Ausschreibung: Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten - FR-Portes-lès-Valence Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung Boden- und Fliesenarbeiten Installation von elektrischen Leitungen Installateurarbeiten Dokument Nr...: 228979-2022 (ID: 2022050209040776796) Veröffentlicht: 02.05.2022 * FR-Portes-lès-Valence: Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten 2022/S 85/2022 228979 Freiwillige Ex-ante-Transparenzbekanntmachung Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: ville de Portes les Valence Nationale Identifikationsnummer: 21260252800011 Postanschrift: place de la république Ort: Portes-les-Valence NUTS-Code: FRK23 Drôme Postleitzahl: 26800 Land: Frankreich E-Mail: [9]marches@ville-portes-les-valence.fr Telefon: +33 475579500 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [10]http://portes-les-valence.fr/ Adresse des Beschafferprofils: [11]http://aws-achat.fr I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: aménagement des sanitaires filles et garçons à l'école élémentaire Voltaire Referenznummer der Bekanntmachung: 2022-001 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45454100 Mit Instandsetzungsarbeiten verbundene Arbeiten II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: les travaux sont exécutés dans une école.Ils sont impérativement effectués pendant les grandes vacances. Chaque titulaire s'engage à commander suffisamment tôt leur matériel afin de ne pas retarder leur lot et les autres lots de ce chantierce chantier doit être impérativement terminé pour le vendredi 26 août sous peine de pénalitésla visite du futur chantier est obligatoire :soit le mercredi matin 1er mars 2022 à 11 h sur sitesoit le mercredi après midi 9 mars 2022 à 14 h sur site II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) Wert ohne MwSt.: 54 770.30 EUR II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: déconstruction intérieure - doublage - peinture - isolation faux plafond Los-Nr.: 1 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45111000 Abbrucharbeiten, Baureifmachung und Abräumung II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRK23 Drôme II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: déconstruction intérieure - doublage - peinture - isolation faux plafond II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Gewichtung: 45 Preis - Gewichtung: 55 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: carrelage - faïence Los-Nr.: 2 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45431000 Boden- und Fliesenarbeiten II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRK23 Drôme II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: carrelage - faïence II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Gewichtung: 45 Preis - Gewichtung: 55 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: dépose équipement - électricité Los-Nr.: 4 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45310000 Installation von elektrischen Leitungen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRK23 Drôme II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: dépose équipement - électricité II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Gewichtung: 45 Preis - Gewichtung: 55 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: dépose équipement - plomberie - sanitaire Los-Nr.: 5 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45330000 Installateurarbeiten II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRK23 Drôme II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: dépose équipement - plomberie - sanitaire II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre appréciée à l'aide du mémoire technique / Gewichtung: 45 Preis - Gewichtung: 55 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Auftragsvergabe ohne vorherige Bekanntmachung eines Aufrufs zum Wettbewerb im Amtsblatt der Europäischen Union (für die unten aufgeführten Fälle) * Der Auftrag fällt nicht in den Anwendungsbereich der Richtlinie Erläuterung: l'Avis d'appel à la concurrence n'a pas été publié au Joue car ce marché à procédure adaptée est inférieur à 90 000 euro(s) (H.T.). IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 2022-001 Los-Nr.: 1 Bezeichnung des Auftrags: déconstruction intérieure - doublage - peinture - isolation faux plafond V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung: 27/04/2022 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: entreprise Generale Tedeschi Postanschrift: 286 Rue Du Bac Ort: Guilherand Granges NUTS-Code: FRK22 Ardèche Postleitzahl: 07500 Land: Frankreich Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 18 067.00 EUR V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 2022-001 Los-Nr.: 2 Bezeichnung des Auftrags: carrelage - faïence V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung: 27/04/2022 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: sas Rigoudy Postanschrift: 7 Rue Du Progres Ort: Saulce-sur-Rhône NUTS-Code: FRK23 Drôme Postleitzahl: 26270 Land: Frankreich Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 6 233.30 EUR V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 2022-001 Los-Nr.: 4 Bezeichnung des Auftrags: dépose équipement - électricité V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung: 27/04/2022 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: electro'Dep Postanschrift: 345 allée Marc Seguin Ort: Beaumont-lès-Valence NUTS-Code: FRK23 Drôme Postleitzahl: 26760 Land: Frankreich Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 5 635.00 EUR V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 2022-001 Los-Nr.: 5 Bezeichnung des Auftrags: dépose équipement - plomberie - sanitaire V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag der Zuschlagsentscheidung: 27/04/2022 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: herve Thermique Postanschrift: 375 rue Jean Rostand Ort: Portes-lès-Valence NUTS-Code: FRK23 Drôme Postleitzahl: 26800 Land: Frankreich Der Auftragnehmer/Konzessionär wird ein KMU sein: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 24 835.00 EUR V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: tribunal administratif de Grenoble Postanschrift: 2 Place de Verdun Ort: Grenoble Postleitzahl: 38022 Land: Frankreich E-Mail: [12]greffe.ta-grenoble@juradm.fr Telefon: +33 476429000 Fax: +33 476422269 VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 27/04/2022 References 9. mailto:marches@ville-portes-les-valence.fr?subject=TED 10. http://portes-les-valence.fr/ 11. http://aws-achat.fr/ 12. mailto:greffe.ta-grenoble@juradm.fr?subject=TED -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de