Ausschreibung: Bau von geothermischen Kraftwerken - HU-Budapest Bau von geothermischen Kraftwerken Dokument Nr...: 460468-2020 (ID: 2020100209034188354) Veröffentlicht: 02.10.2020 * HU-Budapest: Bau von geothermischen Kraftwerken 2020/S 192/2020 460468 Auftragsbekanntmachung Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Városliget Ingatlanfejleszt Zártkören Mköd Részvénytársaság Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_22004000 Postanschrift: Dózsa György út 41. Ort: Budapest NUTS-Code: HU MAGYARORSZÁG Postleitzahl: 1146 Land: Ungarn Kontaktstelle(n): Urbán Mariann E-Mail: [6]kozbeszerzes@ligetbudapest.hu Telefon: +36 704897530 Fax: +36 14801169 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.ligetbudapest.hu I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [8]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903002020/res zletek Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [9]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903002020/res zletek Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Einrichtung des öffentlichen Rechts I.5)Haupttätigkeit(en) Andere Tätigkeit: Építési projekt szervezése Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Új Néprajzi Múzeum talajszondamezjének kiépítése Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000903002020 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45251141 Bau von geothermischen Kraftwerken II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Talajszondamez kiépítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Városliget területén Az ajánlattevknek a talajszondamezk kivitelezésén túl organizációs költségekkel is kell számolniuk, organizációs tervet is kell készítsenek, a rondó területén az építési terület lehatárolása, felvonulási terület megszervezése, ideiglenes víz, áram, csatorna kiépítése is feladatuk. A Néprajzi Múzeum generálkivitelezje által lehatárolt közös területen pedig alkalmazkodnia kell a meglév organizációs feltételekhez. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45251141 Bau von geothermischen Kraftwerken II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: HU110 Budapest Hauptort der Ausführung: Budapest Városliget hrsz 29732/11 II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Az új Néprajzi Múzeum (NEP) épület energia ellátásához kiépítésre kerül a kiviteli tervdokumentációban és a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Osztálya által kiadott PE/V/514-12/2017 számú határozatban rögzített 180 db-os 100 méter mélység szimpla U csöves szondamez a hozzá tartozó 4 db 45 körös osztóaknákkal, szükséges elzárókkal, szabályozó szelepekkel, KPE alap- és összeköt-vezetékkel, valamint a CASP szabályozó-vezérl rendszerrel a szükséges gyenge és ersáramú kivitelezéssel együtt. A nyertes ajánlattevnek a teljeskör kivitelezés során el kell végezni a szükséges organizációs feladatokat a munkaterült lekerítésétl kezdve a kivitelezési munkálatok utáni helyreállítással együtt, valamint a hatósági ügyintézéseket is. A kivitelezési határ a NEP épületbe való beállás +1 méter. A szondamez két f építési területre osztható, melyek: Rondó terület, 135 db talajszonda, 3x45-ös csoportosításban és NEP generál építési területen belüli részek, 45 db szonda, 1x45-ös csoportosításban. II.2.5)Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Qualitätskriterium - Name: Többletjótállás tartama (hónap) / Gewichtung: 15 Qualitätskriterium - Name: Rendelkezésre állás tartama (óra) / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Elteljesítés idtartama (nap) / Gewichtung: 5 Preis - Gewichtung: 70 II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Tagen: 150 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll, A gazdasági szerepl akkor sem lehet ajánlattev, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkér kizárja az eljárásból azt az ajánlattevt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, aki részérl a kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: A magyarországi letelepedés ajánlattev(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vev gazdasági szerepl(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattev esetében az ajánlatkér a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelzen kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkér ellenkez bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattev erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevnek az alkalmasság igazolásában részt vev alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vev alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattev eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattev a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére. A kizáró okok elzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetségére. A 322/2015. Kr. 21. § (1) bek., a 321/2015. Kr. 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkér elírja, hogy a gazdasági szerepl legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építipari kivitelezési tevékenységet végz gazdasági szerepl szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Ajánlatkér a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény elzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szerepl egyszer, a 321/2015. Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenrzése, igazolása a 321/2015. Kr. 26. § (2) bek. alapján történik. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Az ajánlattevnek csatolnia kell: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentsebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: a teljesítés idejét (kezdés és befejezés idpontja, év/hó/nap), a teljesítés helyét (pontos cím vagy egyéb, azonosításra alkalmas adat), az építési beruházás mennyiséges vagy az ellenszolgáltatás összege, a szerzdést köt fél nevét és elérhetségét, az elvégzett építési beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelybl az alkalmasság megállapítható (szondamez nagysága), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen történt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban elírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevk által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkér a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattev részérl az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattev az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkér a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált idszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra. M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történ ismertetését, képzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattev nyertessége esetén a szerzdés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkér mszaki alkalmassági követelmény elzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szerepl egyszer, a 321/2015. Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Alkalmas az ajánlattev a szerzdés teljesítésére, amennyiben rendelkezik M1.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben olyan referenciával, ahol egy teljesítés keretében minimum 100 db-os szondamez kivitelezése volt a feladat M1.2) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben olyan szondamez kivitelezésére vonatkozó referenciával, melynek során CASP (vagy vele egyenérték) egyesével mérhet, valamint gépi tanulás alapján vezérlehet szondamez szabályozását valósított meg M2) az alábbi szakemberek mindegyikével: 1 f vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felels mszaki vezeti jogosultsággal vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által meghatározott ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkez szakember 1 f mélyfúró, vagy kútfúró szakvizsgával rendelkez szakember (OKJ-s vagy szakmunkás bizonyítvány) A szakemberek között átfedés nem lehetséges. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az elírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek. III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Késedelmi kötbér: a nettó Vállalkozói díj 0,1 %-a/nap Meghiúsulási kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 25 %-a Jótállás: min. 36 hó Teljesítési és Jótállási biztosíték: nettó Vállalkozói Díj 5-5 %-a, a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a) pontja szerint Elleg: a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) és (10) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással, az Áht. és a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra. Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF. A részleteket a szerzdéstervezet tartalmazza. III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Verpflichtung zur Angabe der Namen und beruflichen Qualifikationen der Personen, die für die Ausführung des Auftrags verantwortlich sind Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 04/11/2020 Ortszeit: 10:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Ungarisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 04/11/2020 Ortszeit: 12:00 Ort: [10]https://ekr.gov.hu Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. ([11]https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik. Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert Die Zahlung erfolgt elektronisch VI.3)Zusätzliche Angaben: 1) A helyszíni bejárás idpontja: 2020. október 22. 11.00., találkozás helye: Városliget, Dvoák sétány, Új Néprajzi Múzeum építkezés bejárata. 2) Az ajánlatkér (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattev(k)nek nem teszi lehetvé gazdálkodó szervezet alapítását. 3) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelen elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását. 4) Folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattev (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelel cellák kitöltésével. 5) A Kbt. 66. § (2), (5),(6) bek. és a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges. 6) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenít értékelési módszert alkalmazza: Az 1. és a 3. értékelési szempont esetében az ajánlatkér a legkedvezbb tartami elemre a maximális pontot (fels ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A 2. és 4. értékelési szempont esetében Ajánlatkér a legkedvezbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. A kiosztható pontszám 0-10 pont. A 3. részszempont esetében ajánlatkér rendelkezésre állás alatt az alábbiakat érti: a jótállás idtartama alatt a megrendel írásos tájékoztatását követen a vállalt határidn, de legkésbb 72 órán belül meg kell kezdeni a hiba kivizsgálást és javítását, függetlenül attól, hogy milyen jelleg hibáról (pl. gépészeti vagy villamos problémáról) van szó. 7) AK a felhívásban a szerzdés teljesítésére való mszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minsített ajánlattevk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét. 8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelsségvállalásról szóló nyilatkozatot az útmutató szerint. 9) FAKSZ: Urbán Mariann 01175 10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus rlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus rlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 11) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb elírásokra a Kbt. 41/A C) §-ai vonatkoznak. 12) Az EKR ([12]https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhet: [13]https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve [14]http://nekszt.hu/tamogatas/ 14) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek elírásai szerint kell eljárni. 15) A II.2.7) pontban megadott 150 munkanap alatt ajánlatkér 210 naptári napot ért 16) A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt Ajánlatkér 60 naptári napot ért. 17) Ajánlatkér az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját. 18) Felelsségbiztosítás: 100 000 000 Ft/káresemény 19) Ajánlatkér a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatja az ajánlattevket: a 2. értékelési szempont esetében a többletjótállás idtartama 0 és 36 hónap közé eshet. Legkedvezbb vállalás a 36 hónap, legkedveztlenebb vállalás a 0 hónap, a 3. értékelési szempont esetében a rendelkezésre állási id 24 és 72 óra közé eshet. Legkedvezbb vállalás a 24 óra, legkedveztlenebb vállalás a 72 óra, a 4. értékelési szempont esetében az elteljesítés idtartama 0 és 30 nap közé eshet. Legkedvezbb vállalás a 30 nap, legkedveztlenebb vállalás a 0 nap. 20) Az eljárásban részajánlattétel nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a talajszondamez a kiépítése során egy egységes rendszert kell, hogy alkosson a gazdaságos üzemeltetés és a technikai követelmények szem eltt tartásával. 21) Ajánlatkér felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53.§ (5) bekezdés szerint az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás, amelyben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti elutasító döntést olyan körülménynek tekinti, ami miatt az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5. Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [15]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5. Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [16]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 29/09/2020 References 6. mailto:kozbeszerzes@ligetbudapest.hu?subject=TED 7. http://www.ligetbudapest.hu/ 8. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903002020/reszletek 9. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903002020/reszletek 10. https://ekr.gov.hu/ 11. https://ekr.gov.hu/ 12. https://ekr.gov.hu/ 13. https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas 14. http://nekszt.hu/tamogatas/ 15. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED 16. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED OT: 02/10/2020 S192 Magyarország-Budapest: Geotermikus erm építési munkái 2020/S 192-460468 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás Jogalap: 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkér I.1)Név és címek Hivatalos név: Városliget Ingatlanfejleszt Zártkören Mköd Részvénytársaság Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_22004000 Postai cím: Dózsa György út 41. Város: Budapest NUTS-kód: HU MAGYARORSZÁG Postai irányítószám: 1146 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Urbán Mariann E-mail: [6]kozbeszerzes@ligetbudapest.hu Telefon: +36 704897530 Fax: +36 14801169 Internetcím(ek): Az ajánlatkér általános címe: [7]http://www.ligetbudapest.hu I.2)Információ közös közbeszerzésrl I.3)Kommunikáció A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kören, közvetlenül és díjmentesen elérhet a következ címen: [8]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903002020/res zletek További információ a következ címen szerezhet be a fent említett cím Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: [9]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000903002020/res zletek Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre I.4)Az ajánlatkér típusa Közjogi intézmény I.5)F tevékenység Egyéb tevékenység: Építési projekt szervezése II. szakasz: Tárgy II.1)A beszerzés mennyisége II.1.1)Elnevezés: Új Néprajzi Múzeum talajszondamezjének kiépítése Hivatkozási szám: EKR000903002020 II.1.2)F CPV-kód 45251141 Geotermikus erm építési munkái II.1.3)A szerzdés típusa Építési beruházás II.1.4)Rövid meghatározás: Talajszondamez kiépítése és kapcsolódó szolgáltatások nyújtása a Városliget területén Az ajánlattevknek a talajszondamezk kivitelezésén túl organizációs költségekkel is kell számolniuk, organizációs tervet is kell készítsenek, a rondó területén az építési terület lehatárolása, felvonulási terület megszervezése, ideiglenes víz, áram, csatorna kiépítése is feladatuk. A Néprajzi Múzeum generálkivitelezje által lehatárolt közös területen pedig alkalmazkodnia kell a meglév organizációs feltételekhez. II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend II.1.6)Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekbl áll: nem II.2)Meghatározás II.2.1)Elnevezés: II.2.2)További CPV-kód(ok) 45251141 Geotermikus erm építési munkái II.2.3)A teljesítés helye NUTS-kód: HU110 Budapest A teljesítés f helyszíne: Budapest Városliget hrsz 29732/11 II.2.4)A közbeszerzés ismertetése: Az új Néprajzi Múzeum (NEP) épület energia ellátásához kiépítésre kerül a kiviteli tervdokumentációban és a Pest Megyei Kormányhivatal Bányafelügyeleti Osztálya által kiadott PE/V/514-12/2017 számú határozatban rögzített 180 db-os 100 méter mélység szimpla U csöves szondamez a hozzá tartozó 4 db 45 körös osztóaknákkal, szükséges elzárókkal, szabályozó szelepekkel, KPE alap- és összeköt-vezetékkel, valamint a CASP szabályozó-vezérl rendszerrel a szükséges gyenge és ersáramú kivitelezéssel együtt. A nyertes ajánlattevnek a teljeskör kivitelezés során el kell végezni a szükséges organizációs feladatokat a munkaterült lekerítésétl kezdve a kivitelezési munkálatok utáni helyreállítással együtt, valamint a hatósági ügyintézéseket is. A kivitelezési határ a NEP épületbe való beállás +1 méter. A szondamez két f építési területre osztható, melyek: Rondó terület, 135 db talajszonda, 3x45-ös csoportosításban és NEP generál építési területen belüli részek, 45 db szonda, 1x45-ös csoportosításban. II.2.5)Értékelési szempontok Az alábbiakban megadott szempontok Minségi kritérium - Név: Többletjótállás tartama (hónap) / Súlyszám: 15 Minségi kritérium - Név: Rendelkezésre állás tartama (óra) / Súlyszám: 10 Minségi kritérium - Név: Elteljesítés idtartama (nap) / Súlyszám: 5 Ár - Súlyszám: 70 II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend II.2.7)A szerzdés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer idtartama Munkanapokban kifejezett idtartam: 150 A szerzdés meghosszabbítható: nem II.2.10)Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok: nem II.2.11)Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem II.2.14)További információk III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és mszaki információk III.1)Részvételi feltételek III.1.1)Az ajánlattev/részvételre jelentkez alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ bejegyzésre vonatkozó elírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Az alkalmasság megítéléséhez szükséges adatok és a megkövetelt igazolási mód: Kizáró okok: Az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) bekezdésében meghatározott kizáró okok valamelyike fenn áll, A gazdasági szerepl akkor sem lehet ajánlattev, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában, amennyiben vele szemben a Kbt. 62. § (2) bekezdésében meghatározott kizáró ok fenn áll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján Ajánlatkér kizárja az eljárásból azt az ajánlattevt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, aki részérl a kizáró ok az eljárás során következett be. Megkövetelt igazolási mód: A magyarországi letelepedés ajánlattev(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vev gazdasági szerepl(k) vonatkozásában a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 4. § és 8. §-ai szerint kell igazolni a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben foglalt kizáró okok fenn nem állását. A nem Magyarországon letelepedett ajánlattev esetében az ajánlatkér a 321/2015. (X.30.) Korm.rendelet 4. és 10. §-a szerinti igazolásokat és írásbeli nyilatkozatokat fogadja el. A kizáró okokra és az alkalmassági követelményekre vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelzen kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkér ellenkez bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattev erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 15. § (1) bekezdése alapján az ajánlattevnek az alkalmasság igazolásában részt vev alvállalkozó vagy más szervezet vonatkozásában csak az egységes európai közbeszerzési dokumentumot köteles benyújtani a Kbt. 62. §-ában foglalt kizáró okok hiányának igazolása érdekében. Az alkalmasság igazolásában részt vev alvállalkozó tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával az ajánlattev eleget tesz a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozati kötelezettségének. Azon alvállalkozók tekintetében, amelyek nem vesznek részt alkalmasság igazolásában az ajánlattev a Kbt. 67. § (4) bekezdése szerinti nyilatkozatot nyújt be. Felhívjuk a figyelmet a Kbt. 67. § (3) bekezdésére, valamint a 321/2015. (X.30.) KR. 3. § (2) és (3), valamint az (5) bekezdésére. A kizáró okok elzetes igazolása az EEKD alapján történik, az utólagos igazolásra pedig a Kbt. 69. § (4) bekezdés alapján kerül sor a közbeszerzési dokumentumban részletezettek szerint. Felhívjuk a figyelmet a 321/2015. (X.30.) KR. 1. 16.§-ára és a Kbt. 64. § szerinti öntisztázás lehetségére. A 322/2015. Kr. 21. § (1) bek., a 321/2015. Kr. 26. § (1) bek. a) pontja és a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pontja alapján ajánlatkér elírja, hogy a gazdasági szerepl legyen bejegyezve a cégnyilvántartásba vagy az egyéni vállalkozók nyilvántartásába, és az építipari kivitelezési tevékenységet végz gazdasági szerepl szerepeljen az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékében, nem Magyarországon letelepedett gazdasági szerepl esetén legyen bejegyezve a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. melléklete szerinti hasonló nyilvántartásba, valamint teljesítse az említett mellékletben foglalt bármely egyéb követelményt. Ajánlatkér a szakmai tevékenységre vonatkozó alkalmassági követelmény elzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szerepl egyszer, a 321/2015. Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmasság ellenrzése, igazolása a 321/2015. Kr. 26. § (2) bek. alapján történik. III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság III.1.3)Mszaki, illetve szakmai alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az ajánlattevnek csatolnia kell: M1) A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt év legjelentsebb közbeszerzés tárgya szerinti referenciák ismertetését, amelyben az alábbiakat kell megadni: a teljesítés idejét (kezdés és befejezés idpontja, év/hó/nap), a teljesítés helyét (pontos cím vagy egyéb, azonosításra alkalmas adat), az építési beruházás mennyiséges vagy az ellenszolgáltatás összege, a szerzdést köt fél nevét és elérhetségét, az elvégzett építési beruházás rövid bemutatását olyan részletezettséggel, amelybl az alkalmasság megállapítható (szondamez nagysága), nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen történt. A referencia bemutatáshoz mellékelni kell a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet 22. § (3) bekezdése szerinti referenciaigazolást. A referenciaigazolásnak tartalmaznia kell a referenciabemutatásban elírt valamennyi adatot, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen történt-e. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 22. § (5) bekezdése értelmében, ha a nyertes közös ajánlattevként teljesített építési beruházásra vonatkozó referenciaigazolás vagy nyilatkozat - a teljesítés oszthatatlansága miatt - nem állítható ki az egyes ajánlattevk által végzett munkák elkülönítésével, úgy az ajánlatkér a referencia igazolást bármelyik, a teljesítésben részt vett ajánlattev részérl az ismertetett építési beruházás tekintetében olyan arányban köteles elfogadni, amilyen arányban az igazolást benyújtó ajánlattev az általa elvégzett teljesítés alapján az ellenszolgáltatásból részesült. Ajánlatkér a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontja szerint a vizsgált idszak alatt befejezett, de legfeljebb 8 éven belül megkezdett építési beruházásokat vesz figyelembe. Ajánlatkér felhívja a figyelmet a 321/2015 (X.30.) Korm. rendelet 21/A§-ban foglaltakra. M2) A 321/2015. (X. 30.) Korm.rendelet 21. § (2) bek. b) pontja alapján azoknak a szakembereknek a megnevezését, képzettségük, gyakorlatuk a szakember által aláírt szakmai önéletrajzzal történ ismertetését, képzettséget igazoló okirat másolatokkal, akiket be kíván vonni a teljesítésbe. A szakmai önéletrajz részletesen - dátumokkal (év/hó) - térjen ki a szakember által végzett szakmai gyakorlatra. A szakembernek nyilatkoznia kell arról, hogy az ajánlattev nyertessége esetén a szerzdés teljesítésében személyesen részt vesz. Ajánlatkér mszaki alkalmassági követelmény elzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szerepl egyszer, a 321/2015. Kr.1.§(1)bek. és 3.§ alapján benyújtott EEKD-ba foglalt nyilatkozatát (EEKD IV. rész alfa szakasz). Az alkalmassági követelmények utólagos igazolása a Kbt. 69. § (4) bekezdés szerint történik. Az alkalmasság igazolására a Kbt. 65. § (6),(7),(9) és (11) bekezdésben foglaltak is irányadók. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): Alkalmas az ajánlattev a szerzdés teljesítésére, amennyiben rendelkezik M1.1) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben olyan referenciával, ahol egy teljesítés keretében minimum 100 db-os szondamez kivitelezése volt a feladat M1.2) az eljárást megindító felhívás feladásától visszafelé számított öt évben olyan szondamez kivitelezésére vonatkozó referenciával, melynek során CASP (vagy vele egyenérték) egyesével mérhet, valamint gépi tanulás alapján vezérlehet szondamez szabályozását valósított meg M2) az alábbi szakemberek mindegyikével: 1 f vízgazdálkodási építmények építési-szerelési munkáinak felels mszaki vezeti jogosultsággal vagy a 266/2013. (VII.11.) Korm. rendelet által meghatározott ezen jogosultság megszerzéséhez szükséges gyakorlattal rendelkez szakember 1 f mélyfúró, vagy kútfúró szakvizsgával rendelkez szakember (OKJ-s vagy szakmunkás bizonyítvány) A szakemberek között átfedés nem lehetséges. A Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint az elírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek. III.1.5)Fenntartott szerzdésekre vonatkozó információk III.2)A szerzdéssel kapcsolatos feltételek III.2.2)A szerzdés teljesítésével kapcsolatos feltételek: Késedelmi kötbér: a nettó Vállalkozói díj 0,1 %-a/nap Meghiúsulási kötbér: a nettó Vállalkozói Díj 25 %-a Jótállás: min. 36 hó Teljesítési és Jótállási biztosíték: nettó Vállalkozói Díj 5-5 %-a, a Kbt. 134.§ (6) bekezdésének a) pontja szerint Elleg: a nettó Vállalkozói Díj 5 %-a Kifizetés: a Kbt. 135. § (1), (3), (5), (6) és (10) bek., a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bek. szerint 30 naptári napon belül átutalással, az Áht. és a 322/2015 (X. 30.) Korm. rendelet rendelkezéseinek figyelembevételével. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 27/A§-ra. Ajánlattétel,elszámolás,kifizetés pénzneme HUF. A részleteket a szerzdéstervezet tartalmazza. III.2.3)A szerzdés teljesítésében közremköd személyekkel kapcsolatos információ Az ajánlattevknek közölniük kell a szerzdés teljesítésében közremköd személyek nevét és szakképzettségét IV. szakasz: Eljárás IV.1)Meghatározás IV.1.1)Az eljárás fajtája Nyílt eljárás IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történ csökkentésére irányuló információ IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem IV.2)Adminisztratív információk IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 04/11/2020 Helyi id: 10:00 IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezk részére történ megküldésének becsült dátuma IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális idtartama Az idtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határid lejártától számítva) IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 04/11/2020 Helyi id: 12:00 Hely: [10]https://ekr.gov.hu Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az elektronikus bontás szabályait az elektronikus közbeszerzés részletes szabályairól szóló 424/2017. (XII.19.) Korm.rendelet (e-Kr.)15. § szerint. Az ajánlat kizárólag elektronikus úton, az EKR rendszeren keresztül, az eljárás erre megadott felületén nyújtható be. ([11]https://ekr.gov.hu) A bontási eljárás a Kbt. 68. § (1), (4) és (6) bekezdés szerint történik. VI. szakasz: Kiegészít információk VI.1)A közbeszerzés ismétld jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétld jelleg: nem VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3)További információk: 1) A helyszíni bejárás idpontja: 2020. október 22. 11.00., találkozás helye: Városliget, Dvoák sétány, Új Néprajzi Múzeum építkezés bejárata. 2) Az ajánlatkér (AK) a Kbt. 35. § (8) bek alapján a nyertes ajánlattev(k)nek nem teszi lehetvé gazdálkodó szervezet alapítását. 3) Csatolni kell az ajánlatban aláíró személy aláírási címpéldányának másolatát, vagy a 2006. évi V. tv. 9. § (3) bekezdésnek megfelelen elkészített, ügyvéd vagy kamarai jogtanácsos által ellenjegyzett aláírás-mintát. Amennyiben az ajánlatban nem cégjegyzésre jogosult személy ír alá, csatolni kell az ajánlatban aláírására feljogosító meghatalmazását. 4) Folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattev (AT) köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolást. Az ATnek az EKR-ben nyilatkoznia kell arról, hogy a gazdasági szereplnél változásbejegyzési eljárás van-e folyamatban, az eljárás felületén a megfelel cellák kitöltésével. 5) A Kbt. 66. § (2), (5),(6) bek. és a Kbt. 134. § (5) bekezdés alapján nyilatkozni szükséges. 6) AK a Kbt. 76.§(2)bek. c) pontja szerinti legjobb ár-érték arányt megjelenít értékelési módszert alkalmazza: Az 1. és a 3. értékelési szempont esetében az ajánlatkér a legkedvezbb tartami elemre a maximális pontot (fels ponthatár: 10 pont) adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezbb tartalmi elemhez viszonyítva fordítottan arányosan számolja ki a pontszámokat. A 2. és 4. értékelési szempont esetében Ajánlatkér a legkedvezbb tartalmi elemre a maximális pontot adja, a többi ajánlat tartalmi elemére pedig a legkedvezbb tartalmi elemhez viszonyítva egyenesen arányosan számolja ki a pontszámokat. A kiosztható pontszám 0-10 pont. A 3. részszempont esetében ajánlatkér rendelkezésre állás alatt az alábbiakat érti: a jótállás idtartama alatt a megrendel írásos tájékoztatását követen a vállalt határidn, de legkésbb 72 órán belül meg kell kezdeni a hiba kivizsgálást és javítását, függetlenül attól, hogy milyen jelleg hibáról (pl. gépészeti vagy villamos problémáról) van szó. 7) AK a felhívásban a szerzdés teljesítésére való mszaki és szakmai alkalmasságának feltételeit és ennek igazolását a minsített ajánlattevk jegyzékéhez képest szigorúbban határozta meg a felhívás III.1.3) valamennyi követelményét. 8) Közös ajánlat esetén csatolni kell az egyetemleges felelsségvállalásról szóló nyilatkozatot az útmutató szerint. 9) FAKSZ: Urbán Mariann 01175 10) Amennyiben valamely nyilatkozatminta az elektronikus közbeszerzési rendszerben (továbbiakban: EKR) elektronikus rlapként a nyilatkozat megtételének nyelvén rendelkezésre áll, a nyilatkozatot az elektronikus rlap kitöltése útján kell az ajánlat részeként megtenni. 11) Az EKR-ben továbbított dokumentumokkal, az EKR-ben elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal szemben támasztott követelményekkel, valamint képviselet esetén elektronikus úton megtett nyilatkozatokkal kapcsolatos egyéb elírásokra a Kbt. 41/A C) §-ai vonatkoznak. 12) Az EKR ([12]https://ekr.gov.hu) használatához az e-Kr. 6. §-a szerint regisztráció szükséges. 13) Az EKR használatával kapcsolatos útmutató elérhet: [13]https://ekr.gov.hu/portal/tamogatas; illetve [14]http://nekszt.hu/tamogatas/ 14) Az eljárást megindító felhívásban nem szabályozott kérdések vonatkozásában Kbt. és végrehajtási rendeleteinek elírásai szerint kell eljárni. 15) A II.2.7) pontban megadott 150 munkanap alatt ajánlatkér 210 naptári napot ért 16) A IV.2.6) pontban megadott 2 hónap alatt Ajánlatkér 60 naptári napot ért. 17) Ajánlatkér az eljárásban nem alkalmazza a Kbt. 75.§ (2) bek. e) pontját. 18) Felelsségbiztosítás: 100 000 000 Ft/káresemény 19) Ajánlatkér a Kbt. 77. § (1) bekezdés alapján az alábbiakról tájékoztatja az ajánlattevket: a 2. értékelési szempont esetében a többletjótállás idtartama 0 és 36 hónap közé eshet. Legkedvezbb vállalás a 36 hónap, legkedveztlenebb vállalás a 0 hónap, a 3. értékelési szempont esetében a rendelkezésre állási id 24 és 72 óra közé eshet. Legkedvezbb vállalás a 24 óra, legkedveztlenebb vállalás a 72 óra, a 4. értékelési szempont esetében az elteljesítés idtartama 0 és 30 nap közé eshet. Legkedvezbb vállalás a 30 nap, legkedveztlenebb vállalás a 0 nap. 20) Az eljárásban részajánlattétel nem lehetséges, tekintettel arra, hogy a talajszondamez a kiépítése során egy egységes rendszert kell, hogy alkosson a gazdaságos üzemeltetés és a technikai követelmények szem eltt tartásával. 21) Ajánlatkér felhívja a figyelmet, hogy a Kbt. 53.§ (5) bekezdés szerint az eljárás feltételes közbeszerzési eljárás, amelyben a 301/2018. (XII. 27.) Korm. rendelet szerinti elutasító döntést olyan körülménynek tekinti, ami miatt az eljárást eredménytelenné nyilvánítja. VI.4)Jogorvoslati eljárás VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: [15]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint. VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ szervtl szerezhet be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: [16]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma: 29/09/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de