Ausschreibung: Deutschland Verlegen von Parkettböden Neubau Gymnasium Herrsching, Parkett- und Holzpflasterarbeiten - DEU-Starnberg Verlegen von Parkettböden Dokument Nr...: 223463-2026 (ID: 2026040100504636808) Veröffentlicht: 01.04.2026 * DEU-Starnberg: Deutschland Verlegen von Parkettböden Neubau Gymnasium Herrsching, Parkett- und Holzpflasterarbeiten 2026/S 64/2026 223463 Deutschland Verlegen von Parkettböden Neubau Gymnasium Herrsching, Parkett- und Holzpflasterarbeiten OJ S 64/2026 01/04/2026 Bekanntmachung der Auftragsänderungen Bauleistungen 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Starnberg E-Mail: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: Neubau Gymnasium Herrsching, Parkett- und Holzpflasterarbeiten Beschreibung: Durch Dritte wurden Korkstreifen im Bereich der Revisionsdeckel beschädigt und Kratzspuren im Parkett verursacht. Diese werden als zusätzliche Leistung ausgebessert. Da eine Beschädigung durch den Auftragnehmer auszuschließen ist, werden die Reparaturkosten weiterbelastet. Kennung des Verfahrens: 601fd325-dfed-4816-bb84-192bb1346998 Interne Kennung: NGH_EU_28/24 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistungen Haupteinstufung (cpv): 45432113 Verlegen von Parkettböden 2.1.2. Erfüllungsort Stadt: Herrsching am Ammersee Postleitzahl: 82211 Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L) Land: Deutschland 2.1.4. Allgemeine Informationen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU vob-a-eu - 5. Los 5.1. Los: LOT-0000 Titel: Neubau Gymnasium Herrsching, Parkett- und Holzpflasterarbeiten Beschreibung: Durch Dritte wurden Korkstreifen im Bereich der Revisionsdeckel beschädigt und Kratzspuren im Parkett verursacht. Diese werden als zusätzliche Leistung ausgebessert. Da eine Beschädigung durch den Auftragnehmer auszuschließen ist, werden die Reparaturkosten weiterbelastet. Interne Kennung: NGH_EU_28/24 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistungen Haupteinstufung (cpv): 45432113 Verlegen von Parkettböden 5.1.2. Erfüllungsort Stadt: Herrsching am Ammersee Postleitzahl: 82211 Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L) Land: Deutschland 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Keine strategische Beschaffung 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern 6. Ergebnisse 6.1. Ergebnis, Los- Kennung: LOT-0000 6.1.2. Informationen über die Gewinner Wettbewerbsgewinner: Offizielle Bezeichnung: Parkett Systeme Willibald GmbH Angebot: Kennung des Angebots: NGH_EU_28/24_1 Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000 Wert der Ausschreibung: 609,28 EUR Informationen zum Auftrag: Kennung des Auftrags: NGH_3191_13A_69 Datum des Vertragsabschlusses: 06/09/2024 7. Änderung 7.1. Änderung Kennzeichnung der vorherigen Vertragsvergabebekanntmachung: 481109-2024 Identifikator des geänderten Vertrags: CON-0000 Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer. Beschreibung: Es ist eine zusätzliche Leistung notwendig. Durch Dritte wurden Korkstreifen im Bereich der Revisionsdeckel beschädigt und Kratzspuren im Parkett verursacht. Diese werden als zusätzliche Leistung ausgebessert. Da eine Beschädigung durch den Auftragnehmer auszuschließen ist, werden die Reparaturkosten weiterbelastet. Die Leistungen waren für den weiteren Bauablauf wichtig und stören den Baufortschritt nicht. Die Leistungen werden anderen Auftragnehmern weiterbelastet. Diese zusätzlichen Arbeiten waren notwendig, um die geplanten Leistungen ordnungsgemäß auszuführen, den Ablauf der Schule nicht zu belasten und um Folgekosten zu vermeiden. Die Leistung war für den Werkerfolg erforderlich. Im Hinblick auf die geplante Inbetriebnahme der Schule ist dies der wirtschaftlichste Weg. Bei den zu erbringenden Leistungen durch die Entscheidung und Umsetzung der Inbetriebnahme handelt es sich um solche, die ursprünglich nicht im Leistungsverzeichnis vorgesehen waren. Die Erbringung der Zusatzleistung muss entweder zu längeren Verzögerungen in der Nutzung der Hauptleistung und/oder zu komplexen technischen Anpassungsnotwendigkeiten und/oder zu laufenden Überwachungserfordernissen und/oder Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistung stehen, führen (Ziekow/Völlink, Vergaberecht, 4. Auflage 2020, § 132 GWB Rn. 49). Ein weiterer Auftragnehmer auf der Baustelle hätte weitere Containerfläche für Container als Aufenthaltsräume für das Personal benötigt. Gleichzeitig wäre dadurch ein erhöhter Koordinierungs- und Überwachungsaufwand auf der Baustelle für den Auftraggeber entstanden. Dadurch wären Bauzeitverzögerungen auch in anderen Gewerken entstanden, die wiederum zu Anpassungswünschen bei den Vertragsfristen von anderen Auftragnehmern geführt hätten. Daneben hätten Ersatzansprüchen von Auftragnehmern in anderen Gewerken zum Ausgleich von Materialpreissteigerungen während des Verzögerungszeitraumes gedroht. Hierdurch wären erhebliche Mehrkosten bei dem Auftraggeber entstanden. Diese hätten - zusammen mit den Kosten für den gesteigerten Koordinierungs- und Überwachungsaufwand - zu Mehrkosten, die in keinem angemessenen Verhältnis zum Wert der Zusatzleistungen gestanden hätten, geführt. Folglich wäre ein Wechsel des Auftragnehmers mit erheblichen Schwierigkeiten und beträchtlichen Zusatzkosten für den öffentlichen Auftraggeber verbunden gewesen. Durch die ursprüngliche Ausführung durch den Auftragnehmer ist es technisch sinnvoll die Leistung durch den ursprünglichen Auftragnehmer ausführen zu lassen. Dies dient auch um den Werkerfolg zu erreichen und ist daher technisch erforderlich durch den Auftragnehmer auszuführen. Zur Anwendbarkeit der Ausnahme nach § 132 Abs. 2 Nr. 2 GWB muss zusätzlich die Voraussetzung, der Preiserhöhung um nicht mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages, erfüllt sein. Der Preis wurde durch die Zusatzleistungen auch nicht um mehr als 50% des Wertes des ursprünglichen Auftrages erhöht. Der ursprüngliche Auftragswert belief sich auf 840.245,55 EUR (brutto). Die Summe des Nachtrages beläuft sich auf 609,28 EUR (brutto). 7.1.1. Änderung Beschreibung der Änderungen: Durch Dritte wurden Korkstreifen im Bereich der Revisionsdeckel beschädigt und Kratzspuren im Parkett verursacht. Diese werden als zusätzliche Leistung ausgebessert. Da eine Beschädigung durch den Auftragnehmer auszuschließen ist, werden die Reparaturkosten weiterbelastet. 8. Organisationen 8.1. ORG-0000 Offizielle Bezeichnung: Landratsamt Starnberg Registrierungsnummer: 11711450175 Stadt: Starnberg Postleitzahl: 82319 Land, Gliederung (NUTS): Starnberg (DE21L) Land: Deutschland E-Mail: ausschreibungen.finanzen@lra-starnberg.de Telefon: +49 815114877985 Rollen dieser Organisation: Beschaffer 8.1. ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Parkett Systeme Willibald GmbH Registrierungsnummer: DE 331387507 Stadt: Burgkirchen an der Alz Postleitzahl: 84508 Land, Gliederung (NUTS): Altötting (DE214) Land: Deutschland E-Mail: willibald@parkettsystem.de Rollen dieser Organisation: Bieter Gewinner dieser Lose: LOT-0000 8.1. ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer Südbayern, Regierung von Oberbayern Registrierungsnummer: 09-0318006-60 Stadt: München Postleitzahl: 80538 Land, Gliederung (NUTS): München, Kreisfreie Stadt (DE212) Land: Deutschland E-Mail: vergabekammer.suedbayern@reg-ob.bayern.de Telefon: +49 8921762411 Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1. ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83 Stadt: Bonn Postleitzahl: 53119 Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Land: Deutschland E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telefon: +49228996100 Rollen dieser Organisation: TED eSender Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: a5de71f9-8775-4024-98f7-b3688134c87c - 01 Formulartyp: Auftragsänderung Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen Unterart der Bekanntmachung: 38 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/03/2026 14:28:21 (UTC+02:00) Osteuropäische Zeit, Mitteleuropäische Sommerzeit Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch ABl. S Nummer der Ausgabe: 64/2026 Datum der Veröffentlichung: 01/04/2026 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de