Ausschreibung: Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter - FR-Vesoul Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter Dokument Nr...: 417163-2022 (ID: 2022080109074474630) Veröffentlicht: 01.08.2022 * FR-Vesoul: Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter 2022/S 146/2022 417163 Auftragsbekanntmachung Lieferauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: département de la Haute-Saône Nationale Identifikationsnummer: 22700001500015 Postanschrift: 23 rue de la Préfecture Ort: Vesoul Cedex NUTS-Code: FRC23 Haute-Saône Postleitzahl: 70006 Land: Frankreich Kontaktstelle(n): Service AAJCP E-Mail: [6]Commande.publique@haute-saone.fr Telefon: +33 0384957426 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://Haute-saone.fr Adresse des Beschafferprofils: [8]http://Achatpublic.com I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]http://Achatpublic.com Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_20 22_f7w9PowD7B Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: acquisition de différents engins et matériels de travaux publics Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-055-UTS II.1.2)CPV-Code Hauptteil 44610000 Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter II.1.3)Art des Auftrags Lieferauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: acquisition de différents engins et matériels de travaux publics II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 500 000.00 EUR II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja Angebote sind möglich für alle Lose Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben: néant II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: acquisition d'une répandeuse tous liants Los-Nr.: 1 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 44610000 Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRC23 Haute-Saône Hauptort der Ausführung: uts, 5 rue de l'industrie, 70000 VESOUL II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: acquisition d'une répandeuse tous liants II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 300 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 9 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: acquisition d'un enrobeur projeteur Los-Nr.: 2 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 44610000 Tanks, Sammelbehälter, Container und Druckbehälter II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRC23 Haute-Saône Hauptort der Ausführung: uts 5 rue de l'industrie, 70000 VESOUL II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: acquisition d'un enrobeur projeteur II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 200 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 9 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben afin de juger de la valeur technique des offres proposée sur le lot 2, l'acheteur attribuera une note, conformément aux indications de l'article 5, au vu d'une démonstration en conditions réelles qui sera organisée à l'uts (5 rue de l'industrie à 70 000 Vesoul). La démonstration sera obligatoire. Si le candidat n'effectue pas la démonstration, son offre sera éliminée Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 09/09/2022 Ortszeit: 17:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 12/09/2022 Ortszeit: 10:00 Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert Die Zahlung erfolgt elektronisch VI.3)Zusätzliche Angaben: la date d'ouverture des plis est donnée à titre indicatif.En cas de groupement, le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme juridique particulière au groupement attributaire du marché.Les candidats sont autorisés à transmettre leur acte d'engagement non signé électroniquement, s'il ne dispose pas d'un certificat de signature électronique lors du dépôt de leur offre. Le cas échéant, il sera demandé à l'attributaire de transmettre son acte d'engagement signé électroniquement suite à l'attribution du marché ou s'il ne dispose pas d'une signature électronique, l'attributaire pourra transmettre son acte d'engagement original avec une signature manuscrite. Dans touts les cas, le signataire devra justifier qu'il est habilité à engager le candidat.Dans un délai de quinze jours à compter de la notification du marché et avant tout commencement d'exécution, le titulaire devra justifier qu'il est couvert par uncontrat d'assurance au titre de la responsabilité civile découlant des articles 1240 à 1242 du Code civil.La livraison des fournitures sera faite à l'adresse suivante : UTS, 5 rue de L'Industrie, 70 000 VESOUL. Afin de pouvoir convenir d'un rendez-vous en vue de procéder à la livraison (ou à la reprise) du matériel concerné, le titulaire devra impérativement contacter l'une des personnes indiquées ci-dessous :- mr ROY Pierre 03 84 95 76 63- ou du chef d'atelier précisé ultérieurement.Formation du personnel Le titulaire assurera la formation du personnel chargé d'utiliser les prestations.Lot no1 : Formation de deux chauffeurs et d'un mécanicien à la réception du matériel (1 jour)formation de deux chauffeurs et d'un mécanicien sur chantier (2 jours)a l'issu de la première campagne d'enduits, deux jours de formation chez le titulaire pour deux chauffeurs (frais d'hébergement inclus) Lot no2 : Formation au maniement del'engin pour 6 personnes sur un jour à l'uts.Formation à la maintenance de l'engin pour 6 personnes sur un jour à l'uts.Le délai maximum d'exécution des prestations démarre à compter de la notification du marché. Il est conforme au délai proposé par le candidat dans l'acte d'engagement. Dans l'hypothèse où aucun délai optimisé ne figure à l'acte d'engagement, le délai maximum d'exécution (livraison + formation) ne peut dépasser 9 mois.Les critères de jugement des offres sont détaillés à l'article 5 du règlement de consultation.Les objets du présent marché seront rémunérés dans les conditions fixées par les règles de la comptabilité publique et financés selon les modalités suivantes : -délai global de paiement à 30 jours par virement administratif sur le budget voté par le Conseil départemental ;-ressources propres ;-prix fermes non actualisables ;-intérêts moratoires au taux de refinancement de la BCE majoré de 8 points en cas de retard de paiement ;-versement d'une indemnité de 40euro(s) en cas de retard de paiement;-application des articles R2191-20 à R2191-63 du Code de la Commande Publique.Dans les conditions de l'option B de l'article 11.1 du C.C.A.G.-F.C.S., une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement, lorsque le montant initial du marché est supérieur à 50 000 euro(s).ht et dans la mesure où le délai d'exécution est supérieur à 2 mois. Le titulaire, sauf s'il s'agit d'un organisme public, doit justifier de la constitution d'une garantie à première demande à concurrence du montant de l'avance. La caution personnelle et solidaire n'est pas autorisée VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: tribunal administratif Postanschrift: 30 rue Charles Nodier Ort: Besançon Postleitzahl: 25044 Land: Frankreich Telefon: +33 81826000 Internet-Adresse: [11]http://besancon.tribunal-administratif.fr/ VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: précisions concernant les délais d'introduction de recours : - référé précontractuel (article L. 551-1 et suivants du code de justice administrative), pouvant être engagé par les personnes qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, jusqu'à la signature du contrat ; - référé contractuel (article L. 551-13 et suivants du code de justice administrative) pouvant être engagé par les personnes qui ont un intérêt à conclure le contrat et qui sont susceptibles d'être lésées par des manquements aux obligations de publicité et de mise en concurrence, soit dans un délai de 31 jours à compter de la publication d'un avis d'attribution du contrat au JOUE ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique, à compter de la notification de la conclusion du contrat, soit dans un délai de 6 mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat, si aucun avis d'attribution n'a été publié ou si aucune notification de la conclusion du contrat n'a été effectuée ; - recours en contestation de validité du contrat (jurisprudence Tarn-Et-Garonne), pouvant être exercé par les tiers au contrat dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: tribunal administratif Postanschrift: 30 rue Charles Nodier Ort: Besançon Postleitzahl: 25044 Land: Frankreich Telefon: +33 81826000 Internet-Adresse: [12]http://besancon.tribunal-administratif.fr/ VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 27/07/2022 References 6. mailto:Commande.publique@haute-saone.fr?subject=TED 7. http://Haute-saone.fr/ 8. http://Achatpublic.com/ 9. http://Achatpublic.com/ 10. https://www.achatpublic.com/sdm/ent/gen/ent_detail.do?PCSLID=CSL_2022_f7w9PowD7B 11. http://besancon.tribunal-administratif.fr/ 12. http://besancon.tribunal-administratif.fr/ -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de