Ausschreibung: Bauarbeiten - HU-Budapest Bauarbeiten Bauinstallationsarbeiten Abdichtungs- und Dämmarbeiten Wärmedämmarbeiten Fassadenarbeiten Sanierungsarbeiten Solarbatterien Installation von elektrischen Leitungen Dokument Nr...: 292643-2022 (ID: 2022060109034543540) Veröffentlicht: 01.06.2022 * HU-Budapest: Bauarbeiten 2022/S 105/2022 292643 Bekanntmachung einer Änderung Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: NFSI Nemzeti Fejlesztési és Stratégiai Intézet Nonprofit Kft. Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_79961170 Postanschrift: Lajos u. 103. B.ép. 2. em. Ort: Budapest NUTS-Code: HU Magyarország Postleitzahl: 1036 Land: Ungarn Kontaktstelle(n): Barabás Áron E-Mail: [7]ekr@bmsksport.hu Telefon: +36 705227802 Fax: +36 13988971 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [8]https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ Adresse des Beschafferprofils: [9]https://www.ekr.gov.hu/ Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: EJÁI épületenergetikai fejlesztés Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000847522020 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45000000 Bauarbeiten II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: EJÁI épületenergetikai fejlesztés II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45300000 Bauinstallationsarbeiten 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten 45321000 Wärmedämmarbeiten 45443000 Fassadenarbeiten 45453100 Sanierungsarbeiten 09331000 Solarbatterien 45310000 Installation von elektrischen Leitungen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: HU223 Zala Hauptort der Ausführung: Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola - Eötvös József székhelyintézménye 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. hrsz.: 745/4 II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags: A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkér feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási idszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelen jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Zala megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése cím, KEHOP-5.2.2/16-2016-00041 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevk részére kiadásra kerül közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A projekt a Zala megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 745/4 HRSZ; 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. sz. alatti Eötvös József Általános Iskola épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelents rezsiköltséget rónak a fenntartóra. Az épületenergetikai beruházás nyílászáró cserét, a küls határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hszigetelését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termel napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az iskola épülete jelen állapotában energetikailag elavult, ftési költségei magasak, utólagos hszigetelés csak a déli tantermi szárny keleti homlokzatán készült, a többi homlokzaton nem található a küls határoló szerkezeteken elhelyezett hszigetelés. A homlokzati nyílászárók jellemzen mszakilag rossz állapotban vannak. Több helyen, látható módon öregedik a fa ablakszerkezet. Csak helyenként, az iskola fejépületében és déli szárnyában történtek nyílászáró cserék, azonban a jelenlegi elírásoknak már ezek sem felelnek meg. Az iskola 5 szárnyra tagolható: fejépület, déli tantermi szárny, konyha és északi tantermi szárny, tornatermi szárny, keleti tantermi szárny. Az épületenergetikai felújítási/korszersítési kivitelezési tevékenység fbb mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje, beépítése kapcsolódó munkáival Manyag nyílászáró: 2 037 m2 (278 db) Fém nyílászáró 392 m2 (9+2 db) Lapostet utólagos hszigetelése kapcsolódó munkáival 25 cm lépésálló EPS 1 570 m2 Lapostet vízszigetelése kapcsolódó munkáival 1 340 m2 Tornaterem: Hszigetelt tetpanel + könnyszerkezetes tetrendszer kialakítása 715 m2 Homlokzat utólagos hszigetelése kapcsolódó munkáival Homlokzati EPS hszigetel lemez 16 cm vastagságban 1 500 m2, Homlokzati EPS hszigetel lemez 5 cm vastagságban 220 m2 Tzgátló sávok kialakítása ásványgyapot hszigeteléssel 16 cm vastagságban 135 m2 Árkádfödém hszigetelése ásványgyapottal 20 cm vastagságban 100 m2 Lábazati XPS hszigetelési rendszer kialakítása 12 cm vastagságban 45 m2 Lábazati XPS hszigetelési rendszer kialakítása 16 cm vastagságban 110 m2 Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival - napelemes rendszer kialakítása, teljesítménye 42,75 kW (1500db 285Wp napelem) A részleteket a mszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkér (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredet, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a vagy azzal egyenérték-t kell érteni. Az egyenértékség igazolása ajánlattev (AT) feladata. II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 9 II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: KEHOP-5.2.2/16-2016-00041 Abschnitt IV: Verfahren IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag Bekanntmachungsnummer im ABl.: [10]2021/S 171-443887 Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 1 Bezeichnung des Auftrags: EJÁI épületenergetikai fejlesztés V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 26/08/2021 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: BMT Mérnöki Zrt. Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_22691411 Postanschrift: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint Ort: Zalaegerszeg NUTS-Code: HU Magyarország Postleitzahl: 8900 Land: Ungarn E-Mail: [11]info@bmtzrt.hu Telefon: +36 202200537 Internet-Adresse: [12]http://www.bmtzrt.com Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.) Gesamtwert der Beschaffung: 378 368 247.00 HUF Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5 Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [13]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: 1. Jogorvoslat: Kbt. 148. § szerint. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5 Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [14]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 27/05/2022 Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen VII.1.1)CPV-Code Hauptteil 45000000 Bauarbeiten VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45300000 Bauinstallationsarbeiten 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten 45321000 Wärmedämmarbeiten 45443000 Fassadenarbeiten 45453100 Sanierungsarbeiten 09331000 Solarbatterien 45310000 Installation von elektrischen Leitungen VII.1.3)Erfüllungsort NUTS-Code: HU223 Zala Hauptort der Ausführung: Eötvös József és Liszt Ferenc Általános Iskola - Eötvös József székhelyintézménye 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. hrsz.: 745/4 VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung: A 435/2015. (XII. 28.) Korm. rendeletben Ajánlatkér feladatai között nevesítésre került többek között a 2014-2020 programozási idszak Környezeti és Energiahatékonysági Operatív Programja (továbbiakban: KEHOP) terhére finanszírozott, közszféra szervezet épületenergetikai célú beruházása megvalósítását célzó kiemelt projektek megvalósításához szükséges közbeszerzési eljárások lebonyolítása. Ennek megfelelen jelen közbeszerzési eljárás tárgya a Zala megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése cím, KEHOP-5.2.2/16-2016-00041 azonosító számú projekt kivitelezési munkáinak megvalósítása az ajánlattevk részére kiadásra kerül közbeszerzési dokumentumokban részletezettek szerint. A projekt a Zala megyei oktatási intézmények épületenergetikai fejlesztése keretében a 745/4 HRSZ; 8900 Zalaegerszeg, Köztársaság útja 68. sz. alatti Eötvös József Általános Iskola épületét érinti. Az épület üzemeltetési költségei jelents rezsiköltséget rónak a fenntartóra. Az épületenergetikai beruházás nyílászáró cserét, a küls határoló fal- és födémszerkezetek utólagos hszigetelését, valamint egy napenergiát hasznosító villamos energiát termel napelem rendszer telepítését tartalmazza a hatályos 7/2006. (IV.24.) TNM rendelet követelményszintjének való megfeleléssel, törekedve az üzemeltetés energiaköltségeinek minél magasabb megtakarítására. Az iskola épülete jelen állapotában energetikailag elavult, ftési költségei magasak, utólagos hszigetelés csak a déli tantermi szárny keleti homlokzatán készült, a többi homlokzaton nem található a küls határoló szerkezeteken elhelyezett hszigetelés. A homlokzati nyílászárók jellemzen mszakilag rossz állapotban vannak. Több helyen, látható módon öregedik a fa ablakszerkezet. Csak helyenként, az iskola fejépületében és déli szárnyában történtek nyílászáró cserék, azonban a jelenlegi elírásoknak már ezek sem felelnek meg. Az iskola 5 szárnyra tagolható: fejépület, déli tantermi szárny, konyha és északi tantermi szárny, tornatermi szárny, keleti tantermi szárny. Az épületenergetikai felújítási/korszersítési kivitelezési tevékenység fbb mennyiségei: Homlokzati nyílászárók cseréje, beépítése kapcsolódó munkáival Manyag nyílászáró: 2 037 m2 (278 db) Fém nyílászáró 392 m2 (9+2 db) Lapostet utólagos hszigetelése kapcsolódó munkáival 25 cm lépésálló EPS 1 570 m2 Lapostet vízszigetelése kapcsolódó munkáival 1 340 m2 Tornaterem: Hszigetelt tetpanel + könnyszerkezetes tetrendszer kialakítása 715 m2 Homlokzat utólagos hszigetelése kapcsolódó munkáival Homlokzati EPS hszigetel lemez 16 cm vastagságban 1 500 m2, Homlokzati EPS hszigetel lemez 5 cm vastagságban 220 m2 Tzgátló sávok kialakítása ásványgyapot hszigeteléssel 16 cm vastagságban 135 m2 Árkádfödém hszigetelése ásványgyapottal 20 cm vastagságban 100 m2 Lábazati XPS hszigetelési rendszer kialakítása 12 cm vastagságban 45 m2 Lábazati XPS hszigetelési rendszer kialakítása 16 cm vastagságban 110 m2 Megújuló energiafelhasználás kialakítása kapcsolódó munkáival - napelemes rendszer kialakítása, teljesítménye 42,75 kW (1500db 285Wp napelem) A részleteket a mszaki leírás tartalmazza. Ajánlatkér (AK) a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (Rendelet) 46. § (3) bekezdése alapján rögzíti, hogy az eljárást megindító felhívásban és a közbeszerzési dokumentumokban meghatározott gyártmányú, eredet, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, személyre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozás csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, és a megnevezés alatt a vagy azzal egyenérték-t kell érteni. Az egyenértékség igazolása ajánlattev (AT) feladata. VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Tagen: 9 VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 387 699 045.00 HUF VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: BMT Mérnöki Zrt. Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_22691411 Postanschrift: Kossuth Lajos Utca 52/A földszint Ort: Zalaegerszeg NUTS-Code: HU Magyarország Postleitzahl: 8900 Land: Ungarn E-Mail: [15]info@bmtzrt.hu Telefon: +36 202200537 Internet-Adresse: [16]http://www.bmtzrt.com Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja VII.2)Angaben zu den Änderungen VII.2.1)Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): Az építési beruházások, valamint az építési beruházásokhoz kapcsolódó tervezi és mérnöki szolgáltatások közbeszerzésének részletes szabályairól szóló 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdései alapján Az ajánlatkérként szerzd fél (Megrendel) és a nyertes ajánlattevként szerzd fél (Vállalkozó) a szerzdés megkötését követen az árazott költségvetés tételei tekintetében egyeztetést folytathatnak, amely során a beépítésre kerül egyes tételeket véglegesíthetik. A felek az egyeztetésen csak az ajánlattev által az ajánlatában megjelölt építanyagokkal, termékekkel mszakilag egyenérték vagy magasabb minség helyettesít termékben egyezhetnek meg. Amennyiben a felek a 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (2) bekezdés szerinti helyettesít termék beépítésérl állapodnak meg, a szerzdés módosítására a Kbt. 141. §-ának szabályait megfelelen kell alkalmazni. A 322/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 28. § (1)-(3) bekezdéseinek megfelelen Vállalkozó változásbejelentést küldött Megrendel részére. (1. sz. melléklet). - Napelemes rendszer: A kiviteli tervek 2020. év elején készültek, a napelemrendszerek olyan mértékben fejldnek, hogy az akkor betervezett típus már nem elérhet a piacon. Egy korszerbb technológia kerül kivitelezésre, mely egyenérték, vagy jobb, mint a pályázatban kiírt rendszer (KK/ EU/00001-6/2022 jel melléklet) - Alumínium nyílászárók: Az eredetileg kiírt mszaki tartalmú Schüco ADS 70.HI hhídmentes, alumínium nyílászárók gyártási, szállítási határideje megrendeléstl számított 12-14 hét, míg a ténylegesen beépíteni tervezett Aliplast Superial 75, hhídmentes, alumínium nyílászárók gyártási, szállítási határideje 6 hét. Az alkalmazni kívánt Aliplast Superial 75 egyenérték, vagy jobb, mint a pályázatban kiírt típus (KK/04/EU/00001-2/2021 jel melléklet). - Manyag nyílászárók: A pályázatban kiírt rendszert nem gyártják. A ténylegesen alkalmazni kívánt AVANTGARDE 7000 HS 6 légkamrás, 70 mm széles, hhídmentes manyag nyílászáró egyenérték, vagy jobb, mint a pályázatban kiírt rendszer (KK/04/EU/00001-3/2021 jel melléklet). 224 db nyílászáró esetében Megrendel nem tart igényt a tervezett szúnyoghálók elhelyezésére, az ebbl adódó költségmegtakarítás jelen módosítás 2.2. pont 3. bekezdésnél, az Elmaradó munkáknál szerepel. - Tetpanel: Az eredetileg kiírt mszaki tartalmú panel gyártási, szállítási határideje megrendeléstl számított 12 hét, míg a ténylegesen beépíteni tervezett Isopan Leaf 100mm gyártási, szállítási határideje 6 hét. Az alkalmazni kívánt Isopan Leaf 100mm panel egyenérték, vagy jobb, mint a pályázatban kiírt típus (KK/04/EU/00001-1/2021 jel melléklet). 2.2. Pótmunkák megrendelése, mszaki szempontból egyenérték termékcsere és elmaradó munkák a Kbt. 141.§ (2)-(3) alapján I. Pótmunkák Energetikai szempontból releváns KEHOP pótmunkák: - 116,74 m2 Fém lamellás árnyékoló: A B tantermi épületszárny a tájolása miatt ers hterhelésnek, benapozásnak van kitéve, ezért a megfelel oktatás biztosítás érdekében az ott lév ablakok árnyékolása elengedhetetlen. A kivitelez által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 8 805 115 Ft + ÁFA - 2 db alumínium ajtó módosított kialakítása és kapcsolódó munkái: Az Országos Tzvédelmi Szabályzat menekülési útvonalra vonatkozó elírásai alapján az Aulából az udvarra vezet kijárati ajtók a tervhez képest nagyobb szabad belmérettel készülnek. A kivitelez által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 2 823 202 Ft + ÁFA _______________________________________________________________________ ___________KEHOP pótmunkák összesen: 11 628 317 Ft + ÁFA Energetikát nem befolyásoló pótmunkák: - Üvegfóliázás (Fépület és tornatermi szárny): Megrendel kérésére azoknál az ablakoknál, ahol a biztonság szempontjából indokolt volt, a rácsok visszaszerelése helyett biztonsági fóliázás készül. A kivitelez által benyújtott pótmunka összege: 4 805 854 Ft + ÁFA - B épületszárnyban új kijárat létesítése: A B épületszárny és a Fépület között a késbbiekben más forrásból megvalósuló összeköt folyosó miatt létesül új küls ajtó beépítése kapcsolódó munkáival. A kivitelez által benyújtott pótmunka ajánlat összege: 959 453 Ft + ÁFA _______________________________________________________________________ ___________Energetikát nem befolyásoló pótmunkák összesen: 5 765 307 Ft + ÁFA II. Elmaradó munkák - 224 db Szúnyogháló: Megrendel nem tart igényt az érintett tételekben szerepl nyílászárók esetében szúnyoghálók elhelyezésére. 1. Fa-és manyag szerkezet elh lapfül 7., 10.-38., 50.-53. tétel: 3 648 434 Ft + ÁFA 3. Fa-és manyag szerkezet elh lapfül 5.-8. tétel: 545 282 Ft + ÁFA _______________________________________________________________________ __ Összesen: 4 193 716 Ft + ÁFA - 257 m2 meglév ablakrács visszaszerelése és felületkezelése: t Megrendel a rácsok helyett biztonsági fóliázás mellett döntött. 1. Fém nyílászáró és épületlaka lapfül 3. és 17.-19. tétel: 2 582 850 Ft + ÁFA - 2 db alumínium ajtó, konszignációs jel AJ-02, AJ-03: Menekülési útvonalon található kijárati ajtók, ezért az Országos Tzvédelmi Szabályzatban elírtaknak megfelelen helyettük nagyobb szabad belmérettel rendelkez ajtók készülnek. 1. Fém nyílászáró és épületlaka lapfül 8. és 9. tétel: 1 170 000 Ft + ÁFA - 1 db manyag ablak, konszignációs jel AB-01: Az Aulából az udvarra vezet AJ-02 jel küls ajtó átalakítása miatt a mellette lév ablak megsznik. 1. Fa.- és manyag szerkezete elhely lapfül 7. tétel: 116 260 Ft + ÁFA Elmaradó tételek összesen: 8 062 826 Ft + ÁFA VII.2.2)Gründe für die Änderung Notwendigkeit zusätzlicher Bauarbeiten, Dienstleistungen oder Lieferungen durch den ursprünglichen Auftragnehmer/Konzessionär (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe b der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der wirtschaftlichen oder technischen Gründe und der Unannehmlichkeiten oder beträchtlichen Zusatzkosten, durch die ein Auftragnehmerwechsel verhindert wird: 1. Egyenérték termékkiváltások a Kbt. 141. § (6) bekezdés alapján A pénzügyi és mszaki szempontból egyaránt egyenérték termékkiváltásokkal kapcsolatos módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (6) bekezdés, mely szerint: (6) A (2) és (4) bekezdésben szabályozott eseteken kívül, a szerzdés új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül akkor módosítható, ha a módosítás nem lényeges. A szerzdés módosítása lényeges, ha az eredeti szerzdéses feltételektl lényegesen eltér érdemi feltételeket határoz meg. A módosítást mindig lényegesnek kell tekinteni, ha a) olyan feltételeket határoz meg, amelyek ha szerepeltek volna a szerzdéskötést megelz közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett ajánlattevkön (részvételre jelentkezkön) kívül más ajánlattevk (részvételre jelentkezk) részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét lehetvé tették volna; b) a módosítás a szerzdés gazdasági egyensúlyát a nyertes ajánlattev javára változtatja meg; vagy c) a módosítás a szerzdés tárgyát az eredeti szerzdésben foglalt ajánlattevi kötelezettséghez képest jelents új elemre terjeszti ki. A szerzdés módosítás mellékletét képez egyenértékségi nyilatkozatok szerint a napelemes rendszer, az alumínium nyílászárók, a manyag nyílászáró, valamint a tetpanelekkel kapcsolatos módosítások mind mszaki, mind pénzügyi szempontból egyenértéknek minsülnek, így nem tekinthetek jelentsnek. Az egyenérték termékcserék: - nem határoznak meg olyan feltételeket, amelyek, ha szerepeltek volna a szerzdéskötést megelz közbeszerzési eljárásban, az eredetileg részt vett kívül más ajánlattevk részvételét vagy a nyertes ajánlat helyett másik ajánlat nyertességét tették volna lehetvé; - nem befolyásolják a szerzdés gazdasági egyensúlyát; a szerzdés tárgyát nem terjeszti ki jelents új elemre. 2. Pótmunka megrendelések, elmaradó munkák a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés alapján A módosítás jogalapja a Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdése: (2) A szerzdés - a (4) vagy (6) bekezdésben foglalt feltételek vizsgálata nélkül - új közbeszerzési eljárás lefolytatása nélkül módosítható, ha a módosítás eredményeként az ellenérték növekedése - vagy több módosítás esetén azok nettó összértéke - nem éri el az alábbi értékek egyikét sem a) az uniós értékhatárt elér érték eredeti szerzdés esetén az uniós értékhatárt; b) szolgáltatás, árubeszerzés és építési vagy szolgáltatási koncesszió esetén az eredeti szerzdés értékének 10%-át, építési beruházás esetén az eredeti szerzdéses érték 15%-át; valamint a módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét és illeszkedik az eredeti szerzdés jellegéhez. (3) A (2) bekezdést arra a szerzdésmódosításra lehet alkalmazni, amely a szerzdés értékének változásával jár, a szerzdéses jogviszony több elemét érint módosítás esetén a módosítás azon elemeire, amelyek az érték változásával összefüggenek. Nem alkalmazható a (2) bekezdés a szerzdésmódosításra akkor, ha a szerzdéskötést megelz közbeszerzési eljárást az ajánlatkér olyan szabályok szerint indította meg, amelyek nem lettek volna jogszeren alkalmazhatóak, ha az ajánlatkér az eljárás becsült értékét a szerzdésmódosítást követ értékét figyelembe véve határozta volna meg. - 116,74 m2 Fém lamellás árnyékoló: - A módosítás ellenértéke nettó 8 805 115,- Ft, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 2 %-ának megfelel összeg. - A módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét, ahhoz illeszkedik. - 2 db alumínium ajtó módosított kialakítása és kapcsolódó munkái: - A módosítás ellenértéke nettó 2 823 202,- Ft, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 0,7 %-ának megfelel összeg. - A módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét, ahhoz illeszkedik. - Üvegfóliázás (Fépület és tornatermi szárny): - A módosítás ellenértéke nettó 4 805 854,- Ft, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 1 %-ának megfelel összeg. - A módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét, ahhoz illeszkedik. - B épületszárnyban új kijárat létesítése: - A módosítás ellenértéke nettó 959 453,- Ft, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 0,2 %-ának megfelel összeg. - A módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét, ahhoz illeszkedik. - 224 db Szúnyogháló: - A módosítás következtében a szerzdés ellenértéke nettó 4 193 716,- Ft-tal csökken, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 1 %-ának megfelel összeg. - A módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét, a szerzdés tárgya változatlan. - 257 m2 meglév ablakrács visszaszerelése és felületkezelése: - A módosítás következtében a szerzdés ellenértéke nettó 2 582 850,- Ft-tal csökken, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 0,7 %-ának megfelel összeg. - A módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét, a szerzdés tárgya változatlan. - 2 db alumínium ajtó, konszignációs jel AJ-02, AJ-03: - A módosítás következtében a szerzdés ellenértéke nettó 1 170 000,- Ft-tal csökken, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 0,3 %-ának megfelel összeg. - A módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét, a szerzdés tárgya változatlan. - 1 db manyag ablak, konszignációs jel AB-01: - A módosítás következtében a szerzdés ellenértéke nettó 116 260,- Ft-tal csökken, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 0,03 %-ának megfelel összeg. - A módosítás nem változtatja meg a szerzdés általános jellegét, a szerzdés tárgya változatlan. A Kbt. 141. § (2)-(3) bekezdés szerinti módosítások összességében az eredeti szerzdéses ellenérték nettó 9 330 798,- Ft-os növekedését eredményezik, mely az eredeti szerzdéses érték (nettó 378 368 247,- Ft) ~ 2,5%-ának megfelel összeg. VII.2.3)Preiserhöhung Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat) Wert ohne MwSt.: 378 368 247.00 HUF Gesamtauftragswert nach den Änderungen Wert ohne MwSt.: 387 699 045.00 HUF References 7. mailto:ekr@bmsksport.hu?subject=TED 8. https://www.bmsk.hu/bmsk-nonprofit-kft/ 9. https://www.ekr.gov.hu/ 10. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:443887-2021:TEXT:DE:HTML 11. mailto:info@bmtzrt.hu?subject=TED 12. http://www.bmtzrt.com/ 13. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED 14. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED 15. mailto:info@bmtzrt.hu?subject=TED 16. http://www.bmtzrt.com/ -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de