Ausschreibungen und Aufträge: Schwimmbagger- und Pumparbeiten - NL-Leiden Schwimmbagger- und Pumparbeiten Dokument Nr...: 206062-2020 (ID: 2020050509055019215) Veröffentlicht: 05.05.2020 * NL-Leiden: Schwimmbagger- und Pumparbeiten 2020/S 87/2020 206062 Bekanntmachung vergebener Aufträge Ergebnisse des Vergabeverfahrens Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Hoogheemraadschap van Rijnland Nationale Identifikationsnummer: 14696697 Postanschrift: Archimedesweg 1 Ort: Leiden NUTS-Code: NL Postleitzahl: 2333 CM Land: Niederlande Kontaktstelle(n): Petra Bos E-Mail: [6]aanbesteding@rijnland.net Telefon: +31 713063063 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.rijnland.net I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Andere Tätigkeit: waterbeheer en zuiveren van afvalwater Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Marktconsultatie - marktconsultatie baggeren, aanleg slibvang en inrichten natuurzone Noordplas Langeraarse Plassen (DIG-11104) Referenznummer der Bekanntmachung: DIG-11104 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45252124 II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is voornemens in lijn met de kader Richtlijn Water 2 (KRW2) een gecombineerd project uit te voeren in de Langeraarse Plassen. De maatregelen in de Noordplas (niet zijnde de Geerplas) van de Langeraarse Plassen zijn bedoeld ter verbetering van het doorzicht in de plas en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit. Ambitie van Rijnland is emissievrije uitvoering van de beschreven maatregelen. Emissie vrij is voor dit project gedefinieerd als: er worden geen fossiele brandstoffen project specifiek verbruikt bij het baggeren en de aanleg van de slibvang. II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: NL NUTS-Code: NL33B Hauptort der Ausführung: Nieuwkoop II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Opleverdatum/-data: het gehele werk uiterlijk opleveren op 31.12.2022, waarbij tussentijds de volgende deeloplevering volgens paragraaf 1, lid 2 van de UAV dient plaats te vinden: deeloplevering een afronding baggerwerkzaamheden fase een, deel Zuid-West op 1.3.2022, deeloplevering twee afronding baggerwerkzaamheden fase twee, deel Noord-Oost op 1.12.2022. Eisen m.b.t. productie: in verband met eisen m.b.t. de stikstofdepositie mag er maximaal 190 000 m^3 baggerspecie per kalenderjaar worden verwijderd. II.2.5)Zuschlagskriterien Preis II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Nichtoffenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren Bekanntmachungsnummer im ABl.: [8]2020/S 076-179013 IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer Vorinformation Abschnitt V: Auftragsvergabe Ein Auftrag/Los wurde vergeben: nein V.1)Information über die Nichtvergabe Der Auftrag/Das Los wird nicht vergeben Sonstige Gründe (Einstellung des Verfahrens) Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: Eindverslag van de marktconsultatie is gepubliceerd. Aanbesteding wordt binnenkort gepubliceerd met TenderNed kenmerk 246876. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Den Haag Ort: Den Haag Land: Niederlande E-Mail: [9]voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Internet-Adresse: [10]https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Recht banken/Rechtbank-Den-Haag VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Rechtbank Den Haag Ort: Den Haag Land: Niederlande E-Mail: [11]voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Internet-Adresse: [12]https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Recht banken/Rechtbank-Den-Haag VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 30/04/2020 References 6. mailto:aanbesteding@rijnland.net?subject=TED 7. http://www.rijnland.net/ 8. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:179013-2020:TEXT:DE:HTML 9. mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl?subject=TED 10. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag 11. mailto:voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl?subject=TED 12. https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Rechtbanken/Rechtbank-Den-Haag OT: 05/05/2020 S87 Werken - Aankondiging van een gegunde opdracht - Niet-openbare procedure Nederland-Leiden: Bagger- en pompwerkzaamheden 2020/S 087-206062 Aankondiging van een gegunde opdracht Resultaten van de aanbestedingsprocedure Werken Rechtsgrond: Richtlijn 2014/24/EU Afdeling I: Aanbestedende dienst I.1)Naam en adressen Officiële benaming: Hoogheemraadschap van Rijnland Nationaal identificatienummer: 14696697 Postadres: Archimedesweg 1 Plaats: Leiden NUTS-code: NL Postcode: 2333 CM Land: Nederland Contactpersoon: Petra Bos E-mail: [6]aanbesteding@rijnland.net Telefoon: +31 713063063 Internetadres(sen): Hoofdadres: [7]http://www.rijnland.net I.2)Inlichtingen betreffende gezamenlijke aanbesteding I.4)Soort aanbestedende dienst Regionale of plaatselijke instantie I.5)Hoofdactiviteit Andere activiteit: waterbeheer en zuiveren van afvalwater Afdeling II: Voorwerp II.1)Omvang van de aanbesteding II.1.1)Benaming: Marktconsultatie - marktconsultatie baggeren, aanleg slibvang en inrichten natuurzone Noordplas Langeraarse Plassen (DIG-11104) Referentienummer: DIG-11104 II.1.2)CPV-code hoofdcategorie 45252124 II.1.3)Type opdracht Werken II.1.4)Korte beschrijving: Het hoogheemraadschap van Rijnland (Rijnland) is voornemens in lijn met de kader Richtlijn Water 2 (KRW2) een gecombineerd project uit te voeren in de Langeraarse Plassen. De maatregelen in de Noordplas (niet zijnde de Geerplas) van de Langeraarse Plassen zijn bedoeld ter verbetering van het doorzicht in de plas en daarmee de verbetering van de waterkwaliteit. Ambitie van Rijnland is emissievrije uitvoering van de beschreven maatregelen. Emissie vrij is voor dit project gedefinieerd als: er worden geen fossiele brandstoffen project specifiek verbruikt bij het baggeren en de aanleg van de slibvang. II.1.6)Inlichtingen over percelen Verdeling in percelen: neen II.2)Beschrijving II.2.1)Benaming: II.2.2)Aanvullende CPV-code(s) II.2.3)Plaats van uitvoering NUTS-code: NL NUTS-code: NL33B Voornaamste plaats van uitvoering: Nieuwkoop II.2.4)Beschrijving van de aanbesteding: Opleverdatum/-data: het gehele werk uiterlijk opleveren op 31.12.2022, waarbij tussentijds de volgende deeloplevering volgens paragraaf 1, lid 2 van de UAV dient plaats te vinden: deeloplevering een afronding baggerwerkzaamheden fase een, deel Zuid-West op 1.3.2022, deeloplevering twee afronding baggerwerkzaamheden fase twee, deel Noord-Oost op 1.12.2022. Eisen m.b.t. productie: in verband met eisen m.b.t. de stikstofdepositie mag er maximaal 190 000 m^3 baggerspecie per kalenderjaar worden verwijderd. II.2.5)Gunningscriteria Prijs II.2.11)Inlichtingen over opties Opties: neen II.2.13)Inlichtingen over middelen van de Europese Unie De aanbesteding houdt verband met een project en/of een programma dat met middelen van de EU wordt gefinancierd: neen II.2.14)Nadere inlichtingen Afdeling IV: Procedure IV.1)Beschrijving IV.1.1)Type procedure Niet-openbare procedure IV.1.3)Inlichtingen over een raamovereenkomst of dynamisch aankoopsysteem IV.1.6)Inlichtingen over elektronische veiling IV.1.8)Inlichtingen over de Overeenkomst inzake overheidsopdrachten (GPA) De opdracht valt onder de GPA: ja IV.2)Administratieve inlichtingen IV.2.1)Eerdere bekendmaking betreffende deze procedure Nummer van de aankondiging in het PB S: [8]2020/S 076-179013 IV.2.8)Inlichtingen over de stopzetting van een dynamisch aankoopsysteem IV.2.9)Inlichtingen over de stopzetting van een oproep tot mededinging in de vorm van een vooraankondiging Afdeling V: Gunning van een opdracht Een opdracht/perceel wordt gegund: neen V.1)Inlichtingen over niet-gunning De opdracht/het perceel wordt niet gegund Andere redenen (stopzetting van de procedure) Afdeling VI: Aanvullende inlichtingen VI.3)Nadere inlichtingen: Eindverslag van de marktconsultatie is gepubliceerd. Aanbesteding wordt binnenkort gepubliceerd met TenderNed kenmerk 246876. VI.4)Beroepsprocedures VI.4.1)Beroepsinstantie Officiële benaming: Rechtbank Den Haag Plaats: Den Haag Land: Nederland E-mail: [9]voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Internetadres: [10]https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Recht banken/Rechtbank-Den-Haag VI.4.2)Voor bemiddelingsprocedures bevoegde instantie VI.4.3)Beroepsprocedure VI.4.4)Dienst waar inlichtingen over de beroepsprocedures kunnen worden verkregen Officiële benaming: Rechtbank Den Haag Plaats: Den Haag Land: Nederland E-mail: [11]voorlichting.rb.den.haag@rechtspraak.nl Internetadres: [12]https://www.rechtspraak.nl/Organisatie-en-contact/Organisatie/Recht banken/Rechtbank-Den-Haag VI.5)Datum van verzending van deze aankondiging: 30/04/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de