Ausschreibung: Bau von Abfallbehandlungsanlagen - HU-Budapest Bau von Abfallbehandlungsanlagen Bauarbeiten für Industriebauten Oberflächenbeschichtungsarbeiten Bauarbeiten für Starkstromleitungen Kanalisationsarbeiten Planungsleistungen im Bauwesen Dokument Nr...: 49088-2021 (ID: 2021020109055548216) Veröffentlicht: 01.02.2021 * HU-Budapest: Bau von Abfallbehandlungsanlagen 2021/S 21/2021 49088 Bekanntmachung einer Änderung Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelsség Társaság Nationale Identifikationsnummer: AK18470 Postanschrift: Pap Károly utca 46. Ort: Budapest NUTS-Code: HU110 Budapest Postleitzahl: 1139 Land: Ungarn Kontaktstelle(n): dr. Módos István ügyvezet igazgató E-Mail: [7]beszerzes@nfp.hu Telefon: +36 12390420 Fax: +36 12390420 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [8]http://www.nfp.hu Adresse des Beschafferprofils: [9]http://www.nfp.hu Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Vállalkozási szerzdés keretében az "Kaposmenti hulladékgyjtési, szállítási és elkészít rendszer" kivitelezési és tervezési feladatainak teljes kör ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45222100 Bau von Abfallbehandlungsanlagen II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Vállalkozási szerzdés keretében az "Kaposmenti hulladékgyjtési, szállítási és elkészít rendszer" kivitelezési és tervezési feladatainak teljes kör ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45213250 Bauarbeiten für Industriebauten 45233228 Oberflächenbeschichtungsarbeiten 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen 45232410 Kanalisationsarbeiten 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: HU232 Somogy NUTS-Code: HU231 Baranya Hauptort der Ausführung: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags: A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes kör ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelen. A beruházás célja, fbb mennyiségek: A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor: 1 db 48 m x 16 m -es acélszerkezet csarnok építése és tervezése, 1 db hídmérleg és informatikai rendszerének építése és tervezése Kaposvár, 2 db hulladékgyjt udvar és újrahasználati központ kivitelezése és tervezése, a hozzá kapcsolódó közmvekkel és infrastruktúrával (Igal: 170 m2 épület,1100 m2 burkolat, Somogyjád: 170 m2 épület, 750 m2 burkolat), 500 db Szemléletformáló tárolóegység (takarókerítés a meglév szelektív gyjt edényzetek körül) tervezése és kivitelezése A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegek. A fbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Mszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza. A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegek. A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 10 II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: KEHOP-3.2.1-15-2017-0009 Abschnitt IV: Verfahren IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag Bekanntmachungsnummer im ABl.: [10]2019/S 006-008549 Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 1 Los-Nr.: 1 Bezeichnung des Auftrags: Vállalkozási szerzdés keretében az "Kaposmenti hulladékgyjtési, szállítási és elkészít rendszer" kivitelezési és tervezési feladatainak teljes kör ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 19/12/2018 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: BERN Épít Zártkören Mköd Részvénytársaság Postanschrift: Külterület 015/19 hrsz. Ort: Siklós NUTS-Code: HU232 Somogy Postleitzahl: 7800 Land: Ungarn Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.) Gesamtwert der Beschaffung: 545 288 000.00 HUF Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: A 2. sz. szerzdésmódosítás idpontja: 2021.1.11. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5. Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [11]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 Fax: +36 18828593 VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: A Kbt. 148. § elírásai szerint. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5. Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [12]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 Fax: +36 18828593 VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 27/01/2021 Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen VII.1.1)CPV-Code Hauptteil 45222100 Bau von Abfallbehandlungsanlagen VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45213250 Bauarbeiten für Industriebauten 45233228 Oberflächenbeschichtungsarbeiten 45231400 Bauarbeiten für Starkstromleitungen 45232410 Kanalisationsarbeiten 71320000 Planungsleistungen im Bauwesen VII.1.3)Erfüllungsort NUTS-Code: HU231 Baranya NUTS-Code: HU232 Somogy Hauptort der Ausführung: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung: A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes kör ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelen. A beruházás célja, fbb mennyiségek: A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor: 1 db 48 m x 16 m -es acélszerkezet csarnok építése és tervezése, 1 db hídmérleg és informatikai rendszerének építése és tervezése Kaposvár, 2 db hulladékgyjt udvar és újrahasználati központ kivitelezése és tervezése, a hozzá kapcsolódó közmvekkel és infrastruktúrával (Igal: 170 m2 épület,1100 m2 burkolat, Somogyjád: 170 m2 épület, 750 m2 burkolat), 500 db Szemléletformáló tárolóegység (takarókerítés a meglév szelektív gyjt edényzetek körül) tervezése és kivitelezése A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegek. A fbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Mszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza. A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegek. A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Tagen: 10 VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 545 288 000.00 HUF VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: BERN Épít Zártkören Mköd Részvénytársaság Postanschrift: Külterület 015/19 hrsz. Ort: Siklós NUTS-Code: HU231 Baranya Postleitzahl: 7800 Land: Ungarn Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: ja VII.2)Angaben zu den Änderungen VII.2.1)Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): 1. sz. szerzdésmódosítás: Eredeti szöveg: 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzdésszer megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idponttól legkésbb 10 hónapon belül köteles teljesíteni. Határidben teljesít a Vállalkozó, ha a mszaki átadás-átvételi eljárás a szerzdésben elírt idtartamon belül, illetleg határnapon Befejezdött, kivéve, ha a Megrendel a létesítményt nem vette át. Módosított szöveg: 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzdésszer megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idponttól legkésbb 10 hónap + 131 napon belül köteles teljesíteni. Határidben teljesít a Vállalkozó, ha a mszaki átadás-átvételi eljárás a szerzdésben elírt idtartamon belül, illetleg határnapon befejezdött, kivéve, ha a Megrendel a létesítményt nem vette át. 2. sz. szerzdésmódosítás: Szerzdés 1. sz. módosításában rögzített eredeti szöveg: 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzdésszer megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idponttól legkésbb 10 hónap + 131 napon belül köteles teljesíteni. Határidben teljesít a Vállalkozó, ha a mszaki átadás-átvételi eljárás a szerzdésben elírt idtartamon belül, illetleg határnapon befejezdött, kivéve, ha a Megrendel a létesítményt nem vette át. Módosított szöveg: 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzdésszer megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idponttól legkésbb 10 hónap + 131 + 267 napon belül köteles teljesíteni. Határidben teljesít a Vállalkozó, ha a mszaki átadás-átvételi eljárás a szerzdésben elírt idtartamon belül, illetleg határnapon befejezdött, kivéve, ha a Megrendel a létesítményt nem vette át. VII.2.2)Gründe für die Änderung Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglaltak szerint került a szerzdés módosításra. A kivitelezés során megtalált vezetékek közül a cukorgyári szennyvíz-nyomóvezeték engedély nélkül épült, az e-közm térképre nem került felvezetésre. A tervek készítésekor terveznek nem volt ismert a vezeték nyomvonala. A másik, kivitelezési munkálatokat akadályozó nyomóvezeték a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. területén lév szociális épület szennyvízelvezetését biztosítja, mely a bálatároló szín alatt helyezkedik el, azonban az szintén nem került feltüntetésre az e-közm adatbázisban, egyéb rendelkezésre álló terveken nem került feltüntetésre. Ennek alapján feltételezhet volt, hogy bálatároló kivitelezhet, a területen nincsen kiváltandó közmvezeték. A Vállalkozó 2018.02.07-i nappal a NFP Nonprofit Kft. részére átadott III-V. kötetet ennek megfelelen készítette el, mely alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Dokumentációja is elkészítésre került. VII.2.3)Preiserhöhung Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat) Wert ohne MwSt.: 545 288 000.00 HUF Gesamtauftragswert nach den Änderungen Wert ohne MwSt.: 545 288 000.00 HUF References 7. mailto:beszerzes@nfp.hu?subject=TED 8. http://www.nfp.hu/ 9. http://www.nfp.hu/ 10. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:008549-2019:TEXT:DE:HTML 11. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED 12. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED OT: 01/02/2021 S21 Magyarország-Budapest: Hulladékkezel m építése 2021/S 021-049088 Tájékoztató a szerzdés módosításáról Szerzdés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt Jogalap: 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkér I.1)Név és címek Hivatalos név: NFP Nemzeti Fejlesztési Programiroda Nonprofit Korlátolt Felelsség Társaság Nemzeti azonosító szám: AK18470 Postai cím: Pap Károly utca 46. Város: Budapest NUTS-kód: HU110 Budapest Postai irányítószám: 1139 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: dr. Módos István ügyvezet igazgató E-mail: [7]beszerzes@nfp.hu Telefon: +36 12390420 Fax: +36 12390420 Internetcím(ek): Az ajánlatkér általános címe: [8]http://www.nfp.hu A felhasználói oldal címe: [9]http://www.nfp.hu II. szakasz: Tárgy II.1)A beszerzés mennyisége II.1.1)Elnevezés: Vállalkozási szerzdés keretében az "Kaposmenti hulladékgyjtési, szállítási és elkészít rendszer" kivitelezési és tervezési feladatainak teljes kör ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint II.1.2)F CPV-kód 45222100 Hulladékkezel m építése II.1.3)A szerzdés típusa Építési beruházás II.2)Meghatározás II.2.1)Elnevezés: Vállalkozási szerzdés keretében az "Kaposmenti hulladékgyjtési, szállítási és elkészít rendszer" kivitelezési és tervezési feladatainak teljes kör ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint II.2.2)További CPV-kód(ok) 45213250 Ipari épületek kivitelezése 45233228 Útburkolat építése 45231400 Ersáramú vezeték építése 45232410 Csatornahálózat építése 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások II.2.3)A teljesítés helye NUTS-kód: HU232 Somogy NUTS-kód: HU231 Baranya A teljesítés f helyszíne: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerzdéskötés idpontjában: A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes kör ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelen. A beruházás célja, fbb mennyiségek: A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor: 1 db 48 m x 16 m -es acélszerkezet csarnok építése és tervezése, 1 db hídmérleg és informatikai rendszerének építése és tervezése Kaposvár, 2 db hulladékgyjt udvar és újrahasználati központ kivitelezése és tervezése, a hozzá kapcsolódó közmvekkel és infrastruktúrával (Igal: 170 m2 épület,1100 m2 burkolat, Somogyjád: 170 m2 épület, 750 m2 burkolat), 500 db Szemléletformáló tárolóegység (takarókerítés a meglév szelektív gyjt edényzetek körül) tervezése és kivitelezése A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegek. A fbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Mszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza. A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegek. A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. II.2.7)A szerzdés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió idtartama Az idtartam hónapban: 10 II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: KEHOP-3.2.1-15-2017-0009 IV. szakasz: Eljárás IV.2)Adminisztratív információk IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményérl ezen szerzdés vonatkozásában A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [10]2019/S 006-008549 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerzdés száma: 1 Rész száma: 1 Elnevezés: Vállalkozási szerzdés keretében az "Kaposmenti hulladékgyjtési, szállítási és elkészít rendszer" kivitelezési és tervezési feladatainak teljes kör ellátása a FIDIC Sárga Könyv feltételei szerint V.2)Az eljárás eredménye V.2.1)A szerzdéskötés/a koncesszió odaítélésérl szóló döntés dátuma: 19/12/2018 V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk A szerzdést/koncessziót gazdasági szereplk csoportosulása nyerte el: nem V.2.3)A nyertes ajánlattev/koncessziós jogosult neve és címe Hivatalos név: BERN Épít Zártkören Mköd Részvénytársaság Postai cím: Külterület 015/19 hrsz. Város: Siklós NUTS-kód: HU232 Somogy Postai irányítószám: 7800 Ország: Magyarország A nyertes ajánlattev/koncessziós jogosult kkv: igen V.2.4)A szerzdés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerzdéskötés idején;áfa nélkül) A beszerzés végleges összértéke: 545 288 000.00 HUF VI. szakasz: Kiegészít információk VI.3)További információk: A 2. sz. szerzdésmódosítás idpontja: 2021.1.11. VI.4)Jogorvoslati eljárás VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Döntbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: [11]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 Fax: +36 18828593 VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § elírásai szerint. VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ szervtl szerezhet be Hivatalos név: Közbeszerzési Döntbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: [12]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828594 Fax: +36 18828593 VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma: 27/01/2021 VII. szakasz: A szerzdés/koncesszió módosításai VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követen VII.1.1)F CPV-kód 45222100 Hulladékkezel m építése VII.1.2)További CPV-kód(ok) 45213250 Ipari épületek kivitelezése 45233228 Útburkolat építése 45231400 Ersáramú vezeték építése 45232410 Csatornahálózat építése 71320000 Mérnöki tervezési szolgáltatások VII.1.3)A teljesítés helye NUTS-kód: HU231 Baranya NUTS-kód: HU232 Somogy A teljesítés f helyszíne: Kaposmenti Hulladékgazdálkodási Önkormányzati Társulás a közbeszerzési dokumentációban részletezett helyszínek szerint VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése: A Projekt építési kivitelezési feladatainak teljes kör ellátása, FIDIC Sárga Könyv szerinti megvalósítása az engedélyezési és a kiviteli tervek elkészítésével a 191/2009. (IX. 15.) Korm. rendeletnek és a hatályos jogszabályoknak megfelelen. A beruházás célja, fbb mennyiségek: A beruházás keretein belül az alábbi fejlesztésekre kerül sor: 1 db 48 m x 16 m -es acélszerkezet csarnok építése és tervezése, 1 db hídmérleg és informatikai rendszerének építése és tervezése Kaposvár, 2 db hulladékgyjt udvar és újrahasználati központ kivitelezése és tervezése, a hozzá kapcsolódó közmvekkel és infrastruktúrával (Igal: 170 m2 épület,1100 m2 burkolat, Somogyjád: 170 m2 épület, 750 m2 burkolat), 500 db Szemléletformáló tárolóegység (takarókerítés a meglév szelektív gyjt edényzetek körül) tervezése és kivitelezése A fentiekben ismertetett mennyiségek tájékoztató jellegek. A fbb paramétereket a közbeszerzési dokumentáció Mszaki Leírása (III-V. kötetek) tartalmazza. A mennyiségek FIDIC sárga könyves konstrukció miatt csak indikatív jellegek. A teljes feladatleírást a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. VII.1.5)A szerzdés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió idtartama Munkanapokban kifejezett idtartam: 10 VII.1.6)A szerzdés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) A szerzdés/rész/koncesszió végleges összértéke: 545 288 000.00 HUF VII.1.7)A nyertes ajánlattev/koncessziós jogosult neve és címe Hivatalos név: BERN Épít Zártkören Mköd Részvénytársaság Postai cím: Külterület 015/19 hrsz. Város: Siklós NUTS-kód: HU231 Baranya Postai irányítószám: 7800 Ország: Magyarország A nyertes ajánlattev/koncessziós jogosult kkv: igen VII.2)Információ a módosításokról VII.2.1)A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerzdés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): 1. sz. szerzdésmódosítás: Eredeti szöveg: 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzdésszer megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idponttól legkésbb 10 hónapon belül köteles teljesíteni. Határidben teljesít a Vállalkozó, ha a mszaki átadás-átvételi eljárás a szerzdésben elírt idtartamon belül, illetleg határnapon Befejezdött, kivéve, ha a Megrendel a létesítményt nem vette át. Módosított szöveg: 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzdésszer megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idponttól legkésbb 10 hónap + 131 napon belül köteles teljesíteni. Határidben teljesít a Vállalkozó, ha a mszaki átadás-átvételi eljárás a szerzdésben elírt idtartamon belül, illetleg határnapon befejezdött, kivéve, ha a Megrendel a létesítményt nem vette át. 2. sz. szerzdésmódosítás: Szerzdés 1. sz. módosításában rögzített eredeti szöveg: 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzdésszer megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idponttól legkésbb 10 hónap + 131 napon belül köteles teljesíteni. Határidben teljesít a Vállalkozó, ha a mszaki átadás-átvételi eljárás a szerzdésben elírt idtartamon belül, illetleg határnapon befejezdött, kivéve, ha a Megrendel a létesítményt nem vette át. Módosított szöveg: 4.1 A Vállalkozó a Létesítmény szerzdésszer megtervezését és megvalósítását az Általános és Különös Feltételek 8.1 Alcikkelye szerint megállapított Kezdési Idponttól legkésbb 10 hónap + 131 + 267 napon belül köteles teljesíteni. Határidben teljesít a Vállalkozó, ha a mszaki átadás-átvételi eljárás a szerzdésben elírt idtartamon belül, illetleg határnapon befejezdött, kivéve, ha a Megrendel a létesítményt nem vette át. VII.2.2)A módosítás okai Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kell gondossággal eljáró ajánlatkér nem láthatott elre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja) A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények elre nem látható jellegének magyarázata: A Kbt. 141. § (4) bekezdés c) pontban foglaltak szerint került a szerzdés módosításra. A kivitelezés során megtalált vezetékek közül a cukorgyári szennyvíz-nyomóvezeték engedély nélkül épült, az e-közm térképre nem került felvezetésre. A tervek készítésekor terveznek nem volt ismert a vezeték nyomvonala. A másik, kivitelezési munkálatokat akadályozó nyomóvezeték a Kaposvári Hulladékgazdálkodási Nonprofit Kft. területén lév szociális épület szennyvízelvezetését biztosítja, mely a bálatároló szín alatt helyezkedik el, azonban az szintén nem került feltüntetésre az e-közm adatbázisban, egyéb rendelkezésre álló terveken nem került feltüntetésre. Ennek alapján feltételezhet volt, hogy bálatároló kivitelezhet, a területen nincsen kiváltandó közmvezeték. A Vállalkozó 2018.02.07-i nappal a NFP Nonprofit Kft. részére átadott III-V. kötetet ennek megfelelen készítette el, mely alapján a tárgyi közbeszerzési eljárás Ajánlattételi Dokumentációja is elkészítésre került. VII.2.3)Áremelkedés A módosításokat megelz aktualizált teljes szerzdéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerzdésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint a 2014/23/EU irányelv esetében az érintett tagállamban érvényesül átlagos inflációt) Érték áfa nélkül: 545 288 000.00 HUF Teljes szerzdéses érték a módosítást követen Érték áfa nélkül: 545 288 000.00 HUF -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de