1. ORG-0005 Offizielle Bezeichnung: BKK Budapesti Közlekedési Központ Zártkören Mköd Részvénytársaság Registrierungsnummer: 23028966444 Postanschrift: Rumbach Sebestyén Utca 19-21. Stadt: Budapest Postleitzahl: 1075 Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110) Land: Ungarn Kontaktperson: Dr. Németh Zsuzsanna Eszter E-Mail: kozbeszerzes@bkk.hu Telefon: +36 307741267 Fax: +36 12351044 Internetadresse: https://bkk.hu/ Profil des Erwerbers: https://bkk.hu/ Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt Organisation, die Angebote bearbeitet 8.1. ORG-0004 Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Registrierungsnummer: EKRSZ_40664534_2 Postanschrift: Riadó u. 5 Stadt: Budapest Postleitzahl: 1026 Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110) Land: Ungarn E-Mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internetadresse: https://kozbeszerzes.hu Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1. ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Registrierungsnummer: 15329190-2-41 Postanschrift: Riadó u. 5 Stadt: Budapest Postleitzahl: 1026 Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110) Land: Ungarn E-Mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internetadresse: https://kozbeszerzes.hu Rollen dieser Organisation: Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt 8.1. ORG-0006 Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Registrierungsnummer: EKRSZ_40664534 Postanschrift: Riadó utca 5. Stadt: Budapest Postleitzahl: 1026 Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110) Land: Ungarn E-Mail: hirdetmeny@kt.hu Telefon: +36 18828635 Internetadresse: https://kozbeszerzes.hu Rollen dieser Organisation: TED eSender 10. Änderung Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung : 596147-2026 Hauptgrund für die Änderung : Aktualisierte Informationen Beschreibung : Ajánlatkér a Kbt. 52. § (4) bekezdés a) és b) pontja alapján, az ajánlattételi határidt meghosszabbította. A módosítással érintett dokumentum: - árazatlan költségvetés 10.1. Änderung Abschnittskennung: LOT-0001 Beschreibung der Änderungen: A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id (BT-131,BT-1311) mezben a következ változás történt: A következ helyett: Wed Sep 30 14:00:00 CEST 2026 Helyesen: Thu Oct 15 14:00:00 CEST 2026 10.1. Änderung Abschnittskennung: LOT-0001 Beschreibung der Änderungen: A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id (BT-132) mezben a következ változás történt: A következ helyett: Wed Sep 30 16:00: 00 CEST 2026 Helyesen: Thu Oct 15 16:00:00 CEST 2026 Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 93cb6600-0434-4236-91f1-78604a388d92 - 02 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 16 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 29/09/2026 17:52:25 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit Bekanntmachung eSender-Übermittlungsdatum: 29/09/2026 14:13:50 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Ungarisch ABl. S Nummer der Ausgabe: 190/2026 Datum der Veröffentlichung: 01/10/2026 Referenzen: https://bkk.hu/ https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR001942772024/reszletek https://kozbeszerzes.hu http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202610/ausschreibung-675754-2026-HUN.txt -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de