Ausschreibung: Elektroinstallationsarbeiten - FR-Créteil Elektroinstallationsarbeiten Dokument Nr...: 100687-2020 (ID: 2020030209022792389) Veröffentlicht: 02.03.2020 * FR-Créteil: Elektroinstallationsarbeiten 2020/S 43/2020 100687 Auftragsbekanntmachung Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Département du Val-de-Marne Postanschrift: Direction des bâtiments Ort: Créteil Cedex NUTS-Code: FR107 Postleitzahl: 94054 Land: Frankreich E-Mail: [6]Db-saf-marches@valdemarne.fr Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.valdemarne.fr Adresse des Beschafferprofils: [8]http://www.valdemarne.fr/marches-publics I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSea rch&AllCons&refConsultation=357833&orgAcronyme=a8z Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSe arch&AllCons&refConsultation=357833&orgAcronyme=a8z Im Rahmen der elektronischen Kommunikation ist die Verwendung von Instrumenten und Vorrichtungen erforderlich, die nicht allgemein verfügbar sind. Ein uneingeschränkter und vollständiger direkter Zugang zu diesen Instrumenten und Vorrichtungen ist gebührenfrei möglich unter: [11]https://www.maximilien.fr I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne lot électricité Referenznummer der Bekanntmachung: DBD-2020-01 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45311200 II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: La présente consultation concerne des travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne, lot électricité. Il s'agit essentiellement: de travaux d'entretien et d'intervention rapide nécessaires au bon usage des locaux et au bon fonctionnement de leurs installations, y compris la recherche de pannes, les études, les fournitures, les transports, les mises en uvre nécessaires à la complète exécution de ces travaux, de travaux de réhabilitation, de rénovation et de travaux neufs. Les bâtiments concernés sont les Bâtiments administratifs (BATA), collèges, Bâtiments sociaux et culturels (BASC) répartis sur 4 secteurs: EST2 + BATA (176 bâtiments), EST1 (81 bâtiments), ouest 1 (79 bâtiments), ouest 2 (77 bâtiments). II.1.5)Geschätzter Gesamtwert II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45311200 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: Bâtiments répartis sur tout le territoire du Val-de-Marne. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne lot électricité. II.2.5)Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Qualitätskriterium - Name: Valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique / Gewichtung: 60 Preis - Gewichtung: 40 II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 28 000 000.00 EUR II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 3 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre sera conclu à compter de sa date de notification jusqu'au 31/12 de l'année de notification (date prévisionnelle de notification: mi septembre 2020). Il pourra ensuite être reconduit tacitement dans les conditions décrites à l'article 5 de l'acte d'engagement sans que sa durée totale n'excède 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben Montant estimé de l'opération: 28 000 000 EUR HT pour 4 ans (montant non contractuel donné à titre indicatif). Montant minimal annuel du marché: 750 000 EUR HT tous titulaires confondus. Pas de montant maximal. Pour la 1^re et la dernière période, ce montant sera rapporté au prorata temporis. À titre indicatif, non contractuel le montant réalisé au cours de l'année N-1 est de 7 734 417 EUR (HT). Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Ne seront pas admises les candidatures qui ne seront pas recevables dans les conditions fixées aux articles R. 2144-1 à 7, notamment en application des articles R. 2143-3, R. 2142-2, R. 2142-4 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. Pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer ses garanties techniques et financières ainsi que ses capacités professionnelles, le candidat individuel ou les membres du groupement en cas de candidature groupée produira une lettre de candidature (formulaire DC1) et une déclaration du candidat (formulaire DC2 un formulaire pour chacun des membres du groupement en cas de candidature groupée). Le candidat individuel ou chacun des membres du groupement fournira également, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur dans le Règlement de la consultation (article 5 du RC). Les DC1 et DC2 sont disponibles sur le site: [12]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat Ils peuvent également être établis sur format libre. La réponse est électronique mais la signature n'est plus requise lors du dépôt, et sera demandée a posteriori à la seule entreprise retenue. Les candidats disposent toujours de la faculté de signer électroniquement leur offre au moment de son dépôt. Le département accepte également en lieu et place des DC1 et DC2, le Document unique de marché européen (DUME), accompagnés des éléments demandés au règlement de consultation. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: CA minimum 1 500 000 EUR HT/an pour les 3 dernières années. III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, liste des principaux marchés et chantiers (dont l'objet est similaire aux travaux du présent accord-cadre) effectués au cours des 5 dernières années et classés par date de commande indiquant: le montant de la commande, la part correspondant aux travaux objet de la présente consultation, le type de bâtiments concernés, les coordonnées du destinataire (statut privé ou public, nom de l'organisme, nom de la personne chargée de l'opération et son numéro de téléphone), déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat, les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont qualifelec MGTI classe 2 minimum ou équivalents et/ou effectifs équivalents et références de moins de 5 ans. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: Effectif minimal: 8 personnes. III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: En application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, les titulaires de l'accord-cadre auront l'obligation, dans le cadre de son exécution, de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle, dans les conditions précisées à l'article 1.5.1 du CCAP. III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 4 IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 06/04/2020 Ortszeit: 16:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 6 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 07/04/2020 Ortszeit: 00:00 Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: La date d'ouverture des offres est donnée à titre indicatif et la séance n'est pas publique. Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: ja Voraussichtlicher Zeitpunkt weiterer Bekanntmachungen: Un avis d'appel public à la concurrence, relatif au même objet, est susceptible d'être publié au cours du 4^e trimestre 2023. VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert VI.3)Zusätzliche Angaben: Accord-cadre multi-attributaires (maxi 4) sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures retenues et d'offres jugées régulières et acceptables au sens des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique. Ce marché constitue un des lots relatifs aux travaux de rénovation et d'aménagement des bâtiments, passés en plusieurs procédures. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement aux attributaires de l'accord-cadre. Les bons de commande seront notifiés aux titulaires au fur et à mesure des besoins. Leur attribution se fera sans négociation, ni remise en concurrence. La dévolution des bons de commande se fera conformément à l'article 4-2 de l'acte d'engagement. Les prix sont révisables. Les sommes dues en exécution du marché seront réglées par mandat administratif dans un délai global de paiement de 30 jours dans les conditions prévues par les règles de la comptabilité publique, conformément aux articles L. 2191-1 à L. 2192-15 et R. 2191-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique et le décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le financement est inscrit au budget départemental. Dans le cadre de la dématérialisation de la facture et conformément à la réglementation en vigueur, depuis le 1.1.2020, les factures électroniques peuvent être déposées par l'entreprise attributaire sur le portail Chorus Pro. Plus d'informations sur le site [13]https://chorus-pro.gouv.fr Unité monétaire: l'euro. Les modalités de remise des offres sont spécifiées dans le règlement de consultation. La consultation des avis, le retrait des DCE et le dépôt des questions éventuelles ainsi que des offres par voie électronique sont obligatoires sur le site [14]www.valdemarne.fr/marches-publics (profil d'acheteur) ou depuis le portail Maximilien ([15]http://www.maximilien.fr), plate-forme des marchés publics franciliens, depuis les adresses internet ci-dessus mentionnées. Les entreprises disposent également d'une hotline au +33 176647408 pour l'assistance éventuelle au téléchargement. Il est formellement conseillé de s'inscrire lors du téléchargement du DCE pour être alerté des éventuelles modifications ou précisions sur les consultations téléchargées. La transmission des plis, obligatoire par voie électronique, s'effectue conformément aux articles R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique, sauf copie de sauvegarde (le cas échéant). Cette copie de sauvegarde devra parvenir par tous moyens permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception et d'en garantir la confidentialité. Pour son envoi postal: conseil départemental du Val-de-Marne direction des finances et des marchés service des marchés 94054 Créteil Cedex. Pour les dépôts sur place, contre récépissé (coursier, organisme spécialisé dans le transport express de plis et de colis), veuillez-vous présenter à l'adresse suivante: direction des finances et des marchés service des marchés (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00) immeuble Thalès bureau 156 (1^er étage) au 25 rue Olof Palme à Créteil avant la date limite des remises des plis. Chaque pli portera la mention suivante: «Copie de sauvegarde ne pas ouvrir travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne lot électricité», ainsi que le nom de la société expéditrice. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de Melun Postanschrift: 43 rue du Général de Gaulle case postale 8630 Ort: Melun Cedex Postleitzahl: 77008 Land: Frankreich E-Mail: [16]Greffe.ta-melun@juradm.fr Telefon: +33 160566630 Fax: +33 160566610 Internet-Adresse: [17]http://melun.tribunaladministratif.fr VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: Selon les dispositions des articles R. 421-1 et L. 551-1 du code de justice administrative. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de Melun Postanschrift: 43 rue du Général de Gaulle case postale 8630 Ort: Melun Cedex Postleitzahl: 77008 Land: Frankreich E-Mail: [18]Greffe.ta-melun@juradm.fr Telefon: +33 160566630 Fax: +33 160566610 Internet-Adresse: [19]http://melun.tribunaladministratif.fr VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 26/02/2020 References 6. mailto:Db-saf-marches@valdemarne.fr?subject=TED 7. http://www.valdemarne.fr/ 8. http://www.valdemarne.fr/marches-publics 9. https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=357833&orgAcronyme=a8z 10. https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSearch&AllCons&refConsultation=357833&orgAcronyme=a8z 11. https://www.maximilien.fr/ 12. http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat 13. https://chorus-pro.gouv.fr/ 14. http://www.valdemarne.fr/marches-publics 15. http://www.maximilien.fr/ 16. mailto:Greffe.ta-melun@juradm.fr?subject=TED 17. http://melun.tribunaladministratif.fr/ 18. mailto:Greffe.ta-melun@juradm.fr?subject=TED 19. http://melun.tribunaladministratif.fr/ OT: 02/03/2020 S43 Marché de travaux - Avis de marché - Procédure ouverte France-Créteil: Travaux d'installations électriques 2020/S 043-100687 Avis de marché Travaux Base juridique: Directive 2014/24/UE Section I: Pouvoir adjudicateur I.1)Nom et adresses Nom officiel: Département du Val-de-Marne Adresse postale: Direction des bâtiments Ville: Créteil Cedex Code NUTS: FR107 Code postal: 94054 Pays: France Courriel: [6]Db-saf-marches@valdemarne.fr Adresse(s) internet: Adresse principale: [7]http://www.valdemarne.fr Adresse du profil dacheteur: [8]http://www.valdemarne.fr/marches-publics I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés I.3)Communication Les documents du marché sont disponibles gratuitement en accès direct non restreint et complet, à l'adresse: [9]https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSea rch&AllCons&refConsultation=357833&orgAcronyme=a8z Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues: le ou les point(s) de contact susmentionné(s) Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées par voie électronique via: [10]https://marches.maximilien.fr/?page=entreprise.EntrepriseAdvancedSe arch&AllCons&refConsultation=357833&orgAcronyme=a8z La communication électronique requiert l'utilisation d'outils et de dispositifs qui ne sont pas généralement disponibles. Un accès direct non restreint et complet à ces outils et dispositifs est possible gratuitement à l'adresse: [11]https://www.maximilien.fr I.4)Type de pouvoir adjudicateur Autorité régionale ou locale I.5)Activité principale Services généraux des administrations publiques Section II: Objet II.1)Étendue du marché II.1.1)Intitulé: Travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne lot électricité Numéro de référence: DBD-2020-01 II.1.2)Code CPV principal 45311200 II.1.3)Type de marché Travaux II.1.4)Description succincte: La présente consultation concerne des travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne, lot électricité. Il s'agit essentiellement: de travaux d'entretien et d'intervention rapide nécessaires au bon usage des locaux et au bon fonctionnement de leurs installations, y compris la recherche de pannes, les études, les fournitures, les transports, les mises en uvre nécessaires à la complète exécution de ces travaux, de travaux de réhabilitation, de rénovation et de travaux neufs. Les bâtiments concernés sont les Bâtiments administratifs (BATA), collèges, Bâtiments sociaux et culturels (BASC) répartis sur 4 secteurs: EST2 + BATA (176 bâtiments), EST1 (81 bâtiments), ouest 1 (79 bâtiments), ouest 2 (77 bâtiments). II.1.5)Valeur totale estimée II.1.6)Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: non II.2)Description II.2.1)Intitulé: II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45311200 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: Bâtiments répartis sur tout le territoire du Val-de-Marne. II.2.4)Description des prestations: Travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne lot électricité. II.2.5)Critères dattribution Critères énoncés ci-dessous Critère de qualité - Nom: Valeur technique de l'offre au regard du mémoire technique / Pondération: 60 Prix - Pondération: 40 II.2.6)Valeur estimée Valeur hors TVA: 28 000 000.00 EUR II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 3 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre sera conclu à compter de sa date de notification jusqu'au 31/12 de l'année de notification (date prévisionnelle de notification: mi septembre 2020). Il pourra ensuite être reconduit tacitement dans les conditions décrites à l'article 5 de l'acte d'engagement sans que sa durée totale n'excède 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non II.2.14)Informations complémentaires Montant estimé de l'opération: 28 000 000 EUR HT pour 4 ans (montant non contractuel donné à titre indicatif). Montant minimal annuel du marché: 750 000 EUR HT tous titulaires confondus. Pas de montant maximal. Pour la 1^re et la dernière période, ce montant sera rapporté au prorata temporis. À titre indicatif, non contractuel le montant réalisé au cours de l'année N-1 est de 7 734 417 EUR (HT). Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et technique III.1)Conditions de participation III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions: Ne seront pas admises les candidatures qui ne seront pas recevables dans les conditions fixées aux articles R. 2144-1 à 7, notamment en application des articles R. 2143-3, R. 2142-2, R. 2142-4 et R. 2143-6 à R. 2143-10 du code de la commande publique. Pour permettre au pouvoir adjudicateur d'évaluer ses garanties techniques et financières ainsi que ses capacités professionnelles, le candidat individuel ou les membres du groupement en cas de candidature groupée produira une lettre de candidature (formulaire DC1) et une déclaration du candidat (formulaire DC2 un formulaire pour chacun des membres du groupement en cas de candidature groupée). Le candidat individuel ou chacun des membres du groupement fournira également, en annexe du DC2, les éléments demandés par le pouvoir adjudicateur dans le Règlement de la consultation (article 5 du RC). Les DC1 et DC2 sont disponibles sur le site: [12]http://www.economie.gouv.fr/daj/formulaires-declaration-candidat Ils peuvent également être établis sur format libre. La réponse est électronique mais la signature n'est plus requise lors du dépôt, et sera demandée a posteriori à la seule entreprise retenue. Les candidats disposent toujours de la faculté de signer électroniquement leur offre au moment de son dépôt. Le département accepte également en lieu et place des DC1 et DC2, le Document unique de marché européen (DUME), accompagnés des éléments demandés au règlement de consultation. III.1.2)Capacité économique et financière Liste et description succincte des critères de sélection: Déclaration concernant le chiffre d'affaires global et le chiffre d'affaires concernant les prestations objet du contrat, réalisées au cours des 3 derniers exercices disponibles. Si, pour une raison justifiée, l'opérateur économique n'est pas en mesure de produire les renseignements et documents demandés par l'acheteur, il est autorisé à prouver sa capacité économique et financière par tout autre moyen considéré comme approprié par l'acheteur. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): CA minimum 1 500 000 EUR HT/an pour les 3 dernières années. III.1.3)Capacité technique et professionnelle Liste et description succincte des critères de sélection: déclaration indiquant les effectifs moyens annuels du candidat et l'importance du personnel d'encadrement pour chacune des 3 dernières années, liste des principaux marchés et chantiers (dont l'objet est similaire aux travaux du présent accord-cadre) effectués au cours des 5 dernières années et classés par date de commande indiquant: le montant de la commande, la part correspondant aux travaux objet de la présente consultation, le type de bâtiments concernés, les coordonnées du destinataire (statut privé ou public, nom de l'organisme, nom de la personne chargée de l'opération et son numéro de téléphone), déclaration indiquant l'outillage, le matériel et l'équipement technique dont le candidat dispose pour la réalisation du contrat, les certificats de qualifications et/ou de qualité demandés aux candidats sont qualifelec MGTI classe 2 minimum ou équivalents et/ou effectifs équivalents et références de moins de 5 ans. Niveau(x) spécifique(s) minimal/minimaux exigé(s): Effectif minimal: 8 personnes. III.1.5)Informations sur les marchés réservés III.2)Conditions liées au marché III.2.2)Conditions particulières d'exécution: En application des dispositions de l'article L. 2112-2 du code de la commande publique, les titulaires de l'accord-cadre auront l'obligation, dans le cadre de son exécution, de promouvoir l'emploi de personnes rencontrant des difficultés d'insertion professionnelle, dans les conditions précisées à l'article 1.5.1 du CCAP. III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Section IV: Procédure IV.1)Description IV.1.1)Type de procédure Procédure ouverte IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 4 IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue IV.1.6)Enchère électronique IV.1.8)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui IV.2)Renseignements d'ordre administratif IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 06/04/2020 Heure locale: 16:00 IV.2.3)Date denvoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: français IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 6 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.2.7)Modalités douverture des offres Date: 07/04/2020 Heure locale: 00:00 Informations sur les personnes autorisées et les modalités d'ouverture: La date d'ouverture des offres est donnée à titre indicatif et la séance n'est pas publique. Section VI: Renseignements complémentaires VI.1)Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: oui Calendrier prévisionnel de publication des prochains avis: Un avis d'appel public à la concurrence, relatif au même objet, est susceptible d'être publié au cours du 4^e trimestre 2023. VI.2)Informations sur les échanges électroniques La facturation en ligne sera acceptée VI.3)Informations complémentaires: Accord-cadre multi-attributaires (maxi 4) sous réserve d'un nombre suffisant de candidatures retenues et d'offres jugées régulières et acceptables au sens des articles R. 2152-1 et R. 2152-2 du code de la commande publique. Ce marché constitue un des lots relatifs aux travaux de rénovation et d'aménagement des bâtiments, passés en plusieurs procédures. Le pouvoir adjudicateur ne souhaite imposer aucune forme de groupement aux attributaires de l'accord-cadre. Les bons de commande seront notifiés aux titulaires au fur et à mesure des besoins. Leur attribution se fera sans négociation, ni remise en concurrence. La dévolution des bons de commande se fera conformément à l'article 4-2 de l'acte d'engagement. Les prix sont révisables. Les sommes dues en exécution du marché seront réglées par mandat administratif dans un délai global de paiement de 30 jours dans les conditions prévues par les règles de la comptabilité publique, conformément aux articles L. 2191-1 à L. 2192-15 et R. 2191-1 à R. 2193-22 du code de la commande publique et le décret nº 2013-269 du 29.3.2013 relatif à la lutte contre les retards de paiement dans les contrats de la commande publique. Le financement est inscrit au budget départemental. Dans le cadre de la dématérialisation de la facture et conformément à la réglementation en vigueur, depuis le 1.1.2020, les factures électroniques peuvent être déposées par l'entreprise attributaire sur le portail Chorus Pro. Plus d'informations sur le site [13]https://chorus-pro.gouv.fr Unité monétaire: l'euro. Les modalités de remise des offres sont spécifiées dans le règlement de consultation. La consultation des avis, le retrait des DCE et le dépôt des questions éventuelles ainsi que des offres par voie électronique sont obligatoires sur le site [14]www.valdemarne.fr/marches-publics (profil d'acheteur) ou depuis le portail Maximilien ([15]http://www.maximilien.fr), plate-forme des marchés publics franciliens, depuis les adresses internet ci-dessus mentionnées. Les entreprises disposent également d'une hotline au +33 176647408 pour l'assistance éventuelle au téléchargement. Il est formellement conseillé de s'inscrire lors du téléchargement du DCE pour être alerté des éventuelles modifications ou précisions sur les consultations téléchargées. La transmission des plis, obligatoire par voie électronique, s'effectue conformément aux articles R. 2132-1 à R. 2132-14 du code de la commande publique, sauf copie de sauvegarde (le cas échéant). Cette copie de sauvegarde devra parvenir par tous moyens permettant de déterminer de façon certaine la date et l'heure de sa réception et d'en garantir la confidentialité. Pour son envoi postal: conseil départemental du Val-de-Marne direction des finances et des marchés service des marchés 94054 Créteil Cedex. Pour les dépôts sur place, contre récépissé (coursier, organisme spécialisé dans le transport express de plis et de colis), veuillez-vous présenter à l'adresse suivante: direction des finances et des marchés service des marchés (du lundi au vendredi de 9:00 à 12:00 et de 14:00 à 16:00) immeuble Thalès bureau 156 (1^er étage) au 25 rue Olof Palme à Créteil avant la date limite des remises des plis. Chaque pli portera la mention suivante: «Copie de sauvegarde ne pas ouvrir travaux de remise en état, de réparations et d'aménagements divers à réaliser dans les bâtiments du Département du Val-de-Marne lot électricité», ainsi que le nom de la société expéditrice. VI.4)Procédures de recours VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Melun Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle case postale 8630 Ville: Melun Cedex Code postal: 77008 Pays: France Courriel: [16]Greffe.ta-melun@juradm.fr Téléphone: +33 160566630 Fax: +33 160566610 Adresse internet: [17]http://melun.tribunaladministratif.fr VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation VI.4.3)Introduction de recours Précisions concernant les délais d'introduction de recours: Selon les dispositions des articles R. 421-1 et L. 551-1 du code de justice administrative. VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours Nom officiel: Tribunal administratif de Melun Adresse postale: 43 rue du Général de Gaulle case postale 8630 Ville: Melun Cedex Code postal: 77008 Pays: France Courriel: [18]Greffe.ta-melun@juradm.fr Téléphone: +33 160566630 Fax: +33 160566610 Adresse internet: [19]http://melun.tribunaladministratif.fr VI.5)Date denvoi du présent avis: 26/02/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de