Ausschreibung: Beratungsdienste von Ingenieurbüros - ES-Barcelona Beratungsdienste von Ingenieurbüros Dokument Nr...: 1902-2021 (ID: 2021010409215999803) Veröffentlicht: 04.01.2021 * ES-Barcelona: Beratungsdienste von Ingenieurbüros 2021/S 1/2021 1902 Bekanntmachung einer Änderung Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Autoritat del Transport Metropolità Nationale Identifikationsnummer: P5890049I Postanschrift: C/ Muntaner, 315-321 Ort: Barcelona NUTS-Code: ES511 Barcelona Postleitzahl: 08021 Land: Spanien Kontaktstelle(n): Área de Asesoría Jurídica y Contratación E-Mail: [7]contractacio@atm.cat Telefon: +34 933620027 Fax: +34 933620055 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [8]http://www.atm.cat Adresse des Beschafferprofils: [9]https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/atm Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat Referenznummer der Bekanntmachung: C-48/2017 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros II.1.3)Art des Auftrags Dienstleistungen II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: ES511 Barcelona II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat. II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 21 II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein Abschnitt IV: Verfahren IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag Bekanntmachungsnummer im ABl.: [10]2018/S 128-292172 Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: C-48/2017 Bezeichnung des Auftrags: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 07/06/2018 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: Deloitte Consulting, S. L. U. Nationale Identifikationsnummer: B81690471 Ort: Madrid NUTS-Code: ES300 Madrid Land: Spanien Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.) Gesamtwert der Beschaffung: 371 312.00 EUR Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Cataluña Ort: Barcelona Land: Spanien VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: a) recurso especial ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público: vía Laietana, 14, 08003 Barcelona. Plazo: según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; b) recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Plazo: según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: ATM Área de Asesoría Jurídica y Contratación Postanschrift: C/ Muntaner, 315-321 Ort: Barcelona Postleitzahl: 08021 Land: Spanien Telefon: +34 933620020 Internet-Adresse: [11]http://www.atm.cat VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 30/12/2020 Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen VII.1.1)CPV-Code Hauptteil 71318000 Beratungsdienste von Ingenieurbüros VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s) VII.1.3)Erfüllungsort NUTS-Code: ES511 Barcelona VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat. VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 2 VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 36 900.09 EUR VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: Deloitte Consulting, S. L. U. Nationale Identifikationsnummer: B81690471 Ort: Madrid NUTS-Code: ES300 Madrid Land: Spanien Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein VII.2)Angaben zu den Änderungen VII.2.1)Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): Modificación del precio del contrato: aumenta en 36 900,09 EUR. Ampliación del plazo de prestación de los servicios objeto del contrato en dos meses, durante el cual parte del equipo ampliará su dedicación al proyecto. VII.2.2)Gründe für die Änderung Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände: La gran complejidad del proyecto T-Mobilitat y las afectaciones producidas en su implantación, el proceso de reequilibrio del proyecto T-Mobilitat han comportado un nuevo cambio en el calendario de proyecto que pospone la fecha de puesta en servicio del sistema, así como la declaración del estado de alarma decretado el 14.3.2020 y las consecuencias provocadas por el COVID-19, ha provocado el retraso en el cumplimiento del nuevo cronograma debido a las restricciones establecidas durante este período. La replanificación ha supuesto la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas a las previstas inicialmente que conllevan la necesidad de reestructurar algunas de las actividades directamente relacionadas con el grupo al cual presta apoyo el contratista. VII.2.3)Preiserhöhung Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat) Wert ohne MwSt.: 371 312.00 EUR Gesamtauftragswert nach den Änderungen Wert ohne MwSt.: 408 212.09 EUR References 7. mailto:contractacio@atm.cat?subject=TED 8. http://www.atm.cat/ 9. https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/atm 10. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:292172-2018:TEXT:DE:HTML 11. http://www.atm.cat/ OT: 04/01/2021 S1 España-Barcelona: Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería 2021/S 001-001902 Anuncio de modificación Modificación de un contrato/concesión durante su vigencia Base jurídica: Directiva 2014/24/UE Apartado I: Poder adjudicador/entidad adjudicadora I.1)Nombre y direcciones Nombre oficial: Autoritat del Transport Metropolità Número de identificación fiscal: P5890049I Dirección postal: C/ Muntaner, 315-321 Localidad: Barcelona Código NUTS: ES511 Barcelona Código postal: 08021 País: España Persona de contacto: Área de Asesoría Jurídica y Contratación Correo electrónico: [7]contractacio@atm.cat Teléfono: +34 933620027 Fax: +34 933620055 Direcciones de internet: Dirección principal: [8]http://www.atm.cat Dirección del perfil de comprador: [9]https://contractaciopublica.gencat.cat/perfil/atm Apartado II: Objeto II.1)Ámbito de la contratación II.1.1)Denominación: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat Número de referencia: C-48/2017 II.1.2)Código CPV principal 71318000 Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería II.1.3)Tipo de contrato Servicios II.2)Descripción II.2.1)Denominación: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat II.2.3)Lugar de ejecución Código NUTS: ES511 Barcelona II.2.4)Descripción del contrato en el momento de celebración del contrato: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat. II.2.7)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición Duración en meses: 21 II.2.13)Información sobre fondos de la Unión Europea El contrato se refiere a un proyecto o programa financiado con fondos de la Unión Europea: no Apartado IV: Procedimiento IV.2)Información administrativa IV.2.1)Anuncio de adjudicación de contrato relativo al presente contrato Número de anuncio en el DO S: [10]2018/S 128-292172 Apartado V: Adjudicación de contrato/concesión Contrato nº: C-48/2017 Denominación: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat V.2)Adjudicación de contrato/concesión V.2.1)Fecha de celebración del contrato/de la decisión de adjudicación de la concesión: 07/06/2018 V.2.2)Información sobre las ofertas El contrato/la concesión se ha adjudicado a un grupo de operadores económicos: no V.2.3)Nombre y dirección del contratista/concesionario Nombre oficial: Deloitte Consulting, S. L. U. Número de identificación fiscal: B81690471 Localidad: Madrid Código NUTS: ES300 Madrid País: España El contratista/concesionario es una PYME: no V.2.4)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (en el momento de celebración del contrato;IVA excluido) Valor total de la contratación: 371 312.00 EUR Apartado VI: Información complementaria VI.3)Información adicional: VI.4)Procedimientos de recurso VI.4.1)Órgano competente para los procedimientos de recurso Nombre oficial: Órgano Administrativo de Recursos Contractuales de la Comunidad Autónoma de Cataluña Localidad: Barcelona País: España VI.4.3)Procedimiento de recurso Información precisa sobre el plazo o los plazos de recurso: a) recurso especial ante el Tribunal Catalán de Contratos del Sector Público: vía Laietana, 14, 08003 Barcelona. Plazo: según lo establecido en el artículo 50 de la Ley 9/2017, de 8 de noviembre, de Contratos del Sector Público; b) recurso contencioso-administrativo ante la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. Plazo: según lo establecido en el artículo 46 de la Ley 29/1998, de 13 de julio, reguladora de la Jurisdicción Contencioso-Administrativa. VI.4.4)Servicio del cual se puede obtener información sobre el procedimiento de recurso Nombre oficial: ATM Área de Asesoría Jurídica y Contratación Dirección postal: C/ Muntaner, 315-321 Localidad: Barcelona Código postal: 08021 País: España Teléfono: +34 933620020 Dirección de internet: [11]http://www.atm.cat VI.5)Fecha de envío del presente anuncio: 30/12/2020 Apartado VII: Modificaciones del contrato/concesión VII.1)Descripción del contrato tras las modificaciones VII.1.1)Código CPV principal 71318000 Servicios de asesoramiento y consultoría en ingeniería VII.1.2)Código(s) CPV adicional(es) VII.1.3)Lugar de ejecución Código NUTS: ES511 Barcelona VII.1.4)Descripción del contrato: Asistencia a la ATM para la gestión del cambio y la puesta en servicio del proyecto T-Mobilitat. VII.1.5)Duración del contrato, acuerdo marco, concesión o sistema dinámico de adquisición Duración en meses: 2 VII.1.6)Información sobre el valor del contrato/lote/concesión (IVA excluido) Valor total del contrato/lote/concesión: 36 900.09 EUR VII.1.7)Nombre y dirección del contratista/concesionario Nombre oficial: Deloitte Consulting, S. L. U. Número de identificación fiscal: B81690471 Localidad: Madrid Código NUTS: ES300 Madrid País: España El contratista/concesionario es una PYME: no VII.2)Información sobre las modificaciones VII.2.1)Descripción de las modificaciones Naturaleza y alcance de las modificaciones (con indicación de posibles cambios anteriores del contrato): Modificación del precio del contrato: aumenta en 36 900,09 EUR. Ampliación del plazo de prestación de los servicios objeto del contrato en dos meses, durante el cual parte del equipo ampliará su dedicación al proyecto. VII.2.2)Justificación de la modificación Necesidad de modificación derivada de circunstancias que un poder adjudicador diligente no podría prever [artículo 43, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/23/UE; artículo 72, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/24/UE y artículo 89, apartado 1, letra c), de la Directiva 2014/25/UE] Descripción de las circunstancias que hicieron necesaria la modificación y explicación de la naturaleza imprevista de estas circunstancias: La gran complejidad del proyecto T-Mobilitat y las afectaciones producidas en su implantación, el proceso de reequilibrio del proyecto T-Mobilitat han comportado un nuevo cambio en el calendario de proyecto que pospone la fecha de puesta en servicio del sistema, así como la declaración del estado de alarma decretado el 14.3.2020 y las consecuencias provocadas por el COVID-19, ha provocado el retraso en el cumplimiento del nuevo cronograma debido a las restricciones establecidas durante este período. La replanificación ha supuesto la incorporación de nuevas soluciones tecnológicas a las previstas inicialmente que conllevan la necesidad de reestructurar algunas de las actividades directamente relacionadas con el grupo al cual presta apoyo el contratista. VII.2.3)Aumento de precio Valor total actualizado del contrato antes de las modificaciones (habida cuenta de las posibles modificaciones anteriores del contrato y las adaptaciones en cuanto al precio, así como, en el caso de la Directiva 2014/23/UE, la inflación media en el Estado miembro en cuestión) Valor IVA excluido: 371 312.00 EUR Valor total del contrato tras las modificaciones Valor IVA excluido: 408 212.09 EUR -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de