Ausschreibung: Frankreich Mit der Umstrukturierung verbundene Arbeiten Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 311 logements HBM (ILOT E&F) du groupe PORTE D AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à Paris 18ème - FRA-Seyssinet-Pariset Bau von Mehrfamilienhäusern Mit der Umstrukturierung verbundene Arbeiten Dokument Nr...: 1452-2026 (ID: 2026010200480609809) Veröffentlicht: 02.01.2026 * FRA-Seyssinet-Pariset: Frankreich Mit der Umstrukturierung verbundene Arbeiten Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 311 logements HBM (ILOT E&F) du groupe PORTE D AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à Paris 18ème 2026/S 1/2026 1452 Frankreich Mit der Umstrukturierung verbundene Arbeiten Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 311 logements HBM (ILOT E&F) du groupe PORTE D AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à Paris 18ème OJ S 1/2026 02/01/2026 Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Bauleistung 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Paris Habitat - OPH E-Mail: ld-djmm@parishabitat.fr Rechtsform des Erwerbers: Lokale Gebietskörperschaft Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 311 logements HBM (ILOT E&F) du groupe PORTE D AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à Paris 18ème Beschreibung: La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs d environ 311 logements HBM (ILOTS E&F) du groupe CHARLES HERMITE à Paris 18ème. Il s agit d un marché ordinaire composé de deux types de prestations : Des prestations forfaitaires : Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire tel qu il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Des prestations complémentaires à bons de commande : Pour les prestations relatives aux travaux d accompagnement au relogement des locataires et des prestations liées au désamiantage / déplombage indiquées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), sans montant minimum mais avec un montant maximum de 500 000 euros HT sur la durée totale du marché . Il n est pas prévu de décomposition en tranches. Les prestations ne peuvent être alloties compte tenu du fait que l objet du marché ne permet pas l identification de prestations distinctes. En effet, l opération présente les caractéristiques suivantes : - Réalisation d une opération tiroir en site occupé avec un programme travaux qui impose une intervention dans des cages d escaliers vides pour une durée pouvant aller de 8 à 12 mois. L opération sera donc réalisée en plusieurs phases avec des cages d escalier relais. L allotissement accroit fortement le risque de retard et de nuisances pour les locataires. - Les difficultés techniques liées à l intégration du réemploi des matériaux issus des travaux de réhabilitation dans le projet demandent un suivi fin, qui pour cette taille d opération, nécessite une entreprise en tout corps d état afin : - D assurer une présence et une coordination permanente sur le chantier pour organiser et planifier les interventions multiples - De maintenir le fonctionnement du site durant toute la durée du chantier. Le recours à un marché global se justifie également par le fait que l opération consiste en la réalisation de travaux devant permettre d atteindre une performance énergétique concernant plusieurs types d ouvrage tels que la ventilation, le chauffage, l électricité ou l isolation des bâtiments. De ce fait, chaque corps d état participe à l atteinte de la performance énergétique dont la responsabilité ne peut être diluée entre différentes entreprises Kennung des Verfahrens: 918f7268-b7ec-41b7-9aaf-5866afbda537 Interne Kennung: 2025-1282 Verfahrensart: Verhandlungsverfahren mit vorheriger Veröffentlichung eines Aufrufs zum Wettbewerb/Verhandlungsverfahren Das Verfahren wird beschleunigt: nein 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistung Haupteinstufung (cpv): 45454000 Mit der Umstrukturierung verbundene Arbeiten Zusätzliche Einstufung (cpv): 45211340 Bau von Mehrfamilienhäusern 2.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Charles Hermite Stadt: Paris Postleitzahl: 75018 Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101) Land: Frankreich 2.1.4. Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen: Le règlement de la consultation établi pour la phase offre précisera si des Pse seront à chiffrer par les candidats sélectionnés. Le chiffre d affaires minimum requis pour candidater à ce marché est fixé à 12 millions d euros. Cette exigence sera appréciée au regard de la moyenne du chiffre d affaires des trois derniers exercices disponibles. Tous les candidats répondant aux critères susmentionnés à l article 3 du règlement de consultation et ayant les capacités professionnelles, techniques et financières ci-dessous seront sélectionnés pour la phase offre: Le chiffre d affaires minimum requis pour candidater à ce marché est fixé à 12 millions d euros. Cette exigence sera appréciée au regard de la moyenne du chiffre d affaires des trois derniers exercices disponibles. - Capacités professionnelles : appréciées au regard des références présentées dans le cadre A3, - Capacités techniques : appréciée au regard des qualifications demandées et des moyens humains Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU 2.1.6. Ausschlussgründe Quellen der Ausschlussgründe: Auftragsunterlagen 5. Los 5.1. Los: LOT-0000 Titel: Travaux de réhabilitation Plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs de 311 logements HBM (ILOT E&F) du groupe PORTE D AUBERVILLIERS / CHARLES HERMITE à Paris 18ème Beschreibung: La présente consultation a pour objet la réalisation de travaux de réhabilitation, plan climat, amélioration de la qualité de service et de requalification des espaces extérieurs d environ 311 logements HBM (ILOTS E&F) du groupe CHARLES HERMITE à Paris 18ème. Il s agit d un marché ordinaire composé de deux types de prestations : Des prestations forfaitaires : Les prestations seront rémunérées par application du prix global forfaitaire tel qu il résulte de la décomposition du prix global et forfaitaire (DPGF). Des prestations complémentaires à bons de commande : Pour les prestations relatives aux travaux d accompagnement au relogement des locataires et des prestations liées au désamiantage / déplombage indiquées dans le Bordereau des Prix Unitaires (BPU), sans montant minimum mais avec un montant maximum de 500 000 euros HT sur la durée totale du marché . Il n est pas prévu de décomposition en tranches. Les prestations ne peuvent être alloties compte tenu du fait que l objet du marché ne permet pas l identification de prestations distinctes. En effet, l opération présente les caractéristiques suivantes : - Réalisation d une opération tiroir en site occupé avec un programme travaux qui impose une intervention dans des cages d escaliers vides pour une durée pouvant aller de 8 à 12 mois. L opération sera donc réalisée en plusieurs phases avec des cages d escalier relais. L allotissement accroit fortement le risque de retard et de nuisances pour les locataires. - Les difficultés techniques liées à l intégration du réemploi des matériaux issus des travaux de réhabilitation dans le projet demandent un suivi fin, qui pour cette taille d opération, nécessite une entreprise en tout corps d état afin : - D assurer une présence et une coordination permanente sur le chantier pour organiser et planifier les interventions multiples - De maintenir le fonctionnement du site durant toute la durée du chantier. Le recours à un marché global se justifie également par le fait que l opération consiste en la réalisation de travaux devant permettre d atteindre une performance énergétique concernant plusieurs types d ouvrage tels que la ventilation, le chauffage, l électricité ou l isolation des bâtiments. De ce fait, chaque corps d état participe à l atteinte de la performance énergétique dont la responsabilité ne peut être diluée entre différentes entreprises Interne Kennung: T-PF-1758799 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistung Haupteinstufung (cpv): 45454000 Mit der Umstrukturierung verbundene Arbeiten Zusätzliche Einstufung (cpv): 45211340 Bau von Mehrfamilienhäusern Optionen: Beschreibung der Optionen: Il existe une option au sens du droit communautaire, à savoir d éventuelles prestations susceptibles d être effectuées dans le cadre de marches similaires conclus sans nouvelle mise en concurrence 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Charles Hermite Stadt: Paris Postleitzahl: 75018 Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101) Land: Frankreich 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 27/11/2026 Laufzeit: 48 Monate 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich Auftragsvergabeprojekt nicht aus EU-Mitteln finanziert Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Sonstiges Gefördertes soziales Ziel: Sonstiges 5.1.9. Eignungskriterien Quellen der Auswahlkriterien: Auftragsunterlagen Informationen über die zweite Phase eines zweiphasigen Verfahrens: Das Verfahren wird in mehreren aufeinanderfolgenden Phasen durchgeführt. In jeder Phase können einige Teilnehmer ausgeschlossen werden 5.1.11. Auftragsunterlagen Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1758799 Ad-hoc-Kommunikationskanal: Name: AW Solutions 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm? fuseaction=demat.termes&IDM=1758799 Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 23/02/2026 16:00:00 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Le chiffre d affaires minimum requis pour candidater à ce marché est fixé à 12 millions d euros. Cette exigence sera appréciée au regard de la moyenne du chiffre d affaires des trois derniers exercices disponibles Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: nein 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Rahmenvereinbarung ohne erneuten Aufruf zum Wettbewerb Höchstzahl der Teilnehmer: 1 Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem Elektronische Auktion: nein 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Tribunal administratif de Paris Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Paris Habitat - OPH Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt: Greffe du Tribunal Administratif de Paris 8. Organisationen 8.1. ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Avenue-Web Systèmes Registrierungsnummer: 60A09C45-C6FC-DDAC-363A639A96ECE08D Stadt: Seyssinet-Pariset Postleitzahl: 38170 Land, Gliederung (NUTS): Isère (FRK24) Land: Frankreich E-Mail: publications-joue@aws-france.com Telefon: +33480041260 Rollen dieser Organisation: TED eSender 8.1. ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Paris Habitat - OPH Registrierungsnummer: 5041 Postanschrift: 21 bis rue Claude Bernard Stadt: Paris Postleitzahl: 75253 Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101) Land: Frankreich Kontaktperson: La Directrice Générale E-Mail: ld-djmm@parishabitat.fr Telefon: 0171370000 Fax: 0171370014 Internetadresse: https://www.parishabitat.fr/Pages/Accueil.aspx Profil des Erwerbers: http://marches-publics.parishabitat.fr/accueil.htm Rollen dieser Organisation: Beschaffer 8.1. ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Paris Habitat - OPH Registrierungsnummer: 60A09C63-E171-432F-9268164F895E2E93 Postanschrift: 21 bis rue Claude Bernard Stadt: Paris Postleitzahl: 75253 Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101) Land: Frankreich E-Mail: cheril.mbomansingi@parishabitat.fr Telefon: 0171370926 Rollen dieser Organisation: Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt 8.1. ORG-0004 Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de Paris Registrierungsnummer: 60A09C72-A18D-7D54-9DFE0310A4337867 Postanschrift: 7 rue de Jouy Stadt: Paris Postleitzahl: 75181 Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101) Land: Frankreich E-Mail: greffe.ta-paris@juradm.fr Telefon: 0144594400 Fax: 0144594646 Internetadresse: http://paris.tribunal-administratif.fr Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1. ORG-0005 Offizielle Bezeichnung: Greffe du Tribunal Administratif de Paris Registrierungsnummer: 60A09C81-01C4-5F1B-7A2BF6A0EB5BDD11 Postanschrift: 7 rue de Jouy Stadt: Paris Postleitzahl: 75181 Land, Gliederung (NUTS): Paris (FR101) Land: Frankreich E-Mail: greffe.ta-paris@juradm.fr Telefon: 0144594400 Fax: 0144594646 Internetadresse: http://paris.tribunal-administratif.fr Rollen dieser Organisation: Organisation, die weitere Informationen für die Nachprüfungsverfahren bereitstellt Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: cafd0ba2-3fe9-4c87-b43d-c5f83985226c - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 16 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/12/2025 17:20:59 (UTC+01:00) Mitteleuropäische Zeit, Westeuropäische Sommerzeit Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Französisch ABl. S Nummer der Ausgabe: 1/2026 Datum der Veröffentlichung: 02/01/2026 Referenzen: http://marches-publics.parishabitat.fr/accueil.htm http://paris.tribunal-administratif.fr https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=dematEnt.login&type=DCE&IDM=1758799 https://www.marches-publics.info/mpiaws/index.cfm?fuseaction=demat.termes&IDM=1758799 https://www.parishabitat.fr/Pages/Accueil.aspx http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202601/ausschreibung-1452-2026-FRA.txt -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de