Ausschreibungen und Aufträge: Kies, Sand, Schotter und Aggregate - FI-Vantaa Kies, Sand, Schotter und Aggregate Dokument Nr...: 273508-2021 (ID: 2021060109065480536) Veröffentlicht: 01.06.2021 * FI-Vantaa: Kies, Sand, Schotter und Aggregate 2021/S 104/2021 273508 Bekanntmachung vergebener Aufträge Ergebnisse des Vergabeverfahrens Lieferauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Metsähallitus Metsätalous Oy Nationale Identifikationsnummer: 2752751-5 Postanschrift: PL 94 Ort: Vantaa NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi Postleitzahl: FI-01301 Land: Finnland Kontaktstelle(n): Sonja Päivinen E-Mail: [6]resurssitiimi@metsa.fi Telefon: +358 20564100 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.metsa.fi I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Andere: valtion osakeyhtiö I.5)Haupttätigkeit(en) Andere Tätigkeit: metsätalous Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Puitejärjestely, murskeiden hankinta 17.5.202130.4.2022 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 14210000 Kies, Sand, Schotter und Aggregate II.1.3)Art des Auftrags Lieferauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Metsähallitus Metsätalous Oy hankkii metsätielle murskeita joko maa-ainesvarastolta (montulta) tai metsätielle toimitettuna ja levitettynä (sorastuksen palvelukuvaus liite 1). Tarjoaja voi tarjota tällä tarjouksella myös myymänsä maa-aineksen kuljetusta, jolloin hän tarjoaa kertoimen suhteessa sorastuksen taksataulukkoon (liite 2). Tarjoaja voi tarjouksessaan kieltäytyä myymästä maa-aineksia muutoin kuin tielle toimitettuna. Tarjouksessa tulee ilmoittaa maa-ainespaikan sijainti ja tarjottavat murskeet hintoineen varastolla. Tarjousten perusteella Metsähallitus Metsätalous Oy hyväksyy toimittajat puitejärjestelyyn. Puitejärjestely alkaa 17.5.2021 ja päättyy 30.4.2022. Kuhunkin käyttökohteeseen Metsähallitus Metsätalous Oy (tilaaja) vertailee puitejärjestelyyn hyväksyttyjen tarjoajien maa-ainespaikkojen sijaintia, tarjontaa ja hintoja. Murske hankitaan kokonaiskustannukseltaan edullisimmalta tarjoajalta. Murskeen monttuhintaan lisätään tällöin kuljetuskustannus murskeen myyjän tai Metsähallitus Metsätalous Oy:n sopimuskumppanin kalustolla. Ennen tilausta tai sopimusta tilaaja selvittää saatavuuden tarjoajan yhteyshenkilöltä. Metsähallitus Metsätalous Oy pidättää oikeuden käyttää omia murskeitaan riippumatta puitejärjestelyyn hyväksytyistä tarjouksista. Metsähallitus Metsätalous Oy pidättää myös oikeuden hankkia murskeita muilta toimittajilta, mikäli puitejärjestelyyn hyväksytyiltä toimittajilta ei löydy tarvittavaa mursketta kohtuulliselta etäisyydeltä (alle 30 km). Metsätalous Oy:n hallinnoimien alueiden sijainti on esitetty [8]www.retkikartta.fi Valitse karttatasot Metsätalouden monikäyttömetsät ja sopiva taustakartta. Mikäli yksittäisen hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon (60 000 EUR), siitä laaditaan sopimus. Mikäli yksittäisen hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon (216 000 EUR), toimittajan tulee toimittaa rikosrekisteriotteet. Kynnysarvoja pienemmistä hankinnoista hankintayksikkö laatii tilauksen. II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) Wert ohne MwSt.: 1 200 000.00 EUR II.2)Beschreibung II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Ks. hankinnan kuvaus. II.2.5)Zuschlagskriterien Preis II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2021/S 065-163393 IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation Abschnitt V: Auftragsvergabe Bezeichnung des Auftrags: Puitejärjestely, murskeiden hankinta 17.5.202130.4.2022 Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 30/04/2021 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 55 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 52 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus anderen EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der eingegangenen Angebote von Bietern aus Nicht-EU-Mitgliedstaaten: 0 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 55 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: KVL-Tekniikka Oy Nationale Identifikationsnummer: 2218169-0 Postanschrift: Ahteentie 1 C Ort: Orivesi NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-35300 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Äkönmaan Maansiirto Oy Nationale Identifikationsnummer: 3155447-9 Postanschrift: Äkänmaantie 26 Ort: Hämeenkyrö NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-39530 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Destia, Maa- ja kalliopalvelut Nationale Identifikationsnummer: 2163026-3 Postanschrift: Neilikkatie 17 Ort: Vantaa NUTS-Code: FI Suomi / Finland Postleitzahl: FI-01301 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Lehtokorpi Oy Nationale Identifikationsnummer: FI27609094 Postanschrift: Lehtokorventie 42 Ort: Luhalahti NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-39410 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: J. S. T Kauppinen Oy Nationale Identifikationsnummer: FI24257177 Postanschrift: Kajaanintie 92 Ort: Sonkajärvi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-74300 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Veljekset Kokkonen ky Nationale Identifikationsnummer: 0347482-6 Postanschrift: Lamminkyläntie 38 Ort: Lieksa NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-81720 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Kuhmon Rakennuspojat Oy Nationale Identifikationsnummer: 0845956-1 Ort: Kuhmo NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Kuljetus Pulkkinen Oy Nationale Identifikationsnummer: 0910620-7 Postanschrift: Velhonraitti 9 Ort: Vehmersalmi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-71310 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Mettikylän Murske Nationale Identifikationsnummer: FI15159700 Postanschrift: Mettikyläntie 385 Ort: Kimola NUTS-Code: FI1C Etelä-Suomi Postleitzahl: FI-47650 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Savon Kuljetus Oy Nationale Identifikationsnummer: 0171337-9 Postanschrift: Suurahontie 5 Ort: Kuopio NUTS-Code: FI1 Manner-Suomi Postleitzahl: FI-70460 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Kuljetus Villman Oy Nationale Identifikationsnummer: 1032429-5 Postanschrift: Ahotuvantie 10 Ort: Viitasaari NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-44500 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Napapiirin Kuljetus Oy Nationale Identifikationsnummer: 01953735 Postanschrift: Marttiinintie 10 Ort: Rovaniemi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-96700 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Maanrakennus Vääräniemi Oy Nationale Identifikationsnummer: 0576908-9 Postanschrift: Metsäkyläntie 304 Ort: Vanhala NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-93590 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: M.J. Moilanen Oy Nationale Identifikationsnummer: FI18055456 Postanschrift: Huvilatie 1 Ort: Vuokatti NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-88610 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Pikku-Päsämän yhteismetsä, Tammakallion Murske Nationale Identifikationsnummer: FI27250309 Postanschrift: Paimenpolku 9 Ort: Kajaani NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-87250 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Peab Industri Oy Swerock Nationale Identifikationsnummer: 2977551-2 Postanschrift: Karvaamokuja 2a Ort: Helsinki NUTS-Code: FI Suomi / Finland Postleitzahl: FI-00380 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: nein V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Kuljetus Juha Riihimäki Ky Nationale Identifikationsnummer: 0587320-6 Postanschrift: Rintiläntie 17 Ort: Perho NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-69950 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Pusulan sora ja murske Oy Nationale Identifikationsnummer: 1597092-3 Postanschrift: Töllintie 325 Ort: Pusula NUTS-Code: FI1B Helsinki-Uusimaa Postleitzahl: FI-03850 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Kuljetus J.Mäkelä ja J.Viiala Oy Nationale Identifikationsnummer: 0752500-2 Postanschrift: Viialantie 101 Ort: Toivakka NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-41660 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Pielisen Pojat Oy Nationale Identifikationsnummer: 1013384-3 Postanschrift: Tuomikoskentie 8a2 Ort: Lieksa NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-81720 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy Nationale Identifikationsnummer: 0759176-3 Postanschrift: Kiuruvedentie 34E Ort: Iisalmi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-74160 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Tmi:Risto Taivalkoski Nationale Identifikationsnummer: FI12448793 Postanschrift: Siikakämäntie 331 Ort: Pohjasperä NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-97665 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Kuljetuspudas Oy Nationale Identifikationsnummer: 10075452 Postanschrift: Teollisuustie 6 Ort: Pudasjärvi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-93100 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Ks-mursketeam Oy Nationale Identifikationsnummer: 2209634-9 Postanschrift: Silkkiperäntie 7 Ort: Kinnula NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-43900 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Maanrakennus Koskela Oy Nationale Identifikationsnummer: 1652448-2 Postanschrift: Vironkoskentie 95 Ort: Kotala NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-42870 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: JTL-Murskaus Oy Nationale Identifikationsnummer: FI21324653 Postanschrift: Kitkantie 16 Ort: Haapakallio NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-58410 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Käävänkylän maansiirto ky Nationale Identifikationsnummer: FI06841214 Postanschrift: Rantalankuja 83 Ort: Käävänkylä NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-52890 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: M.H. Välikangas Oy Nationale Identifikationsnummer: FI05225436 Postanschrift: Ullavantie 21 Ort: Toholampi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-69300 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Maansiirto Tyrkäs oy Nationale Identifikationsnummer: FI01506118 Postanschrift: Mommilantie 421 Ort: Lammi NUTS-Code: FI1C Etelä-Suomi Postleitzahl: FI-16900 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Veli Kinnunen Ky Nationale Identifikationsnummer: FI05721982 Postanschrift: Nurmestie 95 Ort: Kuhmo NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-88900 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Pauli Kuokkanen Oy Nationale Identifikationsnummer: 1933216-0 Postanschrift: Aholantie 10 a Ort: Valtimo NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-75700 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Sorahuolto Marko Aho Oy Nationale Identifikationsnummer: Fi22129366 Postanschrift: Finniläntie 152 Ort: Räyrinki NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-69820 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Työkone Koivisto Oy Nationale Identifikationsnummer: 1940688-7 Postanschrift: Aittatie 18 Ort: Rovaniemi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-96100 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Keski-Suomen Kuljetus Oy Nationale Identifikationsnummer: 0176668-1 Postanschrift: Keihästie 9 Ort: Muurame NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-40950 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Tmi Heikki Juntunen Nationale Identifikationsnummer: FI12597449 Postanschrift: Taimisto 27 Ort: Kuluntalahti NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-87950 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy Nationale Identifikationsnummer: FI09677579 Ort: Haapavesi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Maansiirto O.Mustonen Oy Nationale Identifikationsnummer: FI23946616 Postanschrift: Palomäentie 585B Ort: Luikonlahti NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-73670 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Antinniemen Kaivurit Ky Nationale Identifikationsnummer: FI07122617 Postanschrift: Hennalantie 149 Ort: Kuortti NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-19410 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Gasoline Lighthouse Oy Nationale Identifikationsnummer: FI14597637 Postanschrift: Unioninraitti 1 Ort: Lohilahti NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-58620 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Ruokolahden Työkonepalvelu Ky Nationale Identifikationsnummer: FI10564862 Postanschrift: Onnelantie 26 Ort: Rautjärvi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-56610 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: PSW Kivi Oy Nationale Identifikationsnummer: FI31693751 Postanschrift: Automaatiotie 1 Ort: Oulunsalo NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-90460 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Veljekset Anttila Ky Nationale Identifikationsnummer: FI16056690 Postanschrift: Ylitie 3 Ort: Karvia NUTS-Code: FI1C Etelä-Suomi Postleitzahl: FI-39930 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Maansiirto Karvinen Oy Nationale Identifikationsnummer: 2032320-2 Postanschrift: Häyrynlahdentie 53a Ort: Liperi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-83100 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Jylhän Sora Oy Nationale Identifikationsnummer: 0703310-4 Postanschrift: Jylhäntie 22 Ort: Heinävesi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-79700 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Niemisen Sora Oy Nationale Identifikationsnummer: 0987061-9 Postanschrift: Käenniementie 70 Ort: Sappee NUTS-Code: FI1C Etelä-Suomi Postleitzahl: FI-14930 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Suomussalmen KTK Oy Nationale Identifikationsnummer: 0189874-8 Postanschrift: Kivikatu 5 Ort: Suomussalmi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-89600 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Lindroosin Sora Oy Nationale Identifikationsnummer: FI03116594 Ort: Jämsä NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Alatalot Oy Nationale Identifikationsnummer: FI17116165 Postanschrift: Lehtoranta 21 Ort: Sarvela NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-39960 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Maansiirto Karvinen Oy Nationale Identifikationsnummer: 2032320-2 Postanschrift: Häyrynlahdentie 53a Ort: Liperi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-83100 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Maansiirtoliike Kemppe Oy Nationale Identifikationsnummer: FI15579879 Postanschrift: Nivankyläntie 129 Ort: Rovaniemi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-96100 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Kivihyvölä Oy Nationale Identifikationsnummer: FI27830709 Postanschrift: Museotie 165 Ort: Kärsämäki NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-86710 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Pieksämäen Autokunta KTK Nationale Identifikationsnummer: 0166046-5 Ort: Pieksämäki NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Suomussalmen Maarakennus Oy Nationale Identifikationsnummer: 2489974-3 Postanschrift: Kiertotie 11 Ort: Suomussalmi NUTS-Code: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postleitzahl: FI-89600 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Hämeen Kuljetus Oy Nationale Identifikationsnummer: 015440498 Postanschrift: Sarankulmankatu 14 Ort: Tampere NUTS-Code: FI19 Länsi-Suomi Postleitzahl: FI-33900 Land: Finnland Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/Loses: 1 200 000.00 EUR V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Markkinaoikeus Postanschrift: Radanrakentajantie 5 Ort: Helsinki Postleitzahl: FI-00520 Land: Finnland E-Mail: [10]markkinaoikeus@oikeus.fi Telefon: +358 295643300 Internet-Adresse: [11]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 27/05/2021 References 6. mailto:resurssitiimi@metsa.fi?subject=TED 7. http://www.metsa.fi/ 8. http://www.retkikartta.fi/ 9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:163393-2021:TEXT:DE:HTML 10. mailto:markkinaoikeus@oikeus.fi?subject=TED 11. http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus OT: 01/06/2021 S104 Suomi-Vantaa: Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset 2021/S 104-273508 Ilmoitus tehdystä sopimuksesta Hankintamenettelyn tulokset Tavarahankinnat Oikeusperusta: Direktiivi 2014/24/EU I kohta: Hankintaviranomainen I.1)Nimi ja osoitteet Virallinen nimi: Metsähallitus Metsätalous Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2752751-5 Postiosoite: PL 94 Postitoimipaikka: Vantaa NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi Postinumero: FI-01301 Maa: Suomi Yhteyshenkilö: Sonja Päivinen Sähköpostiosoite: [6]resurssitiimi@metsa.fi Puhelin: +358 20564100 Internetosoite (-osoitteet): Pääasiallinen osoite: [7]http://www.metsa.fi I.4)Hankintaviranomaisen tyyppi Muu tyyppi: valtion osakeyhtiö I.5)Pääasiallinen toimiala Muu toimiala: metsätalous II kohta: Kohde II.1)Hankinnan laajuus II.1.1)Nimi: Puitejärjestely, murskeiden hankinta 17.5.202130.4.2022 II.1.2)Pääasiallinen CPV-koodi 14210000 Sora, hiekka, sepeli ja muut kiviainekset II.1.3)Sopimuksen tyyppi Tavarahankinnat II.1.4)Lyhyt kuvaus: Metsähallitus Metsätalous Oy hankkii metsätielle murskeita joko maa-ainesvarastolta (montulta) tai metsätielle toimitettuna ja levitettynä (sorastuksen palvelukuvaus liite 1). Tarjoaja voi tarjota tällä tarjouksella myös myymänsä maa-aineksen kuljetusta, jolloin hän tarjoaa kertoimen suhteessa sorastuksen taksataulukkoon (liite 2). Tarjoaja voi tarjouksessaan kieltäytyä myymästä maa-aineksia muutoin kuin tielle toimitettuna. Tarjouksessa tulee ilmoittaa maa-ainespaikan sijainti ja tarjottavat murskeet hintoineen varastolla. Tarjousten perusteella Metsähallitus Metsätalous Oy hyväksyy toimittajat puitejärjestelyyn. Puitejärjestely alkaa 17.5.2021 ja päättyy 30.4.2022. Kuhunkin käyttökohteeseen Metsähallitus Metsätalous Oy (tilaaja) vertailee puitejärjestelyyn hyväksyttyjen tarjoajien maa-ainespaikkojen sijaintia, tarjontaa ja hintoja. Murske hankitaan kokonaiskustannukseltaan edullisimmalta tarjoajalta. Murskeen monttuhintaan lisätään tällöin kuljetuskustannus murskeen myyjän tai Metsähallitus Metsätalous Oy:n sopimuskumppanin kalustolla. Ennen tilausta tai sopimusta tilaaja selvittää saatavuuden tarjoajan yhteyshenkilöltä. Metsähallitus Metsätalous Oy pidättää oikeuden käyttää omia murskeitaan riippumatta puitejärjestelyyn hyväksytyistä tarjouksista. Metsähallitus Metsätalous Oy pidättää myös oikeuden hankkia murskeita muilta toimittajilta, mikäli puitejärjestelyyn hyväksytyiltä toimittajilta ei löydy tarvittavaa mursketta kohtuulliselta etäisyydeltä (alle 30 km). Metsätalous Oy:n hallinnoimien alueiden sijainti on esitetty [8]www.retkikartta.fi Valitse karttatasot Metsätalouden monikäyttömetsät ja sopiva taustakartta. Mikäli yksittäisen hankinnan arvo ylittää kansallisen kynnysarvon (60 000 EUR), siitä laaditaan sopimus. Mikäli yksittäisen hankinnan arvo ylittää EU-kynnysarvon (216 000 EUR), toimittajan tulee toimittaa rikosrekisteriotteet. Kynnysarvoja pienemmistä hankinnoista hankintayksikkö laatii tilauksen. II.1.6)Osia koskevat tiedot Tämä sopimus on jaettu osiin: ei II.1.7)Hankinnan kokonaisarvo (ilman alv:tä) Arvo ilman alv:tä: 1 200 000.00 EUR II.2)Kuvaus II.2.3)Suorituspaikka NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi II.2.4)Kuvaus hankinnasta: Ks. hankinnan kuvaus. II.2.5)Hankintasopimuksen tekoperusteet Hinta II.2.11)Tietoa lisähankintamahdollisuuksista Lisähankintamahdollisuudet: ei II.2.13)Tietoa Euroopan unionin rahastoista Hankinta liittyy Euroopan unionin varoin rahoitettavaan hankkeeseen ja/tai ohjelmaan: ei II.2.14)Lisätiedot IV kohta: Menettely IV.1)Kuvaus IV.1.1)Menettelyn luonne Avoin menettely IV.1.3)Tietoa puitejärjestelystä tai dynaamisesta hankintajärjestelmästä Tähän hankintaan liittyy puitejärjestelystä sopiminen IV.1.8)Tietoa WTO:n julkisia hankintoja koskevasta sopimuksesta (GPA) Hankintaan sovelletaan julkisia hankintoja koskevaa sopimusta: kyllä IV.2)Hallinnolliset tiedot IV.2.1)Samaa menettelyä koskeva aiempi julkaisu Ilmoituksen numero EUVL:ssä: [9]2021/S 065-163393 IV.2.8)Tietoa dynaamisen hankintajärjestelmän päättämisestä IV.2.9)Tietoa ennakkoilmoituksella esitetyn tarjouskilpailukutsun päättämisestä V kohta: Sopimuksen tekeminen Nimi: Puitejärjestely, murskeiden hankinta 17.5.202130.4.2022 Sopimus/osa tehdään: kyllä V.2)Sopimuksen tekeminen V.2.1)Sopimuksen tekemisen päivämäärä: 30/04/2021 V.2.2)Tietoa tarjouksista Saatujen tarjousten lukumäärä: 55 Pk-yrityksiltä saatujen tarjousten lukumäärä: 52 Muiden EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0 Muiden kuin EU:n jäsenvaltioiden tarjoajien tekemien tarjousten lukumäärä: 0 Sähköisesti toimitettujen tarjousten lukumäärä: 55 Sopimus on tehty taloudellisten toimijoiden ryhmän kanssa: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: KVL-Tekniikka Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2218169-0 Postiosoite: Ahteentie 1 C Postitoimipaikka: Orivesi NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-35300 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Äkönmaan Maansiirto Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 3155447-9 Postiosoite: Äkänmaantie 26 Postitoimipaikka: Hämeenkyrö NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-39530 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Destia, Maa- ja kalliopalvelut Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2163026-3 Postiosoite: Neilikkatie 17 Postitoimipaikka: Vantaa NUTS-koodi: FI Suomi / Finland Postinumero: FI-01301 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: ei V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Lehtokorpi Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI27609094 Postiosoite: Lehtokorventie 42 Postitoimipaikka: Luhalahti NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-39410 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: J. S. T Kauppinen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI24257177 Postiosoite: Kajaanintie 92 Postitoimipaikka: Sonkajärvi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-74300 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Veljekset Kokkonen ky Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0347482-6 Postiosoite: Lamminkyläntie 38 Postitoimipaikka: Lieksa NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-81720 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Kuhmon Rakennuspojat Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0845956-1 Postitoimipaikka: Kuhmo NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Kuljetus Pulkkinen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0910620-7 Postiosoite: Velhonraitti 9 Postitoimipaikka: Vehmersalmi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-71310 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Mettikylän Murske Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI15159700 Postiosoite: Mettikyläntie 385 Postitoimipaikka: Kimola NUTS-koodi: FI1C Etelä-Suomi Postinumero: FI-47650 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Savon Kuljetus Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0171337-9 Postiosoite: Suurahontie 5 Postitoimipaikka: Kuopio NUTS-koodi: FI1 Manner-Suomi Postinumero: FI-70460 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: ei V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Kuljetus Villman Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1032429-5 Postiosoite: Ahotuvantie 10 Postitoimipaikka: Viitasaari NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-44500 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Napapiirin Kuljetus Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 01953735 Postiosoite: Marttiinintie 10 Postitoimipaikka: Rovaniemi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-96700 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Maanrakennus Vääräniemi Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0576908-9 Postiosoite: Metsäkyläntie 304 Postitoimipaikka: Vanhala NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-93590 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: M.J. Moilanen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI18055456 Postiosoite: Huvilatie 1 Postitoimipaikka: Vuokatti NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-88610 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Pikku-Päsämän yhteismetsä, Tammakallion Murske Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI27250309 Postiosoite: Paimenpolku 9 Postitoimipaikka: Kajaani NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-87250 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Peab Industri Oy Swerock Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2977551-2 Postiosoite: Karvaamokuja 2a Postitoimipaikka: Helsinki NUTS-koodi: FI Suomi / Finland Postinumero: FI-00380 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: ei V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Kuljetus Juha Riihimäki Ky Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0587320-6 Postiosoite: Rintiläntie 17 Postitoimipaikka: Perho NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-69950 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Pusulan sora ja murske Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1597092-3 Postiosoite: Töllintie 325 Postitoimipaikka: Pusula NUTS-koodi: FI1B Helsinki-Uusimaa Postinumero: FI-03850 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Kuljetus J.Mäkelä ja J.Viiala Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0752500-2 Postiosoite: Viialantie 101 Postitoimipaikka: Toivakka NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-41660 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Pielisen Pojat Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1013384-3 Postiosoite: Tuomikoskentie 8a2 Postitoimipaikka: Lieksa NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-81720 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Koneurakointi Aimo Tikkanen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0759176-3 Postiosoite: Kiuruvedentie 34E Postitoimipaikka: Iisalmi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-74160 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Tmi:Risto Taivalkoski Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI12448793 Postiosoite: Siikakämäntie 331 Postitoimipaikka: Pohjasperä NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-97665 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Kuljetuspudas Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 10075452 Postiosoite: Teollisuustie 6 Postitoimipaikka: Pudasjärvi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-93100 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Ks-mursketeam Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2209634-9 Postiosoite: Silkkiperäntie 7 Postitoimipaikka: Kinnula NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-43900 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Maanrakennus Koskela Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1652448-2 Postiosoite: Vironkoskentie 95 Postitoimipaikka: Kotala NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-42870 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: JTL-Murskaus Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI21324653 Postiosoite: Kitkantie 16 Postitoimipaikka: Haapakallio NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-58410 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Käävänkylän maansiirto ky Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI06841214 Postiosoite: Rantalankuja 83 Postitoimipaikka: Käävänkylä NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-52890 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: M.H. Välikangas Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI05225436 Postiosoite: Ullavantie 21 Postitoimipaikka: Toholampi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-69300 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Maansiirto Tyrkäs oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI01506118 Postiosoite: Mommilantie 421 Postitoimipaikka: Lammi NUTS-koodi: FI1C Etelä-Suomi Postinumero: FI-16900 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Veli Kinnunen Ky Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI05721982 Postiosoite: Nurmestie 95 Postitoimipaikka: Kuhmo NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-88900 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Pauli Kuokkanen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1933216-0 Postiosoite: Aholantie 10 a Postitoimipaikka: Valtimo NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-75700 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Sorahuolto Marko Aho Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: Fi22129366 Postiosoite: Finniläntie 152 Postitoimipaikka: Räyrinki NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-69820 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Työkone Koivisto Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 1940688-7 Postiosoite: Aittatie 18 Postitoimipaikka: Rovaniemi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-96100 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Keski-Suomen Kuljetus Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0176668-1 Postiosoite: Keihästie 9 Postitoimipaikka: Muurame NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-40950 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Tmi Heikki Juntunen Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI12597449 Postiosoite: Taimisto 27 Postitoimipaikka: Kuluntalahti NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-87950 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Kaivinkonetyöt Hannu Jantunen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI09677579 Postitoimipaikka: Haapavesi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Maansiirto O.Mustonen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI23946616 Postiosoite: Palomäentie 585B Postitoimipaikka: Luikonlahti NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-73670 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Antinniemen Kaivurit Ky Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI07122617 Postiosoite: Hennalantie 149 Postitoimipaikka: Kuortti NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-19410 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Gasoline Lighthouse Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI14597637 Postiosoite: Unioninraitti 1 Postitoimipaikka: Lohilahti NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-58620 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Ruokolahden Työkonepalvelu Ky Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI10564862 Postiosoite: Onnelantie 26 Postitoimipaikka: Rautjärvi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-56610 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: PSW Kivi Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI31693751 Postiosoite: Automaatiotie 1 Postitoimipaikka: Oulunsalo NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-90460 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Veljekset Anttila Ky Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI16056690 Postiosoite: Ylitie 3 Postitoimipaikka: Karvia NUTS-koodi: FI1C Etelä-Suomi Postinumero: FI-39930 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Maansiirto Karvinen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2032320-2 Postiosoite: Häyrynlahdentie 53a Postitoimipaikka: Liperi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-83100 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Jylhän Sora Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0703310-4 Postiosoite: Jylhäntie 22 Postitoimipaikka: Heinävesi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-79700 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Niemisen Sora Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0987061-9 Postiosoite: Käenniementie 70 Postitoimipaikka: Sappee NUTS-koodi: FI1C Etelä-Suomi Postinumero: FI-14930 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Suomussalmen KTK Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0189874-8 Postiosoite: Kivikatu 5 Postitoimipaikka: Suomussalmi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-89600 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Lindroosin Sora Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI03116594 Postitoimipaikka: Jämsä NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Alatalot Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI17116165 Postiosoite: Lehtoranta 21 Postitoimipaikka: Sarvela NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-39960 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Maansiirto Karvinen Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2032320-2 Postiosoite: Häyrynlahdentie 53a Postitoimipaikka: Liperi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-83100 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Maansiirtoliike Kemppe Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI15579879 Postiosoite: Nivankyläntie 129 Postitoimipaikka: Rovaniemi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-96100 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Kivihyvölä Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: FI27830709 Postiosoite: Museotie 165 Postitoimipaikka: Kärsämäki NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-86710 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Pieksämäen Autokunta KTK Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 0166046-5 Postitoimipaikka: Pieksämäki NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Suomussalmen Maarakennus Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 2489974-3 Postiosoite: Kiertotie 11 Postitoimipaikka: Suomussalmi NUTS-koodi: FI1D Pohjois- ja Itä-Suomi Postinumero: FI-89600 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.3)Sopimuskumppanin nimi ja osoite Virallinen nimi: Hämeen Kuljetus Oy Kansallinen yritys- ja yhteisötunnus: 015440498 Postiosoite: Sarankulmankatu 14 Postitoimipaikka: Tampere NUTS-koodi: FI19 Länsi-Suomi Postinumero: FI-33900 Maa: Suomi Urakoitsija on pk-yritys: kyllä V.2.4)Tiedot sopimuksen/osan arvosta (ilman alv:tä) Sopimuksen/osan kokonaisarvo: 1 200 000.00 EUR V.2.5)Tietoa alihankinnasta VI kohta: Täydentävät tiedot VI.3)Lisätiedot: VI.4)Muutoksenhakumenettelyt VI.4.1)Muutoksenhakuelin Virallinen nimi: Markkinaoikeus Postiosoite: Radanrakentajantie 5 Postitoimipaikka: Helsinki Postinumero: FI-00520 Maa: Suomi Sähköpostiosoite: [10]markkinaoikeus@oikeus.fi Puhelin: +358 295643300 Internetosoite: [11]http://www.oikeus.fi/markkinaoikeus VI.5)Tämän ilmoituksen lähettämispäivä: 27/05/2021 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de