Ausschreibung: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten - FR-Châteaurenard Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten Installation von Trennwänden Kühlanlagen Installation von Elektroanlagen Bau von Kaimauern Sanitäre Anlagen Dokument Nr...: 493369-2021 (ID: 2021100109050040465) Veröffentlicht: 01.10.2021 * FR-Châteaurenard: Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten 2021/S 191/2021 493369 Auftragsbekanntmachung Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: SPL Grand Marché de Provence Nationale Identifikationsnummer: 85086002400015 Postanschrift: 62 chemin des Confignes, ZI des Iscles Ort: CHATEAURENARD NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône Postleitzahl: 13160 Land: Frankreich E-Mail: [6]laureen.nicolas@spl-grandmarchedeprovence.com Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.chateaurenard.com I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [8]https://agysoft.marches-publics.info Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [9]https://agysoft.marches-publics.info I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Andere: Autre I.5)Haupttätigkeit(en) Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Marché de travaux de construction d'un pôle logistique pour le Min de Châteaurenard Grand Marché de Provence : lots n°7 à 11 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45200000 Komplett- oder Teilbauleistungen im Hochbau sowie Tiefbauarbeiten II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: la consultation porte uniquement sur les lots n°7 à 11 du marché décomposé en 24 lots: lots n°7 Dallage - 8 Froid - 9 Electricité - 10 Equipement de quais portes sectionnelles - 11 Plomberie sanitaires Cvc. marché conclu à prix global et forfaitaire, révisable - paiement par virement bancaire - délai global de paiement de 30 jours. délai d'exécution du marché : 14 mois, période de préparation comprise. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja Angebote sind möglich für alle Lose II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Dallage Los-Nr.: 7 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45421152 Installation von Trennwänden II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: voir Cctp II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 14 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires). lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme). lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle) II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Froid Los-Nr.: 8 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45213210 Kühlanlagen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: voir Cctp II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 14 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires). lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme). lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle) II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Electricité Los-Nr.: 9 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45311000 Installation von Elektroanlagen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: voir Cctp II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 14 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires). lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme). lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle) II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Equipement de quai portes sectionnelles Los-Nr.: 10 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45243600 Bau von Kaimauern II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: voir Cctp II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 14 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires). lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme). lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle) II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Plomberie sanitaires Cvc Los-Nr.: 11 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45232460 Sanitäre Anlagen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRL04 Bouches-du-Rhône II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: voir Cctp II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 14 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: ja II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Le marché comporte une tranche ferme et une tranche optionnelle (description voir "renseignements complémentaires). lot n°8 uniquement : variantes facultatives sur le schéma de principe des installations (tranche ferme). lot n°10 : une prestation supplémentaire éventuelle obligatoire : Fourniture et pose d'une porte rapide pour chambre froide positive (tranche ferme et tranche optionnelle) II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: - Copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire. - Document prouvant que le candidat dispose d'une autorisation spécifique ou est membre d'une organisation spécifique pour pouvoir fournir dans son pays d'origine le service concerné. - Formulaire Dc1, Lettre de candidature _ Habilitation du mandataire par ses co-traitants. (disponible à l'adresse suivante : URL : [10]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ) - Formulaire Dc2, Déclaration du candidat individuel ou du membre du groupement. (disponible à l'adresse suivante : URL : [11]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat ) pour les lots N°8 Froid et N°11 Plomberie - Sanitaires - Cvc uniquement : attestation de capacité pour la manipulation des fluides frigorigènes de Catégorie I : Contrôle d'étanchéité, maintenance et entretien, mise en service, récupération des fluides des équipements de tous les équipements de réfrigération, de climatisation et de pompe à chaleur (cf. articles R543-75 à R543-123 du Code de l'environnement ) les candidats peuvent utiliser le Dume. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: - Déclaration appropriée de banques ou preuve d'une assurance pour les risques professionnels. - Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les fournitures, services ou travaux objet du marché, réalisés au cours des trois derniers exercices disponibles. l'assurance pour les risques professionnels est à produire uniquement par le titulaire dans les 15 jours de la notification du marché sous peine de résiliation à ses torts III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: - Déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation de marchés de même nature. - Présentation d'une liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les travaux les plus importants. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: lot n°8 :certificat de qualification Qualiclimafroid ou Qualifroid pour les travaux de génie frigorifique le candidat peut établir qu'il dispose des capacités exigées pour l'obtention de ce certificat de qualification par la production de tout moyen de preuve équivalent, notamment par la production de certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres lot n°9 : Certificat de qualification Qualifelec « Mgti45 Avec les spécialités Rc (Réseaux de communications) -Fo (Fibre Optique le candidat peut établir qu'il dispose des capacités exigées pour l'obtention de ces certificats de qualification par la production de tout moyen de preuve équivalent, notamment par la production de certificats équivalents d'organismes établis dans d'autres Etats membres autres lots : sans objet III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: voir les documents contractuels Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 02/11/2021 Ortszeit: 16:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 02/11/2021 Ortszeit: 17:00 Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.3)Zusätzliche Angaben: Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur [12]https://agysoft.marches-publics.info description des tranches : TF : réalisation de la plateforme accueillant l'ensemble des ouvrages et la réalisation de 13 modules Est, des bâtiments sociaux, du poste de garde et de la passerelle ; TO : réalisation de 4 modules Ouest. Critères de jugement des offres : - Prix (70 points): * Montant de l'offre HT (TF + TO) - 65 points * Pertinence de la répartition du prix global entre les postes de la DPGF - 5 points - Planning - délai (15 points) : * Adéquation du planning prévisionnel détaillé du lot avec le planning global prévisionnel - 5 points * Délai de réalisation du lot - 10 points - Valeur technique et environnementale(15 points) : * Adéquation et qualité des moyens humains dédiés (cv encadrement, % interim, etc.) - 5 points * Qualité et adéquation du mode opératoire (phasage, moyens matériels spécifiques - 5 points * Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (gestion des encours de stock et des outillages, déchets, matériaux mis en oeuvre) - 5 points Les candidats pourront utiliser le DUME. documents à produire à l'appui de l'offre : - l'acte d'engagement, à accepter et compléter intégralement sans modification ; - La DPGF, à accepter et compléter intégralement sur fichier EXCELL sans modifications sous peine d'irrégularité de l'offre ; - Le planning prévisionnel détaillé d'exécution du lot ; - Un Mémoire technique : Descriptif des moyens humains dédiés au chantier - Présentation exhaustive de l'équipe dédiée (fonction - qualification - expérience) - Descriptif du mode opératoire (phasage - moyens matériels dédiés) - Mesures prises pour garantir la qualité environnementale (Gestion des encours de stock et des outillages- Gestion des déchets - Matériaux mis en oeuvre). - Pour le lot n°8 uniquement : projet de contrat de maintenance type P1 Aucune forme de groupement n'est imposée par le pouvoir adjudicateur. Instance chargée des procédures de recours : Tribunal judiciaire de Marseille 6 rue Joseph Autran 13281 MARSEILLE CEDEX 06 Téléphone : 04 91 15 50 50 - Télécopie : 04 91 54 42 90 Site: URL : [13]http://www.justice.gouv.fr/ Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus concernant l'introduction des recours : Tribunal judiciaire de Marseille 6 rue Joseph Autran 13281 MARSEILLE CEDEX 06 Téléphone : 04 91 15 50 50 - Télécopie : 04 91 54 42 90 Site: URL : [14]http://www.justice.gouv.fr/ VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Tribunal judiciaire de Marseille Postanschrift: 6 rue Joseph Autran Ort: Marseille Postleitzahl: 13281 Land: Frankreich Telefon: +33 491155050 Fax: +33 491544290 Internet-Adresse: [15]http://www.justice.gouv.fr/ VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Tribunal judiciaire de Marseille Postanschrift: 6 rue Joseph Autran Ort: Marseille Postleitzahl: 13281 Land: Frankreich Telefon: +33 491155050 Fax: +33 491544290 Internet-Adresse: [16]http://www.justice.gouv.fr/ VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 28/09/2021 References 6. mailto:laureen.nicolas@spl-grandmarchedeprovence.com?subject=TED 7. http://www.chateaurenard.com/ 8. https://agysoft.marches-publics.info/ 9. https://agysoft.marches-publics.info/ 10. http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 11. http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-du-candidat 12. https://agysoft.marches-publics.info/ 13. http://www.justice.gouv.fr/ 14. http://www.justice.gouv.fr/ 15. http://www.justice.gouv.fr/ 16. http://www.justice.gouv.fr/ -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de