Ausschreibung: Deutschland Bau von Flussufermauern HWSM M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 B-UA 2, NTV 02 - DEU-Marienberg Bau von Flussufermauern Dokument Nr...: 324246-2024 (ID: 2024060301190114147) Veröffentlicht: 03.06.2024 * DEU-Marienberg: Deutschland Bau von Flussufermauern HWSM M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 B-UA 2, NTV 02 2024/S 106/2024 324246 Deutschland Bau von Flussufermauern HWSM M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 B-UA 2, NTV 02 OJ S 106/2024 03/06/2024 Bekanntmachung der Auftragsänderungen Bauleistung 1. Beschaffer 1.1. Beschaffer Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau 2. Verfahren 2.1. Verfahren Titel: HWSM M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 B-UA 2, NTV 02 Beschreibung: Neubau Hochwasserschutzanlagen M 1.14/27 - M 1.14/38 und M 1.14/12 - M 1.14/15 Kennung des Verfahrens: edc17859-4fed-4edb-8b96-3b49d414dac9 Interne Kennung: 4500144427 2.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistung Haupteinstufung (cpv): 45246100 Bau von Flussufermauern 2.1.2. Erfüllungsort Stadt: Burkhardtsdorf Postleitzahl: 09235 Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42) Land: Deutschland 2.1.4. Allgemeine Informationen Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU vgv - 5. Los 5.1. Los: LOT-0000 Titel: HWSM M 1.14 an der Zwönitz in Burkhardtsdorf, VGE 1.14 B-UA 2, NTV 02 Beschreibung: ca. 710 m Fangedamm, ca. 3.470 m³ Baustraße, ca. 345 m³ Oberbodenabtrag, ca. 1.660 m² Rasenansaat, ca. 255 m² Bewuchs Gewässer und Gelände beräumen, ca. 560 m² Baugelände Gewässer und Uferzone abräumen, ca. 19 m³ Anlandungen profilieren, ca. 6.900 m³ Frostschutzschicht, ca. 185 m² Asphaltbefestigung fräsen, ca. 185 m² Asphalttragschicht BK 3,2; Dicke 26 cm, ca. 185 m² Asphaltbinderschicht BK 3,2; Dicke 5 cm, ca. 185 m² Asphaltdeckschicht BK 3,2; Dicke 4 cm, ca. 200 m Bordsteine Beton und Naturstein, ca. 120 m² Betonpflaster in Splittbettung, ca. 20 m² Pflasterdecke Naturstein- Kleinpflaster in Betonbettung, ca. 355bm Pflasterstreifen Naturstein-Kleinpflaster in Betonbettung, ca. 130 m³ Unbewehrten Beton als Sauberkeitsschicht herstellen, ca. 2.380 m³ Bewehrten Beton herstellen, ca. 315 t Bewehrungstahl, ca. 190 St. Verbundanker, ca. 6.620 m Mikropfähle, ca. 3.170 m² Struktur- und Sichtschalung, ca. 460 m Stahlgeländer, ca. 6 St. Stör- und Stützsteine, ca. 1.270 m² vorhandenes Natursteinmauerwerk verfugen, ca. 6 m Dammbalkenbarriere Interne Kennung: 4500144427 5.1.1. Zweck Art des Auftrags: Bauleistung Haupteinstufung (cpv): 45246100 Bau von Flussufermauern 5.1.2. Erfüllungsort Stadt: Burkhardtsdorf Postleitzahl: 09235 Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42) Land: Deutschland 5.1.3. Geschätzte Dauer Datum des Beginns: 01/04/2021 Enddatum der Laufzeit: 15/11/2022 5.1.6. Allgemeine Informationen Auftragsvergabeprojekt ganz oder teilweise aus EU-Mitteln finanziert 5.1.7. Strategische Auftragsvergabe Ziel der strategischen Auftragsvergabe: Verringerung der Auswirkungen auf die Umwelt Konzept zur Verringerung der Umweltauswirkungen: Die nachhaltige Nutzung und Schutz von Wasser- und Meeresressourcen 5.1.12. Bedingungen für die Auftragsvergabe Aufträge werden elektronisch erteilt: nein Zahlungen werden elektronisch geleistet: ja Informationen über die Überprüfungsfristen: Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Verfahren vor der Vergabekammer (§160 GWB), Einleitung, Antrag: (1) Die Vergabekammer leitet ein Nachprüfungsverfahren nur auf Antrag ein. (2) Antragsbefugt ist jedes Unternehmen, das ein Interesse an dem öffentlichen Auftrag oder der Konzession hat und eine Verletzung in seinen Rechten nach § 97 Absatz 6 durch Nichtbeachtung von Vergabevorschriften geltend macht. Dabei ist darzulegen, dass dem Unternehmen durch die behauptete Verletzung der Vergabevorschriften ein Schaden entstanden ist oder zu entstehen droht. (3) Der Antrag ist unzulässig, soweit: 1. der Antragsteller den geltend gemachten Verstoß gegen Vergabevorschriften vor Einreichen des Nachprüfungsantrags erkannt und gegenüber dem Auftraggeber nicht innerhalb einer Frist von zehn Kalendertagen gerügt hat; der Ablauf der Frist nach § 134 Absatz 2 GWB bleibt unberührt, 2. Verstöße gegen Vergabevorschriften, die aufgrund der Bekanntmachung erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der in der Bekanntmachung benannten Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 3. Verstöße gegen Vergabevorschriften die erst in den Vergabeunterlagen erkennbar sind, nicht spätestens bis zum Ablauf der Frist zur Bewerbung oder zur Angebotsabgabe gegenüber dem Auftraggeber gerügt werden, 4. mehr als 15 Kalendertage nach Eingang der Mitteilung des Auftraggebers einer Rüge nicht abhelfen zu wollen, vergangen sind. Satz 1 gilt nicht bei einem Antrag auf Feststellung der Unwirksamkeit des Vertrags nach § 135 Absatz 1 Nummer 2. § 134 Absatz 1 Satz 2 bleibt unberührt. 5.1.16. Weitere Informationen, Schlichtung und Nachprüfung Überprüfungsstelle: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau 6. Ergebnisse Wert aller in dieser Bekanntmachung vergebenen Verträge: 4 733 772,74 EUR 6.1. Ergebnis, Los- Kennung: LOT-0000 6.1.2. Informationen über die Gewinner Wettbewerbsgewinner: Angebot: Kennung des Angebots: NA 11 - NA 19 Kennung des Loses oder der Gruppe von Losen: LOT-0000 Wert des Ergebnisses: 270 488,47 EUR Das Angebot wurde in die Rangfolge eingeordnet Informationen zum Auftrag: Kennung des Auftrags: 4500144427 Datum des Vertragsabschlusses: 23/03/2021 Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Bezeichnung des von der EU finanzierten Projekts oder Programms: Europäischer Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) Kennung der EU-Mittel: FV-Ident-Nr.: 103097052 Organisation, die den Auftrag unterzeichnet: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau 7. Änderung Abschnittskennung: 162528-2021 Grund für die Änderung: Bedarf an zusätzlichen Bauleistungen, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer. Beschreibung: Die Nachtragsleistung wird zugeordnet zu § 132 Absatz 2 Nr. 1, Nr. 2a und b und Nr. 3 sowie Absatz 3. Die zusätzlichen Leistungen machten sich erforderlich aufgrund von Behinderungen durch gleichlaufende Straßensanierung B 180 sowie der Aufforderung des Auftraggebers eine zusätzliche Beweissicherung auf dem Flurstück 459/28 zu organisieren, um den Urzustand im Außenbereich vor Baubeginn detailliert aufzunehmen. Außerdem entstanden Mehrkosten durch Dieselpreiserhöhungen und es kam zu zusätzlichen Aufwendungen durch die geänderte Ausführung des Pilgerschrittverfahrens. Die Herstellung BT 33, Segment 08 mit Anschluss an die Brücke Ahnerweg erforderte die Herstellung eines Trägerbohlverbaus mit geringfügig in den Straßenbereich Ahnerweg hineinragendem Verbau. Außerdem beinhaltet die Nachtragsvereinbarung die Lieferung und Montage eines Überstieges am BT 14 sowie Zulagen zu Kernbohrungen, Schalung und Außenanlagen sowie die Beräumung von Treibgut und Sedimenten. Bei den gegenständlichen Nachtragsleistungen handelt es sich um zusätzliche Leistungen, die im Rahmen des Leistung-Soll für die erforderliche Funktionalität der Gesamtmaßnahme erforderlich waren. Ein Wechsel des Auftragnehmers ist aus terminlichen, bauablaufbezogenen Gründen und hauptsächlich aus Gewährleistungsgründen nicht möglich. 7.1. Änderung Abschnittskennung: CON-0000 Beschreibung der Änderungen: NA 11: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - zusätzliche Kosten/Aufwendungen und Gebühren für VAO`s - jeweils 1,000 St. - zusätzliche Sondernutzungen - jeweils 1,000 St. - Rückbau und Wiederherstellung von Baustellenzufahrten - jeweils 1,000 St. - Herstellung neuer Asphaltkeil - 1,000 St. - Auf- und Abbau Schwingungsmessung - 4,000 St. - Umsetzen Bohrtechnik - 2,000 St. - Einrichtung zusätzlicher Lagerplatz - 1,000 St. - Vorhaltung Baustelleneinrichtung aufgrund verlängerter Bauzeit - 2,500 Mt. - Zulage Transport von Aushub- und Abbruchmassen - 440,000 Min. - Umsetzung gelagerter Materialien - 1,000 St. - Umsetzung und Beräumung oberer Baubereich - 1,000 St. NA 12: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - zusätzliche Beweissicherung - 1,000 St. - Provisorische Gehwegbeleuchtung - 1,000 St. - Baugrundgutachten - 1,000 St. - Herstellung von Kernbohrungen - 1,000 St. NA 14: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Umsetzung der Anker- und Spritzbetontechnik - 1,000 St. - Zulage Herstellung von 6 Abschnitten für Ausführung im Pilgerschrittverfahren - 6,000 Abschn. NA 15: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Zulage Bewehrung Bohrpfähle - 10,000 t - zusätzliche Leistungen für verkehrsrechtliche Anordnung Rücktransport Bohrgerät - 1,000 St. - vorübergehende Sicherungsmaßnahmen - 1,000 St. - transportable Lichtsignalanlage - 1,000 St. - manuelle Bedienung LSA - 2,000 St. - Abtransport Schutzmatten Bohrgerät - 1,000 St. - zusätzliche Beweissicherung - 1,000 St. - Herstellung BT 33 für geänderte Ausführung - 1,000 St. NA 16: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Material für Überstieg - 1,000 St. - Fertigung Überstieg - 62,000 St. - Feuerverzinken Überstieg - 220,000 kg - Schrauben, Anker etc. - 1,000 psch. - Montage Überstieg - 24,000 Std. - Aufmaß, Planung und Erstellung Werkstattzeichnung - 48,000 St. - Einbau manueller Seilwinde - 1,000 St. - zusätzliches Nasslack-Beschichten - 1,000 St. NA 17: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Zulagen zu Schalungen - 312,000 m³ - zusätzliche Kernbohrungen am BT 29 - gemäß Mehrkostenanzeige - zusätzliche Kappenüberstände - gemäß Mehrmengenanzeige - Erweiterung BT 35 bis 37 - zusätzliche Segmente und Anpassung Grundstück Anlieger - Änderung Matritze gegenüber Ausführungsplanung gemäß Mehrkostenanzeige NA 18: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Rückbau und Neubau Oberflächengestaltung zur Außenanlage gemäß Mehrkostenanzeige NA 19: zusätzliche Leistungen nach VOB/B § 2 Abs. 6: - Beräumung BT 27+28 von Sedimenten und Treibgut nach Abfluss des Rückstaus aus parallel laufenden Maßnahmen und nach Hochwasser gemäß Mehrkostenanzeige 8. Organisationen 8.1. ORG-0000 Offizielle Bezeichnung: Landestalsperrenverwaltung des Freistaates Sachsen, Betrieb Freiberger Mulde/Zschopau Registrierungsnummer: ID 00005892 Postanschrift: Am Roten Turm 1 Stadt: Marienberg Postleitzahl: 09496 Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42) Land: Deutschland E-Mail: betrieb.fmz@ltv.sachsen.de Telefon: +49 37367 310 100 Fax: +49 37367 310 130 Internetadresse: https://www.talsperren-sachsen.de Rollen dieser Organisation: Beschaffer Organisation, die den Auftrag unterzeichnet 8.1. ORG-0001 Offizielle Bezeichnung: Vergabekammer des Freistaates Sachsen bei der Landesdirektion Sachsen, Dienststelle Leipzig Registrierungsnummer: ID t:03419773800 Stadt: Leipzig Postleitzahl: 04107 Land, Gliederung (NUTS): Leipzig, Kreisfreie Stadt (DED51) Land: Deutschland E-Mail: vergabekammer@lds.sachsen.de Telefon: +49 3419773800 Fax: +49 3419771049 Rollen dieser Organisation: Überprüfungsstelle 8.1. ORG-0002 Offizielle Bezeichnung: Krause & Co. Hoch-, Tief- und Anlagenbau GmbH Registrierungsnummer: Handelsregister: HRB 3251 Stadt: Neukirchen/Erzgebirge Postleitzahl: 09221 Land, Gliederung (NUTS): Erzgebirgskreis (DED42) Land: Deutschland E-Mail: krause-adorf@krauseundco.de Telefon: +49 3721 264 0 Fax: +49 3721 264 100 Rollen dieser Organisation: BieterFederführendes Mitglied Gewinner dieser Lose: LOT-0000 8.1. ORG-0003 Offizielle Bezeichnung: Datenservice Öffentlicher Einkauf (in Verantwortung des Beschaffungsamts des BMI) Registrierungsnummer: 0204:994-DOEVD-83 Stadt: Bonn Postleitzahl: 53119 Land, Gliederung (NUTS): Bonn, Kreisfreie Stadt (DEA22) Land: Deutschland E-Mail: noreply.esender_hub@bescha.bund.de Telefon: +49228996100 Rollen dieser Organisation: TED eSender 11. Informationen zur Bekanntmachung 11.1. Informationen zur Bekanntmachung Kennung/Fassung der Bekanntmachung: 1ca7c2b9-0544-4c12-be34-f4dbace180f9 - 01 Formulartyp: Auftragsänderung Art der Bekanntmachung: Bekanntmachung der Auftragsänderungen Datum der Übermittlung der Bekanntmachung: 31/05/2024 00:00:00 (UTC+2) Sprachen, in denen diese Bekanntmachung offiziell verfügbar ist: Deutsch 11.2. Informationen zur Veröffentlichung ABl. S Nummer der Ausgabe: 106/2024 Datum der Veröffentlichung: 03/06/2024 Referenzen: https://www.talsperren-sachsen.de http://icc-hofmann.net/NewsTicker/202406/ausschreibung-324246-2024-DEU.txt -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de