Ausschreibung: Ingenieur- und Hochbauarbeiten - FR-Laval Ingenieur- und Hochbauarbeiten Erdbewegungsarbeiten Straßenbauarbeiten Dokument Nr...: 205885-2020 (ID: 2020050509042619041) Veröffentlicht: 05.05.2020 * FR-Laval: Ingenieur- und Hochbauarbeiten 2020/S 87/2020 205885 Auftragsbekanntmachung Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Département de la Mayenne Nationale Identifikationsnummer: 22530001100015 Postanschrift: 39 rue Mazagran, CS 21429 Ort: Laval NUTS-Code: FRG03 Postleitzahl: 53014 Land: Frankreich E-Mail: [6]sjmpa@lamayenne.fr Telefon: +33 243665419 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.lamayenne.fr Adresse des Beschafferprofils: [8]https://www.lamayenne.fr I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]https://www.lamayenne.fr Weitere Auskünfte erteilen/erteilt folgende Kontaktstelle: Offizielle Bezeichnung: Conseil départemental de la Mayenne: DAJ SJMPA Postanschrift: 39 rue Mazagran Ort: Laval NUTS-Code: FRG03 Postleitzahl: 53014 Land: Frankreich E-Mail: [10]sjmpa@lamayenne.fr Telefon: +33 243665336 Fax: +33 243665422 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [11]https://www.lamayenne.fr Adresse des Beschafferprofils: [12]https://www.lamayenne.fr Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [13]https://www.lamayenne.fr I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Construction des ouvrages d'art du contournement de Cossé-le-Vivien Referenznummer der Bekanntmachung: 2020t003 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45220000 II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: Appel d'offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique) marché à tranches en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de décomposition en lots pour les motif suivants: les prestations sont similaires tant en dimension qu'en nature pour les trois ouvrages. De plus, le recours au lot unique permet une optimisation des coûts (installations de chantier, location de matériel). Le délai d'exécution du marché est de 19 mois et une semaine (hors période de préparation de deux mois). À titre indicatif, la date de notification prévisionnelle du marché est prévue fin juillet 2020. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45112500 45233120 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRG03 Hauptort der Ausführung: Contournement de Cossé-le-Vivien 53230 Cossé-le-Vivien. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Appel d'offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique) marché à tranches en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de décomposition en lots pour les motif suivants: les prestations sont similaires tant en dimension qu'en nature pour les trois ouvrages. De plus, le recours au lot unique permet une optimisation des coûts (installations de chantier, location de matériel). Le délai d'exécution du marché est de 19 mois et une semaine (hors période de préparation de deux mois). À titre indicatif, la date de notification prévisionnelle du marché est prévue fin juillet 2020. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 19 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: ja Beschreibung der Optionen: Les prestations sont divisées en deux tranches: TF: construction des trois ouvrages d'art; TO01: terrassements OA nº 4 et rétablissement VC5. II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: formulaire DC1 joint au dossier de consultation, accompagné en cas de cotraitance, du pouvoir du/des cotraitant(s) habilitant le mandataire à signer les pièces du contrat (modèle joint au dossier de la consultation); copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin). déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat. III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 02/06/2020 Ortszeit: 12:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 02/06/2020 Ortszeit: 12:01 Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen VI.3)Zusätzliche Angaben: Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur [14]https://www.lamayenne.fr la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de Nantes Postanschrift: 6 allée de l'Île-Gloriette Ort: Nantes Postleitzahl: 44041 Land: Frankreich E-Mail: [15]greffe.ta-nantes@juradm.fr VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: avant la signature du marché pour le référé précontractuel; 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat pour le référé contractuel; deux mois à compter de la publicité relative à la signature et à la consultation du contrat pour le recours en contestation de la validité du contrat. Le tribunal administratif peut être saisi par courrier, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [16]www.telerecours.fr VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 30/04/2020 References 6. mailto:sjmpa@lamayenne.fr?subject=TED 7. http://www.lamayenne.fr/ 8. https://www.lamayenne.fr/ 9. https://www.lamayenne.fr/ 10. mailto:sjmpa@lamayenne.fr?subject=TED 11. https://www.lamayenne.fr/ 12. https://www.lamayenne.fr/ 13. https://www.lamayenne.fr/ 14. https://www.lamayenne.fr/ 15. mailto:greffe.ta-nantes@juradm.fr?subject=TED 16. http://www.telerecours.fr/ OT: 05/05/2020 S87 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte France-Laval: Ouvrages d'art et de génie civil 2020/S 087-205885 Avis de marché Travaux Base juridique: Directive 2014/24/UE Section I: Pouvoir adjudicateur I.1)Nom et adresses Nom officiel: Département de la Mayenne Numéro national d'identification: 22530001100015 Adresse postale: 39 rue Mazagran, CS 21429 Ville: Laval Code NUTS: FRG03 Code postal: 53014 Pays: France Courriel: [6]sjmpa@lamayenne.fr Téléphone: +33 243665419 Adresse(s) internet: Adresse principale: [7]http://www.lamayenne.fr Adresse du profil dacheteur: [8]https://www.lamayenne.fr I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés I.3)Communication Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: [9]https://www.lamayenne.fr Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: autre adresse: Nom officiel: Conseil départemental de la Mayenne: DAJ SJMPA Adresse postale: 39 rue Mazagran Ville: Laval Code NUTS: FRG03 Code postal: 53014 Pays: France Courriel: [10]sjmpa@lamayenne.fr Téléphone: +33 243665336 Fax: +33 243665422 Adresse(s) internet: Adresse principale: [11]https://www.lamayenne.fr Adresse du profil dacheteur: [12]https://www.lamayenne.fr Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: [13]https://www.lamayenne.fr I.4)Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale I.5)Activité principale Services généraux des administrations publiques Section II: Objet II.1)Étendue du marché II.1.1)Intitulé: Construction des ouvrages d'art du contournement de Cossé-le-Vivien Numéro de référence: 2020t003 II.1.2)Code CPV principal 45220000 II.1.3)Type de marché Travaux II.1.4)Description succincte: Appel d'offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique) marché à tranches en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de décomposition en lots pour les motif suivants: les prestations sont similaires tant en dimension qu'en nature pour les trois ouvrages. De plus, le recours au lot unique permet une optimisation des coûts (installations de chantier, location de matériel). Le délai d'exécution du marché est de 19 mois et une semaine (hors période de préparation de deux mois). À titre indicatif, la date de notification prévisionnelle du marché est prévue fin juillet 2020. II.1.5)Valeur totale estimée II.1.6)Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non II.2)Description II.2.1)Intitulé: II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45112500 45233120 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FRG03 Lieu principal d'exécution: Contournement de Cossé-le-Vivien 53230 Cossé-le-Vivien. II.2.4)Description des prestations: Appel d'offres ouvert (articles L. 2124-2, R. 2124-2 1º et R. 2161-2 à R. 2161-5 du code de la commande publique) marché à tranches en application des articles R. 2113-4 à R. 2113-6 du code de la commande publique. Il n'est pas prévu de décomposition en lots pour les motif suivants: les prestations sont similaires tant en dimension qu'en nature pour les trois ouvrages. De plus, le recours au lot unique permet une optimisation des coûts (installations de chantier, location de matériel). Le délai d'exécution du marché est de 19 mois et une semaine (hors période de préparation de deux mois). À titre indicatif, la date de notification prévisionnelle du marché est prévue fin juillet 2020. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 19 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: non II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: oui Description des options: Les prestations sont divisées en deux tranches: TF: construction des trois ouvrages d'art; TO01: terrassements OA nº 4 et rétablissement VC5. II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non II.2.14)Informations complémentaires Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et technique III.1)Conditions de participation III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions: formulaire DC1 joint au dossier de consultation, accompagné en cas de cotraitance, du pouvoir du/des cotraitant(s) habilitant le mandataire à signer les pièces du contrat (modèle joint au dossier de la consultation); copie du ou des jugements prononcés, si le candidat est en redressement judiciaire; document relatif aux pouvoirs de la personne habilitée à engager le candidat. III.1.2)Capacité économique et financière III.1.3)Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des trois dernières années; liste des travaux exécutés au cours des cinq dernières années, appuyée d'attestations de bonne exécution pour les plus importants (montant, époque, lieu d'exécution, s'ils ont été effectués selon les règles de l'art et menés à bonne fin). déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat. III.1.5)Informations sur les marchés réservés III.2)Conditions liées au marché III.2.2)Conditions particulières d'exécution: Consultation comportant des conditions d'exécution à caractère environnemental détaillées dans le CCAP. Début d'exécution du marché à compter de la date fixée par ordre de service. III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Section IV: Procédure IV.1)Description IV.1.1)Type de procédure Procédure ouverte IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue IV.1.6)Enchère électronique IV.1.8)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui IV.2)Renseignements d'ordre administratif IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/06/2020 Heure locale: 12:00 IV.2.3)Date denvoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: français IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.2.7)Modalités douverture des offres Date: 02/06/2020 Heure locale: 12:01 Section VI: Renseignements complémentaires VI.1)Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non VI.2)Informations sur les échanges électroniques VI.3)Informations complémentaires: Les dépôts de plis doivent être impérativement remis par voie dématérialisée. Pour retrouver cet avis intégral, accéder au DCE, poser des questions à l'acheteur, déposer un pli, allez sur [14]https://www.lamayenne.fr la transmission des documents par voie électronique est effectuée sur le profil d'acheteur. Les modalités de transmission des plis par voie électronique sont définies dans le règlement de la consultation. VI.4)Procédures de recours VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Nantes Adresse postale: 6 allée de l'Île-Gloriette Ville: Nantes Code postal: 44041 Pays: France Courriel: [15]greffe.ta-nantes@juradm.fr VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation VI.4.3)Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Les voies de recours ouvertes aux candidats sont les suivantes: avant la signature du marché pour le référé précontractuel; 31 jours à compter de la publication de l'avis d'attribution ou six mois à compter du lendemain de la conclusion du contrat pour le référé contractuel; deux mois à compter de la publicité relative à la signature et à la consultation du contrat pour le recours en contestation de la validité du contrat. Le tribunal administratif peut être saisi par courrier, ou par l'application Télérecours citoyens accessible à partir du site [16]www.telerecours.fr VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours VI.5)Date denvoi du présent avis: 30/04/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de