Ausschreibung: Ungarn Sonstige Baufertigstellungsarbeiten DEK-1450 Pszich.Intézet energetikai korszersítése - HUN-Debrecen Installation von elektrischen Leitungen Maschinentechnische Installationen Sonstige Baufertigstellungsarbeiten Dokument Nr...: 1073-2025 (ID: 2025010201192409651) Veröffentlicht: 02.01.2025 * HUN-Debrecen: Ungarn Sonstige Baufertigstellungsarbeiten DEK-1450 Pszich.Intézet energetikai korszersítése 2025/S 1/2025 1073 Ungarn Sonstige Baufertigstellungsarbeiten DEK-1450 Pszich.Intézet energetikai korszersítése OJ S 1/2025 02/01/2025 Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung - Änderungsbekanntmachung Bauleistung 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Debreceni Egyetem E-Mail: varga.agnes@fin.unideb.hu Rechtsform des Erwerbers: Einrichtung des öffentlichen Rechts Tätigkeit des öffentlichen Auftraggebers: Bildung 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: DEK-1450 Pszich.Intézet energetikai korszersítése Beschreibung: DEK-1450 Pszichológiai Intézet energetikai korszersítése RRF-2.1.2-21-2022- 00003 sz. pályázat keretein belül Kennung des Verfahrens: 48d331ef-15b7-4989-8749-92c48236b3a8 Interne Kennung: EKR002059992024 Verfahrensart: Offenes Verfahren 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistung Haupteinstufung (cpv): 45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten 2.1.4. Allgemeine Informationen Zusätzliche Informationen: Rövidítések: AT:ajánlattev, AK:ajánlatkér 1. Az ajánlat elkészítésének formai követelményeire a közbeszerzési dokumentumban elírtak irányadók. Az ajánlatokat elektronikus az EKR rendszeren keresztül kell benyújtani. 2. Ha bármely,az ajánlathoz csatolt okirat, igazolás, nyilatkozat stb. nem magyar nyelven kerül kiállításra, úgy azt az AT magyar nyelv fordításban is köteles becsatolni. A fordítás helyessége az AT felelssége. 3. ATnek, és adott esetben az alkalmassági igazolásában részt vev más szervezetnek az ajánlathoz csatolni kell az AT és kapacitást biztosító szervezet nevében aláíró személy aláírási címpéldányát vagy aláírás mintáját. Ha a cégjegyzésre jogosult és a kötelezettségvállaló személye különböz a kötelezettségvállaló aláírását is tartalmazó, legalább teljes bizonyító erej okiratba foglalt meghatalmazást kell csatolni. 4. AT ajánlatában köteles egységes európai közbeszerzési dokumentumot benyújtani. A 321/2015 (X.30.) Korm. r. 2. § (5) bek-re figyelemmel AK rögzíti, hogy az alkalmassági követelmények elzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szerepl egyszer nyilatkozatát. 5. Az ajánlatban nyilatkozni kell a Kbt. 66. § (2) és Kbt. 67. § (4) bek. vonatkozásában. 6. A Kbt. 65. § (7) bek. szerinti nyilatkozat csatolandó 7. Hiánypótlás: a Kbt. 71. § és 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11. § (2) és (3) bek. szerint. 8. Közös Ajánlattétel esetén kérjük benyújtani a közös ATk együttmködési megállapodását (Kbt. 35. §). AK projekttársaság alapítását az önálló ATk és a közös ATk tekintetében is kizárja. 9. A dokumentumokat a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 11-12. §-ban foglaltaknak megfelelen kell benyújtani. 10. A Kbt. 66. § (5) bek-e és az EKR rendelet 11. § (1) bek. alapján az ajánlatnak az AK által EKR-ben készített felolvasólapot kell tartalmaznia, amely tartalmazza a Kbt. 68. § (4) bek-e szerinti összes adatot. 11. A Kbt. 66. § (6) bek. szerint kell nyilatkozni az alvállalkozókról (nemleges tartalommal is). 12. ATnek ajánlatához szakmai ajánlatot kell benyújtania. E körben ATnek be kell nyújtania: - az AK által kiadott árazatlan költségvetést az AT által teljeskören beárazva (xls formátumban); - 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek nevét. AT szakmai ajánlata részeként köteles csatolni az árazatlan költségvetés valamennyi sorát, annak módosítása nélkül, teljes kören, valamennyi tételt beárazva (cégszeren aláírt .pdf és .xls/. xlsx formában is kéri benyújtani). Amennyiben az értékelési szempontra bemutatott szakemberek neve nem állapítható meg az ajánlatból, úgy az a Kbt. 71. § (8) bekezdése alapján az ajánlat érvénytelenségét eredményezi. AK nem vállal felelsséget az árazatlan költségvetésben esetlegesen szerepl képletezési hibákért és hiányosságokért. Az árazatlan költségvetésben lév függvények, hivatkozások helyességének ellenrzése, és azok megfelelen való alkalmazása az AT felelssége és kötelessége. Felhívjuk AT figyelmét, hogy bármely a költségvetésben szerepl tétel anyag/díj összegének 0 Ft-al történ beárazására csak mszakilag indokolt esetben van lehetség. 13. Az ajánlathoz csatolni kell az 1-3. értékelési részszempontokra megajánlott szakemberek saját kezleg aláírt szakmai önéletrajzát, melybl mind az alkalmassági követelményekre, mind a minség értékelésére alkalmas részszempontokra tett megajánlásnak egyértelmen megállapíthatónak kell lennie. 14. AK ajánlati biztosíték nyújtását nem írja el. 15. AK figyelemmel a Kbt. 81. § (4)-(5) bek-re az ajánlatok bírálatát ideértve annak aránytalanul alacsony ár vizsgálatára vonatkozó részét is az ajánlatok értékelését követen végzi el. 16. AK projekttársaság létrehozását kizárja mind AT mind közös ATk vonatkozásában. 17. AK tájékoztatja a gazdasági szereplket, hogy jelen eljárásban alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontjában meghatározott eredménytelenségi okot. 18. A mszaki leírásban és árazatlan költségvetésben nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a termék pontos behatárolását szolgálja. AK a 321/2015. Korm. r. 46.§ (3) alapján az azzal egyenérték teljesítést elfogadja. 19. A IV.2.6) pont esetében 2 hónap alatt AK 60 napot ért. 20. A felelsségbiztosítás mértéke, terjedelme: legalább 70.000.000 Ft/kár és 210.000.000 Ft/év. Tekintettel arra, hogy a jelen közbeszerzési eljárás tárgya építési beruházás, az építési beruházások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015.(X. 30.)Kr. r. 26. §-a szerint nyertes AT köteles legkésbb a szerzdéskötés idpontjára jelen szerzdésben elírt mérték, terjedelm és tárgyú (DEK- 1450 Pszichológiai Intézet energetikai korszersítése RRF-2.1.2-21-2022-00003 sz. pályázat keretein belül) teljes kör építési-szerelési felelsségbiztosítási szerzdést kötni vagy meglév felelsségbiztosítását kiterjeszteni AK által a Közbeszerzési Eljárás során elírt mérték és terjedelm felelsségbiztosításra. ATnek ajánlatában erre vonatkozóan nyilatkoznia kell. Nyertes AT legkésbb a szerzdés hatályba lépését követ 2 munkanapon belül köteles AK részére bemutatni felelsségbiztosítási szerzdés eredeti példányát, egy másolati példányát pedig köteles átadni AK részére. 21. AK felhívja ATk figyelmét, hogy az alkalmasság feltételeit és igazolását a III.1.3) pontban a 321/2015. (X. 30.) Kr. 28. § (3)-hez képest szigorúbban állapítja meg. 22. AK helyszíni bejárást tart, melyre az ATket ezúton meghívja. Idpont: 2024. december 18. 10:00 óra. Találkozási pont: 4032 Debrecen, Dóczy József u. 2., Debreceni Egyetem Pszichológiai Intézet épületének fbejárata eltt 23. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 1. § (9) bekezdése alapján AT-nek ajánlatában nyilatkozni szükséges, hogy az ajánlata tekintetében fennáll-e az ukrajnai helyzetet destabilizáló orosz intézkedések miatt hozott korlátozó intézkedésekrl szóló, a 2014.07.31-i 833/2014/EU tanácsi rendelet 5k.cikk (1) bek-ben meghatározott, a közbeszerzési szerzdés odaítélésére vonatkozó tilalom. 24. AT tudomásul veszi, hogy a szerzdés teljesítése során - amennyiben a jelen építési beruházás teljesítése érdekében a munkaterületen másik kivitelez cég is jelen van - együttmködési kötelezettség terheli a munkaterületen lév másik vállalkozóval. 25. Jelen felhívásban nem szabályozott kérdésekben az eljárást megindító hirdetmény feladásának napján hatályos Kbt., Ptk. és a kapcsolódó jogszabályok elírásai szerint kell eljárni. 26. Tekintettel arra, hogy a kivitelezés egy adott épület felújítására irányul, és a munkaszervezési, az organizációs feltételek, a részfeladatok közötti szoros összefüggések vannak, valamint a jótállási feltételek érvényesítése, továbbá a költséghatékonyság és a helyszíni vállalkozók közötti esetleges jogviták elkerülése érdekében nem célszer a kivitelezési munkákra részajánlattételt biztosítani. A kiírásban olyan jelleg kivitelezési tevékenységek szerepelnek, melyek mszakilag szoros összefüggésben vannak és ezek oly mértékben épülnek egymásra, hogy egyértelm határok nem megállapíthatóak, azok életszeren nem bonthatóak részekre. Az ajánlatkérnek komoly térbeli és idbeli organizációs elvárásai vannak a leend kivitelez felé a területi adottságok miatt. Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU 2.1.6. Ausschlussgründe Beteiligung an einer kriminellen Vereinigung: Az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében és Kbt. 62. § (2) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A Kbt. 74. § (1) bekezdése a) pont alapján az ajánlatkér köteles kizárni az eljárásból azt a gazdasági szereplt, amelyre vonatkozóan valamelyik, az eljárásban alkalmazandó kizáró ok fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkér kizárja az eljárásból azt az ajánlattevt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, aki részérl a kizáró ok az eljárás során következett be. Igazolási mód: A Kbt. 67. § (1) bekezdés és a 321/2015. (X. 30.) Korm. rend. 15. §-a alapján a gazdasági szerepl ajánlatában a kizáró okok fenn nem állása tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát köteles benyújtani. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 3. § (5) bekezdésére figyelemmel közös ajánlattétel esetén közös ajánlattevk mindegyikére vonatkozóan külön egységes európai közbeszerzési dokumentumot kell benyújtani, a közös ajánlattevk képviseletében a nyilatkozatot az EKR-ben a meghatalmazott ajánlattev teszi meg. A 321 /2015. (X.30.) Korm. rend. 3. § (3) bekezdés alapján, ha egy ajánlattev az elírt alkalmassági követelményeknek más szervezet vagy személy kapacitásaira támaszkodva kíván megfelelni, az érintett szervezetek vagy személyek képviseletében a formanyomtatványt az EKR-ben a meghatalmazott ajánlattev nyújtja be. A kapacitásaikat rendelkezésre bocsátó szervezetek vagy személyek körében az alkalmassági feltételek vonatkozásában csak azokról szükséges nyilatkozni, amelyeket az ajánlattev vagy részvételre jelentkez igénybe kíván venni alkalmasság igazolásához. Az ajánlattev az alkalmasság igazolásában részt vev alvállalkozó vonatkozásában az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII.19.) Korm. rend 6. § (6a) bekezdésében foglaltakra. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattevnek a Kbt. 67. § (4) bekezdés szerinti nyilatkozatot kell benyújtania az ajánlatban. A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha az Ajánlatkér az eljárásban nem írta el a már ismert alvállalkozók megnevezését. Ajánlattevnek a kizáró okok igazolásait Ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bek. szerinti felhívására a 321/2015. (X.30.) Korm. r. III. és IV. fejezetének megfelelen kell benyújtania. Ajánlatkér a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdéseire figyelemmel jár el, e vonatkozásban az érintett ajánlattevnek a 321/2015.(X.30.) Korm. rend 8. §, 10. §, 12-16. §- ai szerint kell igazolnia a kizáró okok fent nem állását. Ajánlatér felhívja a figyelmet a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetségére. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kb) alpontja tekintetében az ajánlattevnek a pénzmosás és a terrorizmus finanszírozása megelzésérl és megakadályozásáról szóló 2017. évi LIII. törvény 3.§ 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerint definiált valamennyi tényleges tulajdonos személyazonosító adatainak, adóazonosító adatainak, küls nyilvántartás szerinti személy-, illetve adóazonosító adatainak, valamint érdekeltségének a pénzmosásról szóló törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti jellege és mértéke bemutatását tartalmazó nyilatkozatot szükséges benyújtani. Ha a gazdasági szereplnek nincs a pénzmosásról szóló törvény 2017. évi LIII. törvény 3. § 38. pont a)-b) vagy d) alpontja szerinti tényleges tulajdonosa, úgy erre vonatkozó nyilatkozatot szükséges csatolni. A Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontja tekintetében Ajánlattevnek nyilatkozni kell arról, hogy van-e olyan jogi személy vagy személyes joga szerint jogképes szervezet, amely az ajánlattevben, jelentkezben közvetetten vagy közvetlenül több, mint 25%-os tulajdoni résszel vagy szavazati joggal rendelkezik (cégnév, székhely); továbbá, hogy annak vonatkozásában a Kbt. 62. § (1) bekezdés k) pont kc) alpontjában hivatkozott kizáró feltétel nem áll fenn. Cégbírósághoz már benyújtott, de még el nem bírált változásbejegyzési kérelem esetén a 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 13. § szerint kell eljárni. Amennyiben ajánlattev tekintetében nincs változásbejegyzési eljárás folyamatban, úgy errl ajánlattev ajánlatában nyilatkozni köteles. A 321/2015. (X.30.) Korm. rend. 1. § (7) bekezdés alapján a kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelzen kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az Ajánlatkér - ellenkez bizonyításáig - az adat valóságtartalmát az ajánlattev erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11a) bekezdésben foglaltakra. 5. Los 5.1. Los: LOT-0001 Titel: DEK-1450 Pszich.Intézet energetikai korszersítése Beschreibung: A Debreceni Egyetem átfogó célja, hogy a hozzá tartozó épületek felújítása során az infrastruktúra fejlesztéséhez kapcsolódóan, megvalósuljon a környezetvédelmi, ebbl is a klímaszempontú elvárásoknak való megfelelés. A Debreceni Egyetem célul tzte ki a Pszichológia Intézet épületének energetikai korszersítését, ezzel is elrébb lépve az energiahatékony üzemeltetés területén. A küls energetikai felújítási munkák folyamatban vannak, jelen beruházás keretén belül pedig, cél az épület bels energetikai felújítása. A bels energetikai felújítás során további 10% energetikai megtakarítás érhet el. Tervezett kialakítás: A tervezett beruházás a Pszichológia Intézet, Dóczy József utcai épületének bels energetikai felújítását foglalja magában, melynek során megvalósul: - új hszivattyús ftési- htési rendszer kialakítása, - épületgépészeti automatika kiépítése, - teljes villamossági rendszer korszersítése, - gyengeáramú rendszer kiépítése, (tzjelz rendszer, informatikai rendszer átépítése, meglév riasztó és beléptet felújítása), - részleges akadálymentesítés, - küls homlokzati árnyékolók telepítése - az elektromos és épületgépészeti felújítási munkák elvégzése után a bels terek szükségszer esztétikai helyreállítása Az épület adatai: A telek területe: 2197 m2 Az épület nettó alapterülete 1874,31 m2 (Fsz: 802,47 m2, 1. em.: 738,11 m2, 2.em.: 333,73 m2) Meglév beépítés: 936,93 m2=42,65% Meglév épületmagasság: 8,98 m Meglév zöldfelület: 664,1 m2=30,23% A beruházáshoz kapcsolható fbb tételek és mennyiségek: - Padlóburkolat készítése: 102 m2 - Falburkolat készítése: 226 m2 - Beltéri ajtók elhelyezése: 65 db - Hszivattyúk elhelyezése, beüzemelése: 2 db - Klímakonvektorok beépítése, beüzemelése: 93 db - Elektromos vezetékek szerelése: 17.195 m - Lámpatestek elhelyezése: 304 db A megvalósítandó beruházás további részletezését a közbeszerzési dokumentumok (mszaki leírás, tervek és árazatlan költségvetések) tartalmazzák. A közbeszerzési dokumentumokban esetlegesen nevesített típusnév, márkanév stb. csupán a pontos behatárolást szolgálja. Az ajánlatkér a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdésében foglalt rendelkezések alapján az azzal egyenérték teljesítést elfogadja. Interne Kennung: EKR002059992024/1 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistung Haupteinstufung (cpv): 45450000 Sonstige Baufertigstellungsarbeiten Zusätzliche Einstufung (cpv): 45310000 Installation von elektrischen Leitungen, 45350000 Maschinentechnische Installationen 5.1.2. Erfüllungsort Postanschrift: Dóczy József utca 2 Stadt: Debrecen Postleitzahl: 4032 Land, Gliederung (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321) Land: Ungarn Zusätzliche Informationen: Helyrajzi szám: 21809/1 5.1.3. Geschätzte Dauer Laufzeit: 4 Monate 5.1.6. Allgemeine Informationen Vorbehaltene Teilnahme: Teilnahme ist nicht vorbehalten. Die Namen und beruflichen Qualifikationen des zur Auftragsausführung eingesetzten Personals sind anzugeben: Nicht erforderlich Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert Angaben zu Mitteln der Europäischen Union EU-Mittel Programm: Reformhilfeprogramm (einschl. Reformumsetzungsinstrument und Konvergenzfazilität) (2021 /2027) Kennung der EU-Mittel: RRF-2.1.2-21-2022-00003 Die Beschaffung fällt unter das Übereinkommen über das öffentliche Beschaffungswesen: ja Zusätzliche Informationen: A szerzdés teljesítési ideje: Ajánlattev a munkaterület átadásától számított 4 hónap belül köteles a szerzdést teljesíteni azzal, hogy az átadás-átvételi eljárás befejezésének legkésbbi idpontja: 2025. június 15. (mszaki átadás lezárása) Amennyiben a projekttel kapcsolatos fentiekben meghatározott határid meghosszabbítására kerül sor, akkor az ajánlati felhívás 5.1.3 (BT-36) pontjában meghatározott 4 hónapos teljesítési határid az irányadó a szerzdés teljesítése során azzal, hogy a Ajánlattevnek legkésbb 2015. június 15. napjáig meg kell valósítania az átadás-átvétel befejezését, azonban ezen 4 hónapos idtartam a projekttel kapcsolatos fentiekben meghatározott határid meghosszabbítása esetén sem növekedhet. A Nettó Zéró Iparról szóló európai parlamenti és tanácsi Rendelet 25. cikk (3) bekezdés c) pontja alapján a Vállalkozó a szerzdés teljesítése során a mszaki átadás-átvételi eljárás lefolytatásakor köteles igazolni a Kiviteli tervdokumentáció részét képez hszivattyús ftési-htési rendszer leszállítását, telepítését és üzempróbáját. Ezen kötelezettség nem teljesítése esetén a Vállalkozó köteles a hszivattyús ftési-htési rendszer kiépítésére vonatkozó nettó vállalkozói díj 15 (tizenöt) %- ának megfelel díjat megfizetni a Megrendel részére. A készültségigazolást a Mszaki ellenr igazolja. Csak a teljes részre tehet ajánlat. Az ajánlatok részszempontok szerinti tartalmi elemeinek értékelése során adható pontszám alsó és fels határa: 0-10 pont, két tizedesjegy pontossággal. Az értékelési szempontok és módszereik: Ár kritérium: Fordított arányosítás; Minségi kritérium: Egyenes arányosítás 5.1.9. Eignungskriterien Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Szakmai alkalmasság Beschreibung: Kbt. 65. § (1) bek. c) pontja és a 322/2015. (X.30.) KR. 21. § (1) bek. alapján Ajánlatkér elírja, hogy az építipari kivitelezési tevékenységet végz gazdasági szereplk szerepeljenek az építési beruházáshoz kapcsolódó az Méptv. szerinti, építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplk esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában, vagy rendelkezzen a letelepedés szerinti országban elírt engedéllyel, jogosítvánnyal vagy szervezeti, kamarai tagsággal. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl esetén csatolni kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésrl szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban elírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát. Alkalmatlan az Ajánlattev, ha az ajánlatban megjelölt, építipari kivitelezési tevékenységet végz gazdasági szereplk valamelyike nem szerepel az Méptv. szerinti, építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékében, illetve a nem Magyarországon letelepedett gazdasági szereplk esetén a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Elzetes igazolás: Ajánlattevnek az EEKD-t kell benyújtania, amelyben Ajánlatkér az alkalmassági követelmények elzetes igazolására elfogadja az Ajánlattev egyszer nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. alfa szakaszában. Utólagos Igazolási mód: Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl esetén Ajánlatkér ellenrzi az alkalmassági követelmény teljesülését a rendelkezésre álló elektronikus nyilvántartásból. Nem Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl esetén csatolnia kell a letelepedés szerinti ország nyilvántartásában szereplésrl szóló igazolás, vagy a letelepedés szerinti országban elírt engedély, jogosítvány vagy szervezeti, kamarai tagságról szóló igazolás másolati példányát. Az elírtak nem teljesítése az ajánlattev alkalmatlanságát jelenti. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Szakmai alkalmasság Beschreibung: Alkalmatlan az ajánlattev, ha nem von be a teljesítésbe legalább: - M.1.1.) 1 f olyan szakembert, aki a 266/2013.(VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-É (vagy azzal egyenérték) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel (vagy azzal egyenérték végzettséggel illetve képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idvel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik; - M. 1.2.) 1 f olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉV (vagy azzal egyenérték) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel (vagy azzal egyenérték végzettséggel illetve képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idvel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik. - M.1.3.) 1 f olyan szakembert, aki a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet szerinti MV-ÉG (vagy azzal egyenérték) jogosultsággal, vagy a jogosultság megszerzéséhez szükséges végzettséggel illetve képzettséggel (vagy azzal egyenérték végzettséggel illetve képzettséggel) és a jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlati idvel (36 vagy 60 hónap) rendelkezik. Ajánlatkér a párhuzamos gyakorlati idt egyszer veszi figyelembe. Ugyanazon szakembert több alkalmassági követelménynél is be lehet mutatni az alkalmasság igazolására. Igazolási mód: Ajánlattevnek az M.1.) alkalmassági feltételek teljesítésérl be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkér az alkalmassági követelmények elzetes igazolására elfogadja az ajánlattev egyszer nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. alfa szakaszában. M.1) Az ajánlatkér által a Kbt. 69. § (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevnek csatolnia kell a 321/2015. (X. 30) Korm. rendelet (a továbbiakban: Rendelet) 21.§ (2) bekezdés b) pontja szerint a teljesítésbe bevonni kívánt szakembereknek (szervezeteknek) a - megnevezését - képzettségüket-végzettségüket igazoló okiratok másolatát, - saját kezleg aláírt szakmai önéletrajzot, - a szakemberek rendelkezésre állási nyilatkozatát arról, hogy ajánlattev nyertessége esetén a szerzdés teljesítésének ideje alatt ajánlattev rendelkezésére állnak a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés b) pontja alapján. Az ajánlatkér felhívja a figyelmet, hogy valamennyi, az alkalmasság igazolására elírt kritériumnak az önéletrajzból, valamint az e pontban csatolni elírt dokumentumokból egyértelmen megállapíthatónak kell lennie. A szakmai tapasztalatot év /hónap bontásban szükséges megadni. A végzettség tekintetében egyenérték végzettség elfogadható. Ajánlatkér az idben párhuzamos gyakorlati tapasztalatokat csak egyszer veszi figyelembe. Amennyiben a megnevezett szakember már rendelkezik érvényes jogosultsággal, azaz szerepel a szakmavégzési jogosultságot igazoló kamarai nyilvántartásban, úgy a képzettséget/végzettséget és az alkalmassági feltétel teljesítéséhez szükséges szakmai gyakorlatot a névjegyzékben való szereplés igazolja. Ebben az esetben a jogosultság megszerzésének az els idpontját (év/hónap/nap), a számát és a nyilvántartást vezet szakmai szervezetet (kamarát) kell megadnia az ajánlattevnek, a képzettséget és gyakorlatot igazoló további dokumentum csatolása nem szükséges, ugyanakkor elvárás olyan adattartalom megadása, mely az ajánlatkér számára az ellenrzést lehetvé teszi (elektronikus elérési útvonal/ tagi azonosító megadása). Ebben az esetben is szükséges azonban a saját kezleg aláírt szakmai önéletrajz benyújtása, az 1-3. értékelési részszempontra tett megajánlások alátámasztására. Az 1-3. számú értékelési szemponthoz kapcsolódó alkalmassági követelmény ellenrzése érdekében a szakember önéletrajzát teljes kören (mind az alkalmasság szempontjából releváns tapasztalat, mind az értékelés szempontjából releváns többlettapasztalat bemutatásával) szükséges ajánlattevknek már az ajánlatban benyújtaniuk. Amennyiben az ajánlattételkor a megjelölt szakember már rendelkezik az elírt jogosultsággal és a vonatkozó nyilvántartásban nem szerepel vagy a nyilvántartás nem elérhet, úgy az ajánlattev köteles a jogosultságot igazoló dokumentumok benyújtására. Más tagállamban szerzett jogosultság esetében a küld vagy származási országban szerzett, a fentiekkel egyenérték jogosultságot igazoló dokumentum magyar fordítását szükséges benyújtani. Az ajánlattev köteles megjelölni, hogy mely szakembert mely konkrét pozícióra jelöli, továbbá nyilatkozni arról, hogy - nyertessége esetén - a megajánlott szakemberek a kamarai/hatósági nyilvántartásba vétellel a szerzdés megkötéséig rendelkezni fognak, és a nyilvántartásba-vétel elmaradása a Kbt. 131. § (4) bekezdése alapján az ajánlattev szerzdéskötéstl való visszalépésének minsül. Az elírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján ajánlattev bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet erforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzdésben, elszerzdésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerzdés teljesítéséhez szükséges erforrások rendelkezésre állnak majd a szerzdés teljesítésének idtartama alatt. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Bezeichnung: Szakmai alkalmasság Beschreibung: M.2.) Ajánlattev alkalmatlan, ha nem rendelkezik a jelen felhívás feladásának napjától visszafelé számított öt évben (60 hónap) az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen teljesített, olyan befejezett (sikeres mszaki átadás-átvétellel lezárt), legalább minimum nettó 1300 m2 alapterülettel rendelkez építés és/vagy felújítás és/vagy bvítés és /vagy átalakítás és/vagy korszersítés tárgyú megvalósult építési beruházásra vonatkozó referenciával. Az elírt referencia legfeljebb 4 darab szerzdésbl származhat. Igazolási mód: Ajánlattevnek az M.2.) alkalmassági feltétel teljesítésérl be kell csatolnia az Egységes Európai Közbeszerzési dokumentumot (EEKD), amelyben ajánlatkér az alkalmassági követelmények elzetes igazolására elfogadja az ajánlattev egyszer nyilatkozatát a formanyomtatvány IV. alfa szakaszában. M.2.) Az ajánlatkér által a Kbt. 69.§ (4)-(7) bekezdései alapján az alkalmassági követelményekre vonatkozó igazolások benyújtására felhívott ajánlattevnek csatolnia kell a Rendelet 21.§ (2) bekezdés a) pontja és a 22. § (3) bekezdése alapján az eljárást megindító hirdetmény feladását megelz 60 hónapban teljesített legjelentsebb építési beruházásainak ismertetése a szerzdést köt másik fél által adott igazolással. Az igazolásban meg kell adni legalább: - a referencia munkára szerzdést köt másik fél (személy) nevét, székhelyét, - az építési beruházás tárgyát, - mennyiségi adatait (az alkalmassági feltételben szerepl követelmény megállapíthatóságának megfelelen), - a teljesítés idejét (kezd és befejez idpont év/hónap/nap pontossággal) és helyét, - referencia igazolást kiállító személy nevét és elérhetségét, - továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen történt-e. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Rendelet 22. § (5) bekezdésére és 24. § (2) bekezdésére. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a Rendelet 21. § (2a) bekezdésére, miszerint amennyiben ajánlatkér öt év teljesítésének igazolását írja el, az ajánlatkér a vizsgált idszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az elírt alkalmassági követelményeknek az Kbt. 65. § (7)bekezdése alapján ajánlattev bármely más szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhet, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt vagy követelményeket, amelynek igazolása érdekében az ajánlattev ezen szervezet erforrására vagy arra is támaszkodik. Az ajánlatban csatolni kell a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzdésben, elszerzdésben vagy más formában vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerzdés teljesítéséhez szükséges erforrások rendelkezésre állnak majd a szerzdés teljesítésének idtartama alatt. Anwendung dieses Kriteriums: Verwendet Kriterium: Art: Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Beschreibung: Ajánlatkér nem ír el gazdasági és pénzügyi alkalmassági követelményt. Anwendung dieses Kriteriums: Nicht verwendet 5.1.10. Zuschlagskriterien Kriterium: Art: Qualität Beschreibung: 1. Az M.1.1.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvev szakembernek az MV-É jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) Gewichtung (Punkte, genau): 10 Kriterium: Art: Qualität Beschreibung: 2. Az M.1.2.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvev szakembernek az MV-ÉV jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) Gewichtung (Punkte, genau): 10 Kriterium: Art: Qualität Beschreibung: 3. Az M.1.3.) alkalmassági követelményre bemutatott, a szerz telj-ben résztvev szakembernek az MV-ÉG jog-ság megszerzéséhez szükséges szakmai gyakorlati idn felüli szakmai tapasz-a(min.0 hónap max. 36 hónap) Gewichtung (Punkte, genau): 10 Kriterium: Art: Preis Beschreibung: 5. Nettó ajánlati ár + 10 % tartalékkerettel (Ft) Gewichtung (Punkte, genau): 70 5.1.11. Auftragsunterlagen Sprachen, in denen die Auftragsunterlagen offiziell verfügbar sind: Ungarisch Internetadresse der Auftragsunterlagen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok /EKR002059992024/reszletek 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Bedingungen für die Einreichung: Elektronische Einreichung: Erforderlich Adresse für die Einreichung: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok /EKR002059992024/reszletek Sprachen, in denen Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Ungarisch Elektronischer Katalog: Nicht zulässig Varianten: Nicht zulässig Frist für den Eingang der Angebote: 15/01/2025 09:00:00 (UTC+1) Frist, bis zu der das Angebot gültig sein muss: 2 Monate Informationen über die öffentliche Angebotsöffnung: Eröffnungsdatum: 15/01/2025 11:00:00 (UTC+1) Ort: EKR (https://ekr.gov.hu) Zusätzliche Informationen: Az elektronikusan benyújtott ajánlatok esetében a Kbt. 68. § (4)-(5) bekezdése szerinti adatokat az EKR rendszer a bontás idpontjától kezdve azonnal elektronikusan - azzal a tartalommal, ahogyan azok az ajánlatban szerepelnek - az ajánlattevk részére elérhetvé teszi. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-ban foglaltakra. Auftragsbedingungen: Die Auftragsausführung muss im Rahmen von Programmen für geschützte Beschäftigungsverhältnisse erfolgen: Nein Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Késedelmi kötbér: A szerzdésben rögzített véghatárid túllépése esetén nyertes Ajánlattev, minden egyes naptári napra, amellyel a befejezés késlekedik 1 %/naptári nap mérték kötbér fizetésére köteles. A késedelmi kötbér alapja a teljes nettó vállalkozói díj. A késedelmi kötbér maximuma a teljes nettó vállalkozói díj 15%-a. Meghiúsulási kötbér: Nyertes Ajánlattev a szerzdés teljesítésének meghiúsulása esetére a nettó vállalkozói díj 20 %-ával megegyez összeg meghiúsulási kötbér megfizetését vállalja. Részletek a szerzdéstervezetben. Jótállás: 36 hónap. Es ist eine Geheimhaltungsvereinbarung erforderlich: nein Elektronische Rechnungsstellung: Erforderlich Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja Finanzielle Vereinbarung: A Kbt. 135. § (7) alapján a nyertes Ajánlattev a teljes nettó (tartalékkeret nélküli) vállalkozói díj 5 %-ának, de max. nettó 250 millió Ftnak megfelel összeg ellegre jogosult. Az elleg a végszámlából kerül levonásra. Az ajánlattev egy ellegszámla, 4 részszámla és egy végszámla kiállítására jogosult, a szerzdés szerint. Az ajánlattétel, kifizetés, elszámolás pénzneme: HUF. A kifizetésre a Kbt. 135. § (1), (3)-(6) és Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésben foglaltak alapján kerül sor 30 napos fizetési határidvel. A vállalkozói díj kifizetése az Ajánlatkér részérl RRF-2.1.2-21-2022-00003 sz. pályázatból történik. A részletes fizetési feltételeket a szerzdéstervezet tartalmazza. Informationen über die Überprüfungsfristen: 2015. évi CXLIII. törvény (Kbt.) 148. §-a szerint. 5.1.15. Techniken Rahmenvereinbarung: Keine Rahmenvereinbarung Informationen über das dynamische Beschaffungssystem: Kein dynamisches Beschaffungssystem 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt: Debreceni Egyetem Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt: Debreceni Egyetem Organisation, die Angebote bearbeitet: Debreceni Egyetem TED eSender: Közbeszerzési Hatóság 8. Organisationen 8.1. ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Debreceni Egyetem Registrierungsnummer: 19308667409 Postanschrift: Egyetem Tér 1. Stadt: Debrecen Postleitzahl: 4032 Land, Gliederung (NUTS): Hajdú-Bihar (HU321) Land: Ungarn Kontaktperson: Varga Ágnes E-Mail: varga.agnes@fin.unideb.hu Telefon: +36 52512700-73067 Fax: +36 52258670 Internetadresse: https://www.unideb.hu Profil des Erwerbers: https://kancellaria.unideb.hu/ Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die zusätzliche Informationen über das Vergabeverfahren bereitstellt Organisation, die Teilnahmeanträge entgegennimmt Organisation, die Angebote bearbeitet 8.1. ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Registrierungsnummer: 15329190241 Postanschrift: Riadó u. 5 Stadt: Budapest Postleitzahl: 1026 Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110) Land: Ungarn E-Mail: dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 Internetadresse: https://www.kozbeszerzes.hu Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1. ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Registrierungsnummer: EKRSZ_40664534 Postanschrift: Riadó utca 5. Stadt: Budapest Postleitzahl: 1026 Land, Gliederung (NUTS): Budapest (HU110) Land: Ungarn E-Mail: hirdetmeny@kt.hu Telefon: +36 18828635 Internetadresse: https://kozbeszerzes.hu Rollen dieser Organisation: TED eSender 10. Änderung Fassung der zu ändernden vorigen Bekanntmachung: 748889-2024 Hauptgrund für die Änderung: Aktualisierte Informationen Beschreibung: Ajánlatkér az ajánlati felhívásban az ajánlattételi határidt módosítja a következképpen: Ajánlattételi határid: Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id: Eredeti tartalom: 2025.01.08. 09:00 Módosított tartalom: 2025.01.15. 09:00 Az egyéb közbeszerzési dokumentumok módosítására nem került sor. 10.1. Änderung Abschnittskennung: PROCEDURE Beschreibung der Änderungen: A(z) IV.2.2) Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje, dátum, helyi id (BT-131,BT-1311) mezben a következ változás történt: A következ helyett: Wed Jan 08 09:00:00 CET 2025 Helyesen: Wed Jan 15 09:00:00 CET 2025 10.1. Änderung Abschnittskennung: LOT-0001 Beschreibung der Änderungen: A(z) IV.2.7) Az ajánlatok felbontásának feltételei, dátum, helyi id (BT-132) mezben a következ változás történt: A következ helyett: Wed Jan 08 11:00: 00 CET 2025 Helyesen: Wed Jan 15 11:00:00 CET 2025 11. Informationen zur Bekanntmachung 11.1. Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 0d43726a-e9a9-4362-b2ed-eb85ee170e58 - 01 Formulartyp: Wettbewerb Art der Bekanntmachung: Auftrags- oder Konzessionsbekanntmachung Standardregelung Unterart der Bekanntmachung: 16 Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 30/12/2024 15:44:11 (UTC+1) Bekanntmachung eSender-Übermittlungsdatum: 20/12/2024 10:09:06 (UTC+1) Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Ungarisch 11.2. Informationen zur Veröffentlichung ABl. S Nummer der Ausgabe: 1/2025 Datum der Veröffentlichung: 02/01/2025 Referenzen: https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR002059992024/reszletek https://kancellaria.unideb.hu/ https://kozbeszerzes.hu https://www.kozbeszerzes.hu https://www.unideb.hu http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202501/ausschreibung-1073-2025-HUN.txt -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de