Ausschreibung: Erdbewegungsarbeiten - FR-Le Mans Erdbewegungsarbeiten Kanalisationsarbeiten Bauarbeiten für Hauptstraßen Dokument Nr...: 218633-2021 (ID: 2021050309030623613) Veröffentlicht: 03.05.2021 * FR-Le Mans: Erdbewegungsarbeiten 2021/S 85/2021 218633 Auftragsbekanntmachung Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Département de la Sarthe Nationale Identifikationsnummer: 22720002900014 Postanschrift: Hôtel du département, place Aristide Briand Ort: Le Mans NUTS-Code: FRG04 Sarthe Postleitzahl: 72072 Land: Frankreich E-Mail: [6]scp@cg72.fr Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.sarthe.fr Adresse des Beschafferprofils: [8]http://www.sarthe-marchespublics.fr I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]http://www.sarthe-marchespublics.fr Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]http://www.sarthe-marchespublics.fr I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Aménagement de sécurité sur la RD 357 création du créneau de dépassement nº 4 commune de Montaillé terrassements, assainissement, chaussées Referenznummer der Bekanntmachung: 21ft-Rou-2904-D II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45112500 Erdbewegungsarbeiten II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021. Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (cf. règlement de consultation article 2-15). Caractéristiques principales des travaux: séparateurs béton: 900 m; atténuateur de choc: 4 u; marquage provisoire jaune: 4 900 m; décapage de terre végétale: 11 500 m^2; reprise sur stock terre végétale:1 100 m^3; remblais; reprise sur stock: 3 500 m^2; déblais pleine fouille: 500 m^3; traitement 1 % chaux: 2 000 m^3; GNT 0/120: 2 600 t; GNT 0/31,5: 1 900 t; géotextile cl. 6: 6 800 m2; fossés, cunettes, noues à créer: 860 m; ouvrage de régulation + vanne d'égout murale: 5 u; canalisation PEHD ou BA: 79 m; GB 0/14 cl.2: 3 340 t; GB 0/10 reprofilage: 160 t; BBSG 0/10 cl. 3 BP et LM: 1 800 t; imprégnation, couche d'accrochage et bicouche: 21 200 m^2; clôture grillage galvanisée: 190 m; portail barreaudé: 1 u. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45232410 Kanalisationsarbeiten 45233121 Bauarbeiten für Hauptstraßen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRG04 Sarthe II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021. Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (cf. règlement de consultation article 2-15). Caractéristiques principales des travaux: séparateurs béton: 900 m; atténuateur de choc: 4 u; marquage provisoire jaune: 4 900 m; décapage de terre végétale: 11 500 m^2; reprise sur stock terre végétale:1 100 m^3; remblais; reprise sur stock: 3 500 m^2; déblais pleine fouille: 500 m^3; traitement 1 % chaux: 2 000 m^3; GNT 0/120: 2 600 t; GNT 0/31,5: 1 900 t; géotextile cl. 6: 6 800 m^2; fossés, cunettes, noues à créer: 860 m; ouvrage de régulation + vanne d'égout murale: 5 u; canalisation PEHD ou BA: 79 m; GB 0/14 cl.2: 3 340 t; GB 0/10 reprofilage: 160 t; BBSG 0/10 cl. 3 BP et LM: 1 800 t; imprégnation, couche d'accrochage et bicouche: 21 200 m^2; clôture grillage galvanisée: 190 m; portail barreaudé: 1 u. II.2.5)Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Kostenkriterium - Name: Le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation) / Gewichtung: 50 Kostenkriterium - Name: La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation) / Gewichtung: 40 Kostenkriterium - Name: Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation) / Gewichtung: 10 II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Tagen: 90 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au DCE ou DUME pour présenter leur candidature. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au DCE ou DUME pour présenter leur candidature. III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé. III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Financement: paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres. Conformément aux articles R. 2191-3 à R. 2191-12 du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Cofinancement Région-Département 50 %-50 %. Forme juridique: le marché sera conclu soit avec un prestataire unique; soit avec des prestataires groupés solidaires; soit avec des prestataires groupés conjoints. Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché. Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 31/05/2021 Ortszeit: 11:30 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 31/05/2021 Ortszeit: 14:00 Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.3)Zusätzliche Angaben: Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur [11]http://www.sarthe-marchespublics.fr Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module «Correspondre avec l'acheteur» de la plate-forme [12]www.sarthe-marchespublics.fr En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du service juridique et commande publique au +33 243547266. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard six jours avant la date limite de remise des offres. Depuis le 1.10.2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de Nantes Postanschrift: 6 allée de l'Île-Gloriette, CS 24111 Ort: Nantes Postleitzahl: 44041 Land: Frankreich E-Mail: [13]greffe.ta-nantes@juradm.fr Telefon: +33 240994600 Fax: +33 240994658 Internet-Adresse: [14]http://nantes.tribunal-administratif.fr VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics Postanschrift: Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso Ort: Nantes Postleitzahl: 44202 Land: Frankreich E-Mail: [15]paysdl.ccira@direccte.gouv.fr Internet-Adresse: [16]http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Ccr a.htm VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: [17]www.telerecours.fr VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 28/04/2021 References 6. mailto:scp@cg72.fr?subject=TED 7. http://www.sarthe.fr/ 8. http://www.sarthe-marchespublics.fr/ 9. http://www.sarthe-marchespublics.fr/ 10. http://www.sarthe-marchespublics.fr/ 11. http://www.sarthe-marchespublics.fr/ 12. http://www.sarthe-marchespublics.fr/ 13. mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr?subject=TED 14. http://nantes.tribunal-administratif.fr/ 15. mailto:paysdl.ccira@direccte.gouv.fr?subject=TED 16. http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Ccra.htm 17. http://www.telerecours.fr/ OT: 03/05/2021 S85 France-Le Mans: Travaux de terrassement 2021/S 085-218633 Avis de marché Travaux Base juridique: Directive 2014/24/UE Section I: Pouvoir adjudicateur I.1)Nom et adresses Nom officiel: Département de la Sarthe Numéro national d'identification: 22720002900014 Adresse postale: Hôtel du département, place Aristide Briand Ville: Le Mans Code NUTS: FRG04 Sarthe Code postal: 72072 Pays: France Courriel: [6]scp@cg72.fr Adresse(s) internet: Adresse principale: [7]http://www.sarthe.fr Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.sarthe-marchespublics.fr I.3)Communication Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: [9]http://www.sarthe-marchespublics.fr Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: [10]http://www.sarthe-marchespublics.fr I.4)Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale I.5)Activité principale Services généraux des administrations publiques Section II: Objet II.1)Étendue du marché II.1.1)Intitulé: Aménagement de sécurité sur la RD 357 création du créneau de dépassement nº 4 commune de Montaillé terrassements, assainissement, chaussées Numéro de référence: 21ft-Rou-2904-D II.1.2)Code CPV principal 45112500 Travaux de terrassement II.1.3)Type de marché Travaux II.1.4)Description succincte: À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021. Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (cf. règlement de consultation article 2-15). Caractéristiques principales des travaux: séparateurs béton: 900 m; atténuateur de choc: 4 u; marquage provisoire jaune: 4 900 m; décapage de terre végétale: 11 500 m^2; reprise sur stock terre végétale:1 100 m^3; remblais; reprise sur stock: 3 500 m^2; déblais pleine fouille: 500 m^3; traitement 1 % chaux: 2 000 m^3; GNT 0/120: 2 600 t; GNT 0/31,5: 1 900 t; géotextile cl. 6: 6 800 m2; fossés, cunettes, noues à créer: 860 m; ouvrage de régulation + vanne d'égout murale: 5 u; canalisation PEHD ou BA: 79 m; GB 0/14 cl.2: 3 340 t; GB 0/10 reprofilage: 160 t; BBSG 0/10 cl. 3 BP et LM: 1 800 t; imprégnation, couche d'accrochage et bicouche: 21 200 m^2; clôture grillage galvanisée: 190 m; portail barreaudé: 1 u. II.1.5)Valeur totale estimée II.1.6)Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non II.2)Description II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45232410 Travaux d'assainissement 45233121 Travaux de construction de routes principales II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FRG04 Sarthe II.2.4)Description des prestations: À titre indicatif, le délai d'exécution débutera le 3.7.2021. Le délai global d'exécution du marché est de 90 jours (y compris la période de préparation). Le Département de la Sarthe a décidé d'inclure une clause de promotion de l'emploi obligatoire (cf. règlement de consultation article 2-15). Caractéristiques principales des travaux: séparateurs béton: 900 m; atténuateur de choc: 4 u; marquage provisoire jaune: 4 900 m; décapage de terre végétale: 11 500 m^2; reprise sur stock terre végétale:1 100 m^3; remblais; reprise sur stock: 3 500 m^2; déblais pleine fouille: 500 m^3; traitement 1 % chaux: 2 000 m^3; GNT 0/120: 2 600 t; GNT 0/31,5: 1 900 t; géotextile cl. 6: 6 800 m^2; fossés, cunettes, noues à créer: 860 m; ouvrage de régulation + vanne d'égout murale: 5 u; canalisation PEHD ou BA: 79 m; GB 0/14 cl.2: 3 340 t; GB 0/10 reprofilage: 160 t; BBSG 0/10 cl. 3 BP et LM: 1 800 t; imprégnation, couche d'accrochage et bicouche: 21 200 m^2; clôture grillage galvanisée: 190 m; portail barreaudé: 1 u. II.2.5)Critères dattribution Critères énoncés ci-dessous Coût - Nom: Le prix des prestations (voir détail dans le règlement de la consultation) / Pondération: 50 Coût - Nom: La valeur technique (voir détail dans le règlement de la consultation) / Pondération: 40 Coût - Nom: Les performances en matière de protection de l'environnement (voir détail dans le règlement de la consultation) / Pondération: 10 II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en jours: 90 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non II.2.14)Informations complémentaires Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et technique III.1)Conditions de participation III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions: Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au DCE ou DUME pour présenter leur candidature. III.1.2)Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection: Les candidats peuvent utiliser les formulaires DC1 (lettre de candidature) et DC2 (déclaration du candidat) simplifiés fournis au DCE ou DUME pour présenter leur candidature. III.1.3)Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection: La présentation d'une liste des travaux en cours d'exécution ou exécutés au cours des cinq dernières années, indiquant notamment le montant, la date et le maître de l'ouvrage public ou privé. III.2)Conditions liées au marché III.2.2)Conditions particulières d'exécution: Financement: paiement par virement à 30 jours, sur fonds propres. Conformément aux articles R. 2191-3 à R. 2191-12 du code de la commande publique, une avance est accordée au titulaire, sauf indication contraire dans l'acte d'engagement. Cofinancement Région-Département 50 %-50 %. Forme juridique: le marché sera conclu soit avec un prestataire unique; soit avec des prestataires groupés solidaires; soit avec des prestataires groupés conjoints. Le mandataire du groupement conjoint sera solidaire de chacun des membres du groupement pour ses obligations contractuelles à l'égard du maître de l'ouvrage, pour l'exécution du marché. Section IV: Procédure IV.1)Description IV.1.1)Type de procédure Procédure ouverte IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique IV.1.8)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui IV.2)Renseignements d'ordre administratif IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 31/05/2021 Heure locale: 11:30 IV.2.3)Date denvoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: français IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.2.7)Modalités douverture des offres Date: 31/05/2021 Heure locale: 14:00 Section VI: Renseignements complémentaires VI.1)Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non VI.3)Informations complémentaires: Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur [11]http://www.sarthe-marchespublics.fr Pour obtenir tous les renseignements d'ordre administratif et technique qui leur seraient nécessaires au cours de leur étude, les candidats sont invités au plus tard dix jours avant la date limite de remise des offres à passer par le module «Correspondre avec l'acheteur» de la plate-forme [12]www.sarthe-marchespublics.fr En cas de dysfonctionnement, vous pouvez contacter le secrétariat du service juridique et commande publique au +33 243547266. Une réponse sera alors adressée en temps utile à tous les candidats au plus tard six jours avant la date limite de remise des offres. Depuis le 1.10.2018, l'offre électronique est obligatoire. En revanche, la signature électronique est facultative lors de la remise des offres. Seul le candidat retenu devra obligatoirement se doter d'une signature électronique pour signer le marché. VI.4)Procédures de recours VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette, CS 24111 Ville: Nantes Code postal: 44041 Pays: France Courriel: [13]greffe.ta-nantes@juradm.fr Téléphone: +33 240994600 Fax: +33 240994658 Adresse internet: [14]http://nantes.tribunal-administratif.fr VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: Comité consultatif interrégional de règlement amiable des différends ou litiges relatifs aux marchés publics Adresse postale: Immeuble Skyline, 22 mail Pablo Picasso Ville: Nantes Code postal: 44202 Pays: France Courriel: [15]paysdl.ccira@direccte.gouv.fr Adresse internet: [16]http://www.marche-public.fr/Marches-publics/Definitions/Entrees/Ccr a.htm VI.4.3)Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours: [17]www.telerecours.fr VI.5)Date denvoi du présent avis: 28/04/2021 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de