Ausschreibungen und Aufträge: Bauleistungen im Hochbau - PL-Breslau Bauleistungen im Hochbau Abdichtungs- und Dämmarbeiten Installateurarbeiten Installation von elektrischen Leitungen Dokument Nr...: 48970-2021 (ID: 2021020109040948045) Veröffentlicht: 01.02.2021 * PL-Breslau: Bauleistungen im Hochbau 2021/S 21/2021 48970 Bekanntmachung vergebener Aufträge Ergebnisse des Vergabeverfahrens Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Zarzd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budetowa Gminy Wrocaw Postanschrift: ul. w. Elbiety 3 Ort: Wrocaw NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocaw Postleitzahl: 50-111 Land: Polen Kontaktstelle(n): Katarzyna Morawiec E-Mail: [6]zp@zzk.wroc.pl Telefon: +48 3328118 Fax: +48 3328123 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://bip.zzk.wroc.pl Adresse des Beschafferprofils: [8]http://bip.zzk.wroc.pl I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Remont budynku przy ul. Tczowej 48 we Wrocawiu. Referenznummer der Bekanntmachung: ZZK-NZ/290/3400/182/20 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45210000 Bauleistungen im Hochbau II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty w piwnicy budynku budowa pomieszczenia wza cieplnego wraz z niezbdnymi instalacjami; 2) wykonanie azienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7; 3) remont i przebudow instalacji sanitarnych obejmujcy m.in.: a) zamian sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontaem obecnych róde ciepa, b) wykonanie instalacji ciepej wody uytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontaem obecnych róde do przygotowania ciepej wody uytkowej, c) przebudow instalacji zimnej wody; 4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i monta tablicy informacyjnej" oraz tablicy pamitkowej", zgodnie z Podrcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójnoci 20142020 w zakresie informacji i promocji. II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.) Wert ohne MwSt.: 359 937.64 PLN II.2)Beschreibung II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45320000 Abdichtungs- und Dämmarbeiten 45330000 Installateurarbeiten 45310000 Installation von elektrischen Leitungen II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: PL514 Miasto Wrocaw II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty w piwnicy budynku budowa pomieszczenia wza cieplnego wraz z niezbdnymi instalacjami; 2) wykonanie azienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7; 3) remont i przebudow instalacji sanitarnych obejmujcy m.in.: a) zamian sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontaem obecnych róde ciepa, b) wykonanie instalacji ciepej wody uytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontaem obecnych róde do przygotowania ciepej wody uytkowej, c) przebudow instalacji zimnej wody; 4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i monta tablicy informacyjnej" oraz tablicy pamitkowej", zgodnie z Podrcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójnoci 20142020 w zakresie informacji i promocji. 2. Szczegóowy zakres zamówienia okrelaj: 1) projekt budowlany oraz decyzja nr 669/20 zacznik nr 9 do SIWZ; 2) projekty wykonawcze bran: architektura, sanitarna, elektryczna zacznik nr 10 do SIWZ; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: roboty budowlane, instalacje sanitarne, brana elektryczna zacznik nr 11 do SIWZ; 4) przedmiary zacznik nr 12 do SIWZ; 5) wzór, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy zacznik nr 13 do SIWZ; 6) podrcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójnoci 20142020 w zakresie informacji i promocji zacznik nr 14 do SIWZ; 7) wzór umowy zacznik nr 8 do SIWZ. Uwaga: dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac ni wynika to z zakresu prac wskazanego powyej w pkt 3. Zakres robót objty niniejszym postpowaniem zosta okrelony w przedmiarach robót. 3. Postpowanie stanowi cz zamówienia w ramach projektu Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym gminy Wrocaw poprzez likwidacj wglowych róde ciepa etap 3. II.2.5)Zuschlagskriterien Qualitätskriterium - Name: okres gwarancji / Gewichtung: 35 Qualitätskriterium - Name: kryterium spoeczne / Gewichtung: 5 Preis - Gewichtung: 60 II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: RPDS 03.03.02-02-0001/20-00 II.2.14)Zusätzliche Angaben 1. Termin realizacji zamówienia: do 8 miesicy (wg harmonogramu), w tym: wykonanie pom. wza cieplnego: do 3 miesicy, wykonanie instalacji co, pionów cwu i cyrkulacji: do 5 miesicy. 2. Wadium 4 000 PLN. 3. Kryteria oceny ofert rozdz. XII SIWZ. 4. Podstawa wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 1223 ustawy Pzp. 5. Oferty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2020/S 215-526046 IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation Abschnitt V: Auftragsvergabe Bezeichnung des Auftrags: Remont budynku przy ul. Tczowej 48 we Wrocawiu Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja V.2)Auftragsvergabe V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses: 26/01/2021 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Anzahl der eingegangenen Angebote: 5 Anzahl der eingegangenen Angebote von KMU: 5 Anzahl der elektronisch eingegangenen Angebote: 5 Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Zakad Produkcyjno-Handlowo-Usugowy Instalux Marcin Czekaj Postanschrift: Jaworek 50 Ort: Zbkowice lskie NUTS-Code: PL517 Wabrzyski Postleitzahl: 57-200 Land: Polen Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten der Zuschlag erteilt wurde Offizielle Bezeichnung: Zakad Budowlany Dawid Witsanko Postanschrift: Brzenica 39a Ort: Bardo NUTS-Code: PL517 Wabrzyski Postleitzahl: 57-256 Land: Polen Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.) Ursprünglich veranschlagter Gesamtwert des Auftrags/des Loses: 1 218 801.41 PLN Gesamtwert des Auftrags/Loses: 359 937.63 PLN V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: Zamawiajcy dziaajc na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastpnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostaa oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spenia warunki udziau w postpowaniu. Zamawiajcy, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc, którego oferta zostaa oceniona, jako najkorzystniejsza, do zoenia za porednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie zoenia owiadcze lub dokumentów potwierdzajcych: 1) spenienie warunków udziau w postpowaniu, dotyczcych zdolnoci technicznej i zawodowej; 2) brak podlegania wykluczeniu z postpowania: a) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, b) owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opat lub skadek na ubezpieczenie spoeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzajcych dokonanie patnoci tych nalenoci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wicego porozumienia w sprawie spat tych nalenoci. Informacje dotyczce wymaganych dokumentów zamawiajcy wskaza w rozdz. IV SIWZ. 1. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, e nie podlega wykluczeniu oraz spenia warunki udziau w postpowaniu skada aktualne na dzie skadania ofert owiadczenie w formie formularza JEDZ, w zakresie wskazanym przez zamawiajcego w ogoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ skada kady z wykonawców wspólnie ubiegajcych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spenianie warunków udziau w postpowaniu w zakresie, w którym kady z wykonawców wykazuje spenianie warunków udziau w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powouje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speniania, w zakresie, w jakim powouje si na ich zasoby, warunków udziau w postpowaniu skada take formularze JEDZ dotyczce tych podmiotów podpisane przez te podmioty. 4. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowi wstpne potwierdzenie, e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spenia warunki udziau w postpowaniu. 5. Zamawiajcy udostpni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza JEDZ w formacie .xml o nazwie espdregest.xml do zaimportowania i wypenienia przez wykonawc lub odpowiednio przez podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 (instrukcja wypeniania JEDZ znajduje si na stronie Urzdu Zamówie Publicznych pod linkiem [10]https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz). 6. Wykonawca w zalenoci od stanu faktycznego skada zobowizanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, sucy wykazaniu udostpnienia wykonawcy potencjau przez podmiot trzeci w zakresie okrelonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: KIO Postanschrift: ul. Postpu 17a Ort: Warszawa Postleitzahl: 02-676 Land: Polen VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren Offizielle Bezeichnung: UZP Postanschrift: ul. Postpu 17a Ort: Warszawa Postleitzahl: 02-676 Land: Polen VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: KIO Postanschrift: ul. Postpu 17a Ort: Warszawa Postleitzahl: 02-676 Land: Polen VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 27/01/2021 References 6. mailto:zp@zzk.wroc.pl?subject=TED 7. http://bip.zzk.wroc.pl/ 8. http://bip.zzk.wroc.pl/ 9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:526046-2020:TEXT:DE:HTML 10. https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz OT: 01/02/2021 S21 Polska-Wrocaw: Roboty budowlane w zakresie budynków 2021/S 021-048970 Ogoszenie o udzieleniu zamówienia Wyniki postpowania Roboty budowlane Podstawa prawna: Dyrektywa 2014/24/UE Sekcja I: Instytucja zamawiajca I.1)Nazwa i adresy Oficjalna nazwa: Zarzd Zasobu Komunalnego, Jednostka Budetowa Gminy Wrocaw Adres pocztowy: ul. w. Elbiety 3 Miejscowo: Wrocaw Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocaw Kod pocztowy: 50-111 Pastwo: Polska Osoba do kontaktów: Katarzyna Morawiec E-mail: [6]zp@zzk.wroc.pl Tel.: +48 3328118 Faks: +48 3328123 Adresy internetowe: Gówny adres: [7]http://bip.zzk.wroc.pl Adres profilu nabywcy: [8]http://bip.zzk.wroc.pl I.4)Rodzaj instytucji zamawiajcej Organ wadzy regionalnej lub lokalnej I.5)Gówny przedmiot dziaalnoci Budownictwo i obiekty komunalne Sekcja II: Przedmiot II.1)Wielko lub zakres zamówienia II.1.1)Nazwa: Remont budynku przy ul. Tczowej 48 we Wrocawiu. Numer referencyjny: ZZK-NZ/290/3400/182/20 II.1.2)Gówny kod CPV 45210000 Roboty budowlane w zakresie budynków II.1.3)Rodzaj zamówienia Roboty budowlane II.1.4)Krótki opis: Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty w piwnicy budynku budowa pomieszczenia wza cieplnego wraz z niezbdnymi instalacjami; 2) wykonanie azienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7; 3) remont i przebudow instalacji sanitarnych obejmujcy m.in.: a) zamian sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontaem obecnych róde ciepa, b) wykonanie instalacji ciepej wody uytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontaem obecnych róde do przygotowania ciepej wody uytkowej, c) przebudow instalacji zimnej wody; 4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i monta tablicy informacyjnej" oraz tablicy pamitkowej", zgodnie z Podrcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójnoci 20142020 w zakresie informacji i promocji. II.1.6)Informacje o czciach To zamówienie podzielone jest na czci: nie II.1.7)Cakowita warto zamówienia (bez VAT) Warto bez VAT: 359 937.64 PLN II.2)Opis II.2.2)Dodatkowy kod lub kody CPV 45320000 Roboty izolacyjne 45330000 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne 45310000 Roboty instalacyjne elektryczne II.2.3)Miejsce wiadczenia usug Kod NUTS: PL514 Miasto Wrocaw II.2.4)Opis zamówienia: 1. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje: 1) roboty w piwnicy budynku budowa pomieszczenia wza cieplnego wraz z niezbdnymi instalacjami; 2) wykonanie azienek w lokalach mieszkalnych nr 5a i 7; 3) remont i przebudow instalacji sanitarnych obejmujcy m.in.: a) zamian sposobu ogrzewania na ogrzewanie zasilane z miejskiej sieci wraz z demontaem obecnych róde ciepa, b) wykonanie instalacji ciepej wody uytkowej i cyrkulacji w budynku wraz z demontaem obecnych róde do przygotowania ciepej wody uytkowej, c) przebudow instalacji zimnej wody; 4) zaprojektowanie, wykonanie, dostarczenie i monta tablicy informacyjnej" oraz tablicy pamitkowej", zgodnie z Podrcznikiem wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójnoci 20142020 w zakresie informacji i promocji. 2. Szczegóowy zakres zamówienia okrelaj: 1) projekt budowlany oraz decyzja nr 669/20 zacznik nr 9 do SIWZ; 2) projekty wykonawcze bran: architektura, sanitarna, elektryczna zacznik nr 10 do SIWZ; 3) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych: roboty budowlane, instalacje sanitarne, brana elektryczna zacznik nr 11 do SIWZ; 4) przedmiary zacznik nr 12 do SIWZ; 5) wzór, harmonogram rzeczowo-terminowo-finansowy zacznik nr 13 do SIWZ; 6) podrcznik wnioskodawcy i beneficjenta programów polityki spójnoci 20142020 w zakresie informacji i promocji zacznik nr 14 do SIWZ; 7) wzór umowy zacznik nr 8 do SIWZ. Uwaga: dokumentacja projektowa obejmuje szerszy zakres prac ni wynika to z zakresu prac wskazanego powyej w pkt 3. Zakres robót objty niniejszym postpowaniem zosta okrelony w przedmiarach robót. 3. Postpowanie stanowi cz zamówienia w ramach projektu Ograniczenie emisji kominowej w zasobie mieszkaniowym gminy Wrocaw poprzez likwidacj wglowych róde ciepa etap 3. II.2.5)Kryteria udzielenia zamówienia Kryterium jakoci - Nazwa: okres gwarancji / Waga: 35 Kryterium jakoci - Nazwa: kryterium spoeczne / Waga: 5 Cena - Waga: 60 II.2.11)Informacje o opcjach Opcje: nie II.2.13)Informacje o funduszach Unii Europejskiej Zamówienie dotyczy projektu/programu finansowanego ze rodków Unii Europejskiej: tak Numer identyfikacyjny projektu: RPDS 03.03.02-02-0001/20-00 II.2.14)Informacje dodatkowe 1. Termin realizacji zamówienia: do 8 miesicy (wg harmonogramu), w tym: wykonanie pom. wza cieplnego: do 3 miesicy, wykonanie instalacji co, pionów cwu i cyrkulacji: do 5 miesicy. 2. Wadium 4 000 PLN. 3. Kryteria oceny ofert rozdz. XII SIWZ. 4. Podstawa wykluczenia art. 24 ust. 1 pkt 1223 ustawy Pzp. 5. Oferty w formie elektronicznej podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym. Sekcja IV: Procedura IV.1)Opis IV.1.1)Rodzaj procedury Procedura otwarta IV.1.3)Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów IV.1.8)Informacje na temat Porozumienia w sprawie zamówie rzdowych (GPA) Zamówienie jest objte Porozumieniem w sprawie zamówie rzdowych: nie IV.2)Informacje administracyjne IV.2.1)Poprzednia publikacja dotyczca przedmiotowego postpowania Numer ogoszenia w Dz.Urz. UE OJ/S: [9]2020/S 215-526046 IV.2.8)Informacje o zakoczeniu dynamicznego systemu zakupów IV.2.9)Informacje o zakoczeniu zaproszenia do ubiegania si o zamówienie w postaci wstpnego ogoszenia informacyjnego Sekcja V: Udzielenie zamówienia Nazwa: Remont budynku przy ul. Tczowej 48 we Wrocawiu Zamówienie/zamówienie na cz zostaje udzielone: tak V.2)Udzielenie zamówienia V.2.1)Data zawarcia umowy: 26/01/2021 V.2.2)Informacje o ofertach Liczba otrzymanych ofert: 5 Liczba ofert otrzymanych od MP: 5 Liczba ofert otrzymanych drog elektroniczn: 5 Zamówienie zostao udzielone grupie wykonawców: tak V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Zakad Produkcyjno-Handlowo-Usugowy Instalux Marcin Czekaj Adres pocztowy: Jaworek 50 Miejscowo: Zbkowice lskie Kod NUTS: PL517 Wabrzyski Kod pocztowy: 57-200 Pastwo: Polska Wykonawc jest MP: tak V.2.3)Nazwa i adres wykonawcy Oficjalna nazwa: Zakad Budowlany Dawid Witsanko Adres pocztowy: Brzenica 39a Miejscowo: Bardo Kod NUTS: PL517 Wabrzyski Kod pocztowy: 57-256 Pastwo: Polska Wykonawc jest MP: tak V.2.4)Informacje na temat wartoci zamówienia/czci (bez VAT) Pocztkowa szacunkowa cakowita warto zamówienia/czci: 1 218 801.41 PLN Cakowita kocowa warto umowy/czci: 359 937.63 PLN V.2.5)Informacje na temat podwykonawstwa Sekcja VI: Informacje uzupeniajce VI.3)Informacje dodatkowe: Zamawiajcy dziaajc na podstawie art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp najpierw dokona oceny ofert, a nastpnie zbada czy wykonawca, którego oferta zostaa oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spenia warunki udziau w postpowaniu. Zamawiajcy, przed udzieleniem zamówienia, wezwie wykonawc, którego oferta zostaa oceniona, jako najkorzystniejsza, do zoenia za porednictwem platformy zakupowej w wyznaczonym terminie aktualnych na dzie zoenia owiadcze lub dokumentów potwierdzajcych: 1) spenienie warunków udziau w postpowaniu, dotyczcych zdolnoci technicznej i zawodowej; 2) brak podlegania wykluczeniu z postpowania: a) informacj z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie okrelonym w art. 24 ust. 1 pkt 13, 14 i 21 ustawy Pzp, wystawion nie wczeniej ni 6 miesicy przed upywem terminu skadania ofert, b) owiadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 15 ustawy Pzp o braku wydania wobec niego prawomocnego wyroku sdu lub ostatecznej decyzji administracyjnej o zaleganiu z uiszczaniem podatków, opat lub skadek na ubezpieczenie spoeczne lub zdrowotne, albo w przypadku wydania takiego wyroku lub decyzji dokumentów potwierdzajcych dokonanie patnoci tych nalenoci wraz z ewentualnymi odsetkami lub grzywnami lub zawarcie wicego porozumienia w sprawie spat tych nalenoci. Informacje dotyczce wymaganych dokumentów zamawiajcy wskaza w rozdz. IV SIWZ. 1. Wykonawca w celu potwierdzenia, zgodnie z art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, e nie podlega wykluczeniu oraz spenia warunki udziau w postpowaniu skada aktualne na dzie skadania ofert owiadczenie w formie formularza JEDZ, w zakresie wskazanym przez zamawiajcego w ogoszeniu o zamówieniu lub w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. 2. W przypadku wspólnego ubiegania si o zamówienie przez wykonawców, formularz JEDZ skada kady z wykonawców wspólnie ubiegajcych si o zamówienie. Dokumenty te potwierdzaj spenianie warunków udziau w postpowaniu w zakresie, w którym kady z wykonawców wykazuje spenianie warunków udziau w postpowaniu oraz brak podstaw wykluczenia. 3. Wykonawca, który powouje si na zasoby innych podmiotów, w celu wykazania braku istnienia wobec nich podstaw wykluczenia oraz speniania, w zakresie, w jakim powouje si na ich zasoby, warunków udziau w postpowaniu skada take formularze JEDZ dotyczce tych podmiotów podpisane przez te podmioty. 4. Informacje zawarte w formularzu JEDZ stanowi wstpne potwierdzenie, e wykonawca nie podlega wykluczeniu oraz spenia warunki udziau w postpowaniu. 5. Zamawiajcy udostpni na swojej stronie internetowej elektroniczny plik formularza JEDZ w formacie .xml o nazwie espdregest.xml do zaimportowania i wypenienia przez wykonawc lub odpowiednio przez podmioty, o których mowa w pkt 2 i 3 (instrukcja wypeniania JEDZ znajduje si na stronie Urzdu Zamówie Publicznych pod linkiem [10]https://www.uzp.gov.pl/e-uslugi/jedz). 6. Wykonawca w zalenoci od stanu faktycznego skada zobowizanie podmiotu trzeciego albo inny dokument, sucy wykazaniu udostpnienia wykonawcy potencjau przez podmiot trzeci w zakresie okrelonym w art. 22a ust. 1 ustawy Pzp. VI.4)Procedury odwoawcze VI.4.1)Organ odpowiedzialny za procedury odwoawcze Oficjalna nazwa: KIO Adres pocztowy: ul. Postpu 17a Miejscowo: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Pastwo: Polska VI.4.2)Organ odpowiedzialny za procedury mediacyjne Oficjalna nazwa: UZP Adres pocztowy: ul. Postpu 17a Miejscowo: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Pastwo: Polska VI.4.3)Skadanie odwoa Dokadne informacje na temat terminów skadania odwoa: Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 1843). VI.4.4)ródo, gdzie mona uzyska informacje na temat skadania odwoa Oficjalna nazwa: KIO Adres pocztowy: ul. Postpu 17a Miejscowo: Warszawa Kod pocztowy: 02-676 Pastwo: Polska VI.5)Data wysania niniejszego ogoszenia: 27/01/2021 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de