Ausschreibung: Gartenbau- und Baumschulerzeugnisse - FR-Marseille Gartenbau- und Baumschulerzeugnisse Bäume Lebende Pflanzen, Knollen, Wurzeln, Stecklinge und Pfropfreiser Dokument Nr...: 101068-2020 (ID: 2020030209045992785) Veröffentlicht: 02.03.2020 * FR-Marseille: Gartenbau- und Baumschulerzeugnisse 2020/S 43/2020 101068 Auftragsbekanntmachung Lieferauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Conseil départemental 13 Postanschrift: 52 avenue de St Just Ort: Marseille NUTS-Code: FRL04 Postleitzahl: 13256 Land: Frankreich Kontaktstelle(n): Mme la présidente du Conseil départemental E-Mail: [6]contact.sammg@departement13.fr Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]https://marches.departement13.fr Adresse des Beschafferprofils: [8]https://marches.departement13.fr I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]https://marches.departement13.fr/index.php?page=entreprise.Entrepris eAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=15113&orgAcronyme=cg13 Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]https://marches.departement13.fr Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: [11]https://marches.departement13.fr I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Accord-cadre à bons de commande relatif à la location, la livraison et l'installation de plantes et d'arbres naturels pour les besoins du département des Bouches-du-Rhône 2 lots Referenznummer der Bekanntmachung: 2020-0045 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 03120000 II.1.3)Art des Auftrags Lieferauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: L'accord-cadre comprend 2 lots techniques distincts. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja Angebote sind möglich für alle Lose Maximale Anzahl an Losen, die an einen Bieter vergeben werden können: 2 Der öffentliche Auftraggeber behält sich das Recht vor, Aufträge unter Zusammenfassung der folgenden Lose oder Losgruppen zu vergeben: Néant. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Arbustes et arbres Los-Nr.: 1 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 03120000 03452000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRL04 Hauptort der Ausführung: Divers sites dans les Bouches-du-Rhône. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Montants annuels en EUR HT minimum: 1 000/maximum 30 000. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est passé pour 1 an et renouvelable 3 fois par reconduction tacite. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Les montants sont les suivants: Montants annuels en EUR HT minimum: 1000/maximum 30 000. En cas de reconduction pour la durée totale du marché, les montants seront d'un minimum de 4 000 et d'un maximum de 120 000 EUR. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Plantes et sapins Los-Nr.: 2 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 03120000 03121100 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FRL04 Hauptort der Ausführung: Divers sites dans les Bouches-du-Rhône. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Montants annuels en EUR HT minimum: 1 000/maximum 30 000. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est passé pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois par reconduction tacite. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Les montants sont les suivants: montants annuels en EUR HT minimum: 1 000/maximum 30 000. En cas de reconduction pour la durée totale du marché, les montants seront d'un minimum de 4 000 et d'un maximum de 120 000 EUR. Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Le candidat doit être inscrit sur un registre professionnel. Il doit fournir la déclaration du candidat formulaire DC2 (en vigueur au 1.4.2019) joint au dossier de la consultation. Dans le cas d'un groupement chacun de ses membres doit fournir un formulaire DC2. Les documents doivent être rédigés en français. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Le candidat devra renseigner: le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles. Si pour une raison justifiée (notamment pour les sociétés nouvellement créées), l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié. III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Le candidat devra fournir tout élément permettant au maître d'ouvrage d'apprécier les moyens humains et matériels dont il dispose. Le candidat doit préciser ses références dans le domaine du marché, réalisés au cours des 3 dernières années avec indication du maître d'ouvrage, la nature exacte des prestations se rapportant à l'objet de l'accord-cadre concerné, du lieu, du montant et de l'année. Le candidat peut justifier de ses capacités techniques et professionnelles par tout autre moyen. III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung Rahmenvereinbarung mit einem einzigen Wirtschaftsteilnehmer IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 27/03/2020 Ortszeit: 17:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 30/03/2020 Ortszeit: 14:00 Ort: Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône. Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: La séance n'est pas ouverte au public. La date mentionnée pour l'ouverture est indicative. Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: Le renouvellement devrait intervenir en 2024. VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen VI.3)Zusätzliche Angaben: Le candidat devra également produire: la lettre de candidature formulaire DC1 (en vigueur au 1.4.2019), joint au dossier de consultation, dûment rempli et rédigé en français ainsi que la fiche d'information relative au représentant du candidat. L'accord-cadre peut être consulté et téléchargé dans sa totalité sur la plate-forme des marchés publics du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à l'adresse suivante: [12]https://departement13 ou remis gratuitement sur place à l'adresse suivante: Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, direction de l'achat public, B 6021, 52 avenue de St Just, 13256 Marseille Cedex 20. Les bureaux sont ouverts de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Tél.: +33 413311407 courriel: [13]contact.sammg@departement13.fr Les critères de jugement des offres sont: 1) Prix des prestations 50,0 %; 2) Qualité des échantillons 30,0 %; 3) Performances environnementales 20,0 %. Concernant les éléments d'appréciation de jugement des offres, il convient de se référer au RC pour en prendre connaissance. Le financement du marché public sera effectué en application des règles de la comptabilité publique. Aucune subvention n'est prévue. Le paiement sera effectué par virement administratif sous 30 jours. Le point de départ du délai est la réception de la facture par le maître d'ouvrage. En cas de dépassement, le titulaire sera de plein droit bénéficiaire de versement des intérêts moratoires. Conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique: le taux des intérêts moratoires est égal aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1^er jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 %; le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 EUR. Budget de fonctionnement/ offre devant être remise uniquement par voie électronique. Des échantillons seront demandés aux sociétés dont l'offre aura été déclarée régulière. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif Postanschrift: 22 rue Breteuil Ort: Marseille Postleitzahl: 13006 Land: Frankreich Internet-Adresse: [14]http://marseille.tribunal-administratif.fr VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren Offizielle Bezeichnung: CCIRAL, préfecture de Région, SGAR Postanschrift: bd Peytral Ort: Marseille Cedex 06 Postleitzahl: 13282 Land: Frankreich Telefon: +33 491156374 Fax: +33 491156190 VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du code de justice administrative), référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du code de justice administrative). Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence «Tarn-et-Garonne» qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. En vue de permettre aux candidats et aux tiers l'exercice du recours de plein contentieux reconnu par le Conseil d'État le 16.7.2007 (Sté Tropic signalisation nº 291545) et complété par l'arrêt du Conseil d'État du 4.4.2014, département du Tarn-et-Garonne nº 358994, un avis de publicité comportant l'indication du jour de conclusion du contrat, de l'identité de l'attributaire et des lieux et horaires où pourra être consulté le contrat, sera publié sur la plate-forme de dématérialisation du Département à l'adresse suivante: [15]https://marchés.departement13.fr Cet avis sera consultable sous la référence 2020-0045. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 26/02/2020 References 6. mailto:contact.sammg@departement13.fr?subject=TED 7. https://marches.departement13.fr/ 8. https://marches.departement13.fr/ 9. https://marches.departement13.fr/index.php?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=15113&orgAcronyme= cg13 10. https://marches.departement13.fr/ 11. https://marches.departement13.fr/ 12. https://departement13/ 13. mailto:contact.sammg@departement13.fr?subject=TED 14. http://marseille.tribunal-administratif.fr/ 15. https://march/ OT: 02/03/2020 S43 Fournitures - Avis de marché - Procédure ouverte France-Marseille: Produits horticoles et produits de pépinières 2020/S 043-101068 Avis de marché Fournitures Base juridique: Directive 2014/24/UE Section I: Pouvoir adjudicateur I.1)Nom et adresses Nom officiel: Conseil départemental 13 Adresse postale: 52 avenue de St Just Ville: Marseille Code NUTS: FRL04 Code postal: 13256 Pays: France Point(s) de contact: Mme la présidente du Conseil départemental Courriel: [6]contact.sammg@departement13.fr Adresse(s) internet: Adresse principale: [7]https://marches.departement13.fr Adresse du profil dacheteur: [8]https://marches.departement13.fr I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés I.3)Communication Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: [9]https://marches.departement13.fr/index.php?page=entreprise.Entrepris eAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=15113&orgAcronyme=cg13 Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: [10]https://marches.departement13.fr La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: [11]https://marches.departement13.fr I.4)Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale I.5)Activité principale Services généraux des administrations publiques Section II: Objet II.1)Étendue du marché II.1.1)Intitulé: Accord-cadre à bons de commande relatif à la location, la livraison et l'installation de plantes et d'arbres naturels pour les besoins du département des Bouches-du-Rhône 2 lots Numéro de référence: 2020-0045 II.1.2)Code CPV principal 03120000 II.1.3)Type de marché Fournitures II.1.4)Description succincte: L'accord-cadre comprend 2 lots techniques distincts. II.1.5)Valeur totale estimée II.1.6)Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots Nombre maximal de lots pouvant être attribués à un soumissionnaire: 2 Le pouvoir adjudicateur se réserve le droit d'attribuer des marchés combinant les lots ou groupes de lots suivants: Néant. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Arbustes et arbres Lot nº: 1 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 03120000 03452000 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FRL04 Lieu principal d'exécution: Divers sites dans les Bouches-du-Rhône. II.2.4)Description des prestations: Montants annuels en EUR HT minimum: 1 000/maximum 30 000. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est passé pour 1 an et renouvelable 3 fois par reconduction tacite. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non II.2.14)Informations complémentaires Les montants sont les suivants: Montants annuels en EUR HT minimum: 1000/maximum 30 000. En cas de reconduction pour la durée totale du marché, les montants seront d'un minimum de 4 000 et d'un maximum de 120 000 EUR. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Plantes et sapins Lot nº: 2 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 03120000 03121100 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FRL04 Lieu principal d'exécution: Divers sites dans les Bouches-du-Rhône. II.2.4)Description des prestations: Montants annuels en EUR HT minimum: 1 000/maximum 30 000. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est passé pour une durée de 1 an renouvelable 3 fois par reconduction tacite. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non II.2.14)Informations complémentaires Les montants sont les suivants: montants annuels en EUR HT minimum: 1 000/maximum 30 000. En cas de reconduction pour la durée totale du marché, les montants seront d'un minimum de 4 000 et d'un maximum de 120 000 EUR. Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et technique III.1)Conditions de participation III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions: Le candidat doit être inscrit sur un registre professionnel. Il doit fournir la déclaration du candidat formulaire DC2 (en vigueur au 1.4.2019) joint au dossier de la consultation. Dans le cas d'un groupement chacun de ses membres doit fournir un formulaire DC2. Les documents doivent être rédigés en français. III.1.2)Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection: Le candidat devra renseigner: le chiffre d'affaires des 3 derniers exercices disponibles. Si pour une raison justifiée (notamment pour les sociétés nouvellement créées), l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié. III.1.3)Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection: Le candidat devra fournir tout élément permettant au maître d'ouvrage d'apprécier les moyens humains et matériels dont il dispose. Le candidat doit préciser ses références dans le domaine du marché, réalisés au cours des 3 dernières années avec indication du maître d'ouvrage, la nature exacte des prestations se rapportant à l'objet de l'accord-cadre concerné, du lieu, du montant et de l'année. Le candidat peut justifier de ses capacités techniques et professionnelles par tout autre moyen. III.1.5)Informations sur les marchés réservés III.2)Conditions liées au marché III.2.2)Conditions particulières d'exécution: III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Section IV: Procédure IV.1)Description IV.1.1)Type de procédure Procédure ouverte IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec un seul opérateur IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue IV.1.6)Enchère électronique IV.1.8)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui IV.2)Renseignements d'ordre administratif IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 27/03/2020 Heure locale: 17:00 IV.2.3)Date denvoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: français IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.2.7)Modalités douverture des offres Date: 30/03/2020 Heure locale: 14:00 Lieu: Hôtel du Département des Bouches-du-Rhône. Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: La séance n'est pas ouverte au public. La date mentionnée pour l'ouverture est indicative. Section VI: Renseignements complémentaires VI.1)Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Le renouvellement devrait intervenir en 2024. VI.2)Informations sur les échanges électroniques VI.3)Informations complémentaires: Le candidat devra également produire: la lettre de candidature formulaire DC1 (en vigueur au 1.4.2019), joint au dossier de consultation, dûment rempli et rédigé en français ainsi que la fiche d'information relative au représentant du candidat. L'accord-cadre peut être consulté et téléchargé dans sa totalité sur la plate-forme des marchés publics du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône à l'adresse suivante: [12]https://departement13 ou remis gratuitement sur place à l'adresse suivante: Conseil départemental des Bouches-du-Rhône, direction de l'achat public, B 6021, 52 avenue de St Just, 13256 Marseille Cedex 20. Les bureaux sont ouverts de 8:30 à 12:00 et de 14:00 à 17:00. Tél.: +33 413311407 courriel: [13]contact.sammg@departement13.fr Les critères de jugement des offres sont: 1) Prix des prestations 50,0 %; 2) Qualité des échantillons 30,0 %; 3) Performances environnementales 20,0 %. Concernant les éléments d'appréciation de jugement des offres, il convient de se référer au RC pour en prendre connaissance. Le financement du marché public sera effectué en application des règles de la comptabilité publique. Aucune subvention n'est prévue. Le paiement sera effectué par virement administratif sous 30 jours. Le point de départ du délai est la réception de la facture par le maître d'ouvrage. En cas de dépassement, le titulaire sera de plein droit bénéficiaire de versement des intérêts moratoires. Conformément au décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique: le taux des intérêts moratoires est égal aux taux d'intérêt appliqué par la Banque centrale européenne à ses opérations principales de refinancement les plus récentes, en vigueur au 1^er jour du semestre de l'année civile au cours duquel les intérêts moratoires ont commencé à courir, majoré de 8 %; le montant de l'indemnité forfaitaire pour frais de recouvrement est fixé à 40 EUR. Budget de fonctionnement/ offre devant être remise uniquement par voie électronique. Des échantillons seront demandés aux sociétés dont l'offre aura été déclarée régulière. VI.4)Procédures de recours VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif Adresse postale: 22 rue Breteuil Ville: Marseille Code postal: 13006 Pays: France Adresse internet: [14]http://marseille.tribunal-administratif.fr VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation Nom officiel: CCIRAL, préfecture de Région, SGAR Adresse postale: bd Peytral Ville: Marseille Cedex 06 Code postal: 13282 Pays: France Téléphone: +33 491156374 Fax: +33 491156190 VI.4.3)Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours: référé précontractuel (art. L. 551-1 et suivants du code de justice administrative), référé contractuel (art. L. 551-13 et suivants du code de justice administrative). Le recours en contestation de validité du contrat, issu de la jurisprudence «Tarn-et-Garonne» qui peut être exercé par les tiers au contrat, sans considération de leur qualité, dans un délai de 2 mois à compter des mesures de publicité appropriées. En vue de permettre aux candidats et aux tiers l'exercice du recours de plein contentieux reconnu par le Conseil d'État le 16.7.2007 (Sté Tropic signalisation nº 291545) et complété par l'arrêt du Conseil d'État du 4.4.2014, département du Tarn-et-Garonne nº 358994, un avis de publicité comportant l'indication du jour de conclusion du contrat, de l'identité de l'attributaire et des lieux et horaires où pourra être consulté le contrat, sera publié sur la plate-forme de dématérialisation du Département à l'adresse suivante: [15]https://marchés.departement13.fr Cet avis sera consultable sous la référence 2020-0045. VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours VI.5)Date denvoi du présent avis: 26/02/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de