Ausschreibungen und Aufträge: Straßenausbesserungsarbeiten - BE-Angleur Straßenausbesserungsarbeiten Dokument Nr...: 330641-2021 (ID: 2021070209082842682) Veröffentlicht: 02.07.2021 * BE-Angleur: Straßenausbesserungsarbeiten 2021/S 126/2021 330641 Bekanntmachung vergebener Aufträge Ergebnisse des Vergabeverfahrens Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Sofico Nationale Identifikationsnummer: 0316.381.138_603174 Postanschrift: rue Canal de l'Ourthe 9, boite 3 Ort: Angleur NUTS-Code: BE332 Arr. Liège Postleitzahl: 4031 Land: Belgien E-Mail: [6]benoit.rouard@sofico.org Telefon: +32 42316713 Fax: +32 43674568 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.sofico.org/fr Adresse des Beschafferprofils: [8]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId =415765 I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: MI62 21: réhabilitation de lA54 entre Gosselies et Petit-Roeulx Referenznummer der Bekanntmachung: SPW-MI06.2-08.06.02-19B544-F03_0 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45233142 Straßenausbesserungsarbeiten II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Le présent marché est un marché de travaux ayant pour but la réfection de lA54, sens négatif, entre les bornes kilométriques 17.9 et -0.3 et ce, sur toutes les voies de circulation. Les bretelles daccès et de sortie situées sur ce tronçon ainsi que laire de Fromiée font également lobjet de ce chantier de réfection. II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) Wert ohne MwSt.: 13 474 997.40 EUR II.2)Beschreibung II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: BE3 Région wallonne Hauptort der Ausführung: LA54, sens négatif, entre les bornes kilométriques 17.9 et -0.3 et ce, sur toutes les voies de circulation. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Pour une description complète du marché, lire le point nº 2 du CSC «Objet» et le point nº 3 du CSC «Description des travaux». II.2.5)Zuschlagskriterien Preis II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Les options libres sont interdites. Néanmoins, certains postes du métré sont optionnels. Voir le point «Option» nº 7 du CSC. II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Au point II.2.7), le délai se compte en jours ouvrables. Le chantier s'effectue en cinq phases. Dans le cadre du délai global, ladjudicataire dispose de délais partiels. Lire correctement le point nº 76: délai d'exécution du chantier. Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2021/S 036-089050 IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation Abschnitt V: Auftragsvergabe Bezeichnung des Auftrags: A54 Réhabilitation entre Gosselies et Petit-Roeulx Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 28/06/2021 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 4 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Wanty-TRBA SM Postanschrift: Rue des Mineurs 25 Ort: Péronnes-lez-Binche NUTS-Code: BE329 Arr. La Louvière Postleitzahl: 7134 Land: Belgien Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/Loses: 13 474 997.40 EUR V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de M. Ir Sébastien Houdart, tel. +32 716312.00 fax: +32 71631233, courriel: [10]sebastien.houdart@spw.wallonie.be VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Conseil d'État Postanschrift: Rue de la Science 33 Ort: Bruxelles Postleitzahl: 1040 Land: Belgien E-Mail: [11]info@raadvst-consetat.be Internet-Adresse: [12]http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles Postanschrift: Rue Lucien Namêche 54 Ort: Namur Postleitzahl: 5000 Land: Belgien E-Mail: [13]courrier@le-mediateur.be Internet-Adresse: [14]www.le-mediateur.be VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Sofico Postanschrift: rue Canal de l'Ourthe 9, boite 3 Ort: Angleur Postleitzahl: 4031 Land: Belgien E-Mail: [15]benoit.rouard@sofico.org Telefon: +32 42316713 Fax: +32 43674568 Internet-Adresse: [16]http://www.sofico.org/fr VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 29/06/2021 References 6. mailto:benoit.rouard@sofico.org?subject=TED 7. http://www.sofico.org/fr 8. https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId=415765 9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:089050-2021:TEXT:DE:HTML 10. mailto:sebastien.houdart@spw.wallonie.be?subject=TED 11. mailto:info@raadvst-consetat.be?subject=TED 12. http://www.raadvst-consetat.be/ 13. mailto:courrier@le-mediateur.be?subject=TED 14. http://www.le-mediateur.be/ 15. mailto:benoit.rouard@sofico.org?subject=TED 16. http://www.sofico.org/fr OT: 02/07/2021 S126 Belgique-Angleur: Travaux de réparation de routes 2021/S 126-330641 Avis dattribution de marché Résultats de la procédure de marché Travaux Base juridique: Directive 2014/24/UE Section I: Pouvoir adjudicateur I.1)Nom et adresses Nom officiel: Sofico Numéro national d'identification: 0316.381.138_603174 Adresse postale: rue Canal de l'Ourthe 9, boite 3 Ville: Angleur Code NUTS: BE332 Arr. Liège Code postal: 4031 Pays: Belgique Courriel: [6]benoit.rouard@sofico.org Téléphone: +32 42316713 Fax: +32 43674568 Adresse(s) internet: Adresse principale: [7]http://www.sofico.org/fr Adresse du profil dacheteur: [8]https://enot.publicprocurement.be/enot-war/preViewNotice.do?noticeId =415765 I.4)Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale I.5)Activité principale Services généraux des administrations publiques Section II: Objet II.1)Étendue du marché II.1.1)Intitulé: MI62 21: réhabilitation de lA54 entre Gosselies et Petit-Roeulx Numéro de référence: SPW-MI06.2-08.06.02-19B544-F03_0 II.1.2)Code CPV principal 45233142 Travaux de réparation de routes II.1.3)Type de marché Travaux II.1.4)Description succincte: Le présent marché est un marché de travaux ayant pour but la réfection de lA54, sens négatif, entre les bornes kilométriques 17.9 et -0.3 et ce, sur toutes les voies de circulation. Les bretelles daccès et de sortie situées sur ce tronçon ainsi que laire de Fromiée font également lobjet de ce chantier de réfection. II.1.6)Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA) Valeur hors TVA: 13 474 997.40 EUR II.2)Description II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: BE3 Région wallonne Lieu principal d'exécution: LA54, sens négatif, entre les bornes kilométriques 17.9 et -0.3 et ce, sur toutes les voies de circulation. II.2.4)Description des prestations: Pour une description complète du marché, lire le point nº 2 du CSC «Objet» et le point nº 3 du CSC «Description des travaux». II.2.5)Critères dattribution Prix II.2.11)Information sur les options Options: oui Description des options: Les options libres sont interdites. Néanmoins, certains postes du métré sont optionnels. Voir le point «Option» nº 7 du CSC. II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non II.2.14)Informations complémentaires Au point II.2.7), le délai se compte en jours ouvrables. Le chantier s'effectue en cinq phases. Dans le cadre du délai global, ladjudicataire dispose de délais partiels. Lire correctement le point nº 76: délai d'exécution du chantier. Section IV: Procédure IV.1)Description IV.1.1)Type de procédure Procédure ouverte IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique IV.1.8)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: non IV.2)Renseignements d'ordre administratif IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure Numéro de l'avis au JO série S: [9]2021/S 036-089050 IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la concurrence sous la forme d'un avis de préinformation Section V: Attribution du marché Intitulé: A54 Réhabilitation entre Gosselies et Petit-Roeulx Un marché/lot est attribué: oui V.2)Attribution du marché V.2.1)Date de conclusion du marché: 28/06/2021 V.2.2)Informations sur les offres Nombre d'offres reçues: 4 Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non V.2.3)Nom et adresse du titulaire Nom officiel: Wanty-TRBA SM Adresse postale: Rue des Mineurs 25 Ville: Péronnes-lez-Binche Code NUTS: BE329 Arr. La Louvière Code postal: 7134 Pays: Belgique Le titulaire est une PME: non V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA) Valeur totale du marché/du lot: 13 474 997.40 EUR V.2.5)Information sur la sous-traitance Section VI: Renseignements complémentaires VI.3)Informations complémentaires: Tout renseignement au sujet du présent marché peut être obtenu auprès de M. Ir Sébastien Houdart, tel. +32 716312.00 fax: +32 71631233, courriel: [10]sebastien.houdart@spw.wallonie.be VI.4)Procédures de recours VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Conseil d'État Adresse postale: Rue de la Science 33 Ville: Bruxelles Code postal: 1040 Pays: Belgique Courriel: [11]info@raadvst-consetat.be Adresse internet: [12]http://www.raadvst-consetat.be VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Médiateur de la Wallonie et de la Fédération Wallonie-Bruxelles Adresse postale: Rue Lucien Namêche 54 Ville: Namur Code postal: 5000 Pays: Belgique Courriel: [13]courrier@le-mediateur.be Adresse internet: [14]www.le-mediateur.be VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Sofico Adresse postale: rue Canal de l'Ourthe 9, boite 3 Ville: Angleur Code postal: 4031 Pays: Belgique Courriel: [15]benoit.rouard@sofico.org Téléphone: +32 42316713 Fax: +32 43674568 Adresse internet: [16]http://www.sofico.org/fr VI.5)Date denvoi du présent avis: 29/06/2021 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de