Ausschreibungen und Aufträge:
Bauleistungen im Hochbau - FR-Vaulx-en-Velin
Bauleistungen im Hochbau
Anstricharbeiten in Gebäuden
Installation von Elektroanlagen
Dokument Nr...: 50325-2020 (ID: 2020020309051438539)
Veröffentlicht: 03.02.2020
*
  FR-Vaulx-en-Velin: Bauleistungen im Hochbau
   2020/S 23/2020 50325
   Bekanntmachung vergebener Aufträge
   Ergebnisse des Vergabeverfahrens
   Bauauftrag
   Rechtsgrundlage:
   Richtlinie 2014/24/EU
   Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber
   I.1)Name und Adressen
   Offizielle Bezeichnung: Commune de Vaulx-en-Velin
   Nationale Identifikationsnummer: 21690256900013
   Postanschrift: Place de la Nation, CS 40002
   Ort: Vaulx-en-Velin Cedex
   NUTS-Code: FRK26
   Postleitzahl: 69518
   Land: Frankreich
   E-Mail: [7]correspondre@aws-france.com
   Internet-Adresse(n):
   Hauptadresse: [8]http://www.vaulx-en-velin.net/
   Adresse des Beschafferprofils: [9]https://www.marches-publics.info/
   I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung
   I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers
   Einrichtung des öffentlichen Rechts
   I.5)Haupttätigkeit(en)
   Allgemeine öffentliche Verwaltung
   Abschnitt II: Gegenstand
   II.1)Umfang der Beschaffung
   II.1.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Construction du groupe scolaire Katherine Johnson: lot n^o11 peintures,
   revêtements muraux lot n^o 15 courants forts  courants faibles.
   Referenznummer der Bekanntmachung: Gs Sud L11l15
   II.1.2)CPV-Code Hauptteil
   45210000
   II.1.3)Art des Auftrags
   Bauauftrag
   II.1.4)Kurze Beschreibung:
   Cette consultation concerne la relance du lot n^o 11: peintures 
   revêtements muraux et du lot n^o 15: courants forts  courants faibles
   de l'opération de construction du groupe scolaire Katherine Johnson au
   sud de la commune. Le groupe scolaire comprendra 15 classes, des locaux
   annexes (salles spécialisées, restaurant scolaire), les espaces
   partagés ou dévolus au périscolaire ainsi que des espaces extérieurs
   (cours, parvis). Un logement pour le gardien est également intégré à
   l'opération. Ce projet sera exemplaire en matière de qualité
   environnementale (niveau Bepos).
   II.1.6)Angaben zu den Losen
   Aufteilung des Auftrags in Lose: ja
   II.1.7)Gesamtwert der Beschaffung (ohne MwSt.)
   Wert ohne MwSt.: 566 450.98 EUR
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Peintures  revêtements muraux
   Los-Nr.: 11
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   45442110
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: FRK26
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Travaux de peintures intérieures et extérieures dans le cadre de la
   construction d'un groupe scolaire au sud de la commune.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Qualitätskriterium - Name: Valeur technique / Gewichtung: 60
   Preis - Gewichtung: 40
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   Conformément aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande
   publique, les clauses de réexamen suivantes pourront s'appliquer en
   cours d'exécution du marché:
    un marché de prestations similaires pourra être conclu avec le
   titulaire dans les conditions de l'article R. 2122-7 CCP.
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre
   de service n^o 1. Délai d'exécution du lot 11 peinture  revêtements
   muraux: 17 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 13
   semaines de chantier) selon planning d'exécution date prévisionnelle de
   début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.
   II.2)Beschreibung
   II.2.1)Bezeichnung des Auftrags:
   Courants forts  courants faibles
   Los-Nr.: 15
   II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s)
   45311000
   II.2.3)Erfüllungsort
   NUTS-Code: FRK26
   II.2.4)Beschreibung der Beschaffung:
   Travaux de courant fort, d'installations électriques de courant faible,
   GTB dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la
   commune.
   II.2.5)Zuschlagskriterien
   Qualitätskriterium - Name: Valeur technique / Gewichtung: 60
   Preis - Gewichtung: 40
   II.2.11)Angaben zu Optionen
   Optionen: ja
   Beschreibung der Optionen:
   Conformément aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande
   publique, les clauses de réexamen suivantes pourront s'appliquer en
   cours d'exécution du marché:
    un marché de prestations similaires pourra être conclu avec le
   titulaire dans les conditions de l'article R. 2122-7 CCP.
   II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union
   Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm,
   das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein
   II.2.14)Zusätzliche Angaben
   Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre
   de service n^o 1. Délai d'exécution du lot 15 courants forts  courants
   faibles: 30 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 26
   semaines de chantier) selon planning d'exécution date prévisionnelle de
   début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.
   Abschnitt IV: Verfahren
   IV.1)Beschreibung
   IV.1.1)Verfahrensart
   Offenes Verfahren
   IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen
   Beschaffungssystem
   IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion
   IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA)
   Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja
   IV.2)Verwaltungsangaben
   IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren
   Bekanntmachungsnummer im ABl.: [10]2019/S 202-490158
   IV.2.8)Angaben zur Beendigung des dynamischen Beschaffungssystems
   IV.2.9)Angaben zur Beendigung des Aufrufs zum Wettbewerb in Form einer
   Vorinformation
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr.: 11
   Bezeichnung des Auftrags:
   Peintures  revêtements muraux
   Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
   V.2)Auftragsvergabe
   V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
   22/01/2020
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 7
   Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
   vergeben: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Offizielle Bezeichnung: Nebihu
   Postanschrift: 12 ter avenue Eugène Henaff
   Ort: Vaulx-en-Velin
   NUTS-Code: FRK26
   Postleitzahl: 69120
   Land: Frankreich
   Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
   Gesamtwert des Auftrags/Loses: 111 450.98 EUR
   V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt V: Auftragsvergabe
   Los-Nr.: 15
   Bezeichnung des Auftrags:
   Courants forts  courants faibles
   Ein Auftrag/Los wurde vergeben: ja
   V.2)Auftragsvergabe
   V.2.1)Tag des Vertragsabschlusses:
   22/01/2020
   V.2.2)Angaben zu den Angeboten
   Anzahl der eingegangenen Angebote: 3
   Der Auftrag wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern
   vergeben: nein
   V.2.3)Name und Anschrift des Wirtschaftsteilnehmers, zu dessen Gunsten
   der Zuschlag erteilt wurde
   Offizielle Bezeichnung: Beaux
   Postanschrift: ZA St Clair 2000
   Ort: Saint-Clair-du-Rhône
   NUTS-Code: FRK24
   Postleitzahl: 38370
   Land: Frankreich
   Der Auftragnehmer ist ein KMU: ja
   V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses (ohne MwSt.)
   Gesamtwert des Auftrags/Loses: 455 000.00 EUR
   V.2.5)Angaben zur Vergabe von Unteraufträgen
   Abschnitt VI: Weitere Angaben
   VI.3)Zusätzliche Angaben:
   Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre
   de service n^o 1.
   VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren
   VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren
   Offizielle Bezeichnung: Tribunal administratif de Lyon
   Postanschrift: 184 rue Duguesclin
   Ort: Lyon
   Postleitzahl: 69433
   Land: Frankreich
   E-Mail: [11]greffe.ta-lyon@juradm.fr
   Telefon: +33 478141010
   Fax: +33 478141065
   Internet-Adresse: [12]http://lyon.tribunal-administratif.fr
   VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren
   VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen
   VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen
   erteilt
   Offizielle Bezeichnung: Greffe du tribunal administratif de Lyon
   Postanschrift: 184 rue Duguesclin
   Ort: Lyon
   Postleitzahl: 69433
   Land: Frankreich
   E-Mail: [13]greffe.ta-lyon@juradm.fr
   Telefon: +33 478141010
   Fax: +33 478141065
   Internet-Adresse: [14]http://lyon.tribunal-administratif.fr
   VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung:
   30/01/2020
References
   7. mailto:correspondre@aws-france.com?subject=TED
   8. http://www.vaulx-en-velin.net/
   9. https://www.marches-publics.info/
  10. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:490158-2019:TEXT:DE:HTML
  11. mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr?subject=TED
  12. http://lyon.tribunal-administratif.fr/
  13. mailto:greffe.ta-lyon@juradm.fr?subject=TED
  14. http://lyon.tribunal-administratif.fr/
OT: 03/02/2020    S23    Marché de travaux - Avis d'attribution de marché -
   Procédure ouverte
   France-Vaulx-en-Velin: Travaux de construction de bâtiments
   2020/S 023-050325
   Avis dattribution de marché
   Résultats de la procédure de marché
   Travaux
   Base juridique:
   Directive 2014/24/UE
   Section I: Pouvoir adjudicateur
   I.1)Nom et adresses
   Nom officiel: Commune de Vaulx-en-Velin
   Numéro national d'identification: 21690256900013
   Adresse postale: Place de la Nation, CS 40002
   Ville: Vaulx-en-Velin Cedex
   Code NUTS: FRK26
   Code postal: 69518
   Pays: France
   Courriel: [7]correspondre@aws-france.com
   Adresse(s) internet:
   Adresse principale: [8]http://www.vaulx-en-velin.net/
   Adresse du profil dacheteur: [9]https://www.marches-publics.info/
   I.2)Informations sur la passation conjointe de marchés
   I.4)Type de pouvoir adjudicateur
   Organisme de droit public
   I.5)Activité principale
   Services généraux des administrations publiques
   Section II: Objet
   II.1)Étendue du marché
   II.1.1)Intitulé:
   Construction du groupe scolaire Katherine Johnson: lot n^o11 peintures,
   revêtements muraux lot n^o 15 courants forts  courants faibles.
   Numéro de référence: Gs Sud L11l15
   II.1.2)Code CPV principal
   45210000
   II.1.3)Type de marché
   Travaux
   II.1.4)Description succincte:
   Cette consultation concerne la relance du lot n^o 11: peintures 
   revêtements muraux et du lot n^o 15: courants forts  courants faibles
   de l'opération de construction du groupe scolaire Katherine Johnson au
   sud de la commune. Le groupe scolaire comprendra 15 classes, des locaux
   annexes (salles spécialisées, restaurant scolaire), les espaces
   partagés ou dévolus au périscolaire ainsi que des espaces extérieurs
   (cours, parvis). Un logement pour le gardien est également intégré à
   l'opération. Ce projet sera exemplaire en matière de qualité
   environnementale (niveau Bepos).
   II.1.6)Information sur les lots
   Ce marché est divisé en lots: oui
   II.1.7)Valeur totale du marché (hors TVA)
   Valeur hors TVA: 566 450.98 EUR
   II.2)Description
   II.2.1)Intitulé:
   Peintures  revêtements muraux
   Lot nº: 11
   II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
   45442110
   II.2.3)Lieu d'exécution
   Code NUTS: FRK26
   II.2.4)Description des prestations:
   Travaux de peintures intérieures et extérieures dans le cadre de la
   construction d'un groupe scolaire au sud de la commune.
   II.2.5)Critères dattribution
   Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60
   Prix - Pondération: 40
   II.2.11)Information sur les options
   Options: oui
   Description des options:
   Conformément aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande
   publique, les clauses de réexamen suivantes pourront s'appliquer en
   cours d'exécution du marché:
    un marché de prestations similaires pourra être conclu avec le
   titulaire dans les conditions de l'article R. 2122-7 CCP.
   II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   l'Union européenne: non
   II.2.14)Informations complémentaires
   Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre
   de service n^o 1. Délai d'exécution du lot 11 peinture  revêtements
   muraux: 17 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 13
   semaines de chantier) selon planning d'exécution date prévisionnelle de
   début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.
   II.2)Description
   II.2.1)Intitulé:
   Courants forts  courants faibles
   Lot nº: 15
   II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s)
   45311000
   II.2.3)Lieu d'exécution
   Code NUTS: FRK26
   II.2.4)Description des prestations:
   Travaux de courant fort, d'installations électriques de courant faible,
   GTB dans le cadre de la construction d'un groupe scolaire au sud de la
   commune.
   II.2.5)Critères dattribution
   Critère de qualité - Nom: Valeur technique / Pondération: 60
   Prix - Pondération: 40
   II.2.11)Information sur les options
   Options: oui
   Description des options:
   Conformément aux articles L. 2194-1 et suivants du code de la commande
   publique, les clauses de réexamen suivantes pourront s'appliquer en
   cours d'exécution du marché:
    un marché de prestations similaires pourra être conclu avec le
   titulaire dans les conditions de l'article R. 2122-7 CCP.
   II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne
   Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de
   l'Union européenne: non
   II.2.14)Informations complémentaires
   Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre
   de service n^o 1. Délai d'exécution du lot 15 courants forts  courants
   faibles: 30 semaines (4 semaines de préparation de chantier + 26
   semaines de chantier) selon planning d'exécution date prévisionnelle de
   début de la période de préparation du chantier: 2.1.2020.
   Section IV: Procédure
   IV.1)Description
   IV.1.1)Type de procédure
   Procédure ouverte
   IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition
   dynamique
   IV.1.6)Enchère électronique
   IV.1.8)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP)
   Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui
   IV.2)Renseignements d'ordre administratif
   IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure
   Numéro de l'avis au JO série S: [10]2019/S 202-490158
   IV.2.8)Informations sur l'abandon du système d'acquisition dynamique
   IV.2.9)Informations sur l'abandon de la procédure d'appel à la
   concurrence sous la forme d'un avis de préinformation
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 11
   Intitulé:
   Peintures  revêtements muraux
   Un marché/lot est attribué: oui
   V.2)Attribution du marché
   V.2.1)Date de conclusion du marché:
   22/01/2020
   V.2.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 7
   Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
   V.2.3)Nom et adresse du titulaire
   Nom officiel: Nebihu
   Adresse postale: 12 ter avenue Eugène Henaff
   Ville: Vaulx-en-Velin
   Code NUTS: FRK26
   Code postal: 69120
   Pays: France
   Le titulaire est une PME: oui
   V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
   Valeur totale du marché/du lot: 111 450.98 EUR
   V.2.5)Information sur la sous-traitance
   Section V: Attribution du marché
   Lot nº: 15
   Intitulé:
   Courants forts  courants faibles
   Un marché/lot est attribué: oui
   V.2)Attribution du marché
   V.2.1)Date de conclusion du marché:
   22/01/2020
   V.2.2)Informations sur les offres
   Nombre d'offres reçues: 3
   Le marché a été attribué à un groupement d'opérateurs économiques: non
   V.2.3)Nom et adresse du titulaire
   Nom officiel: Beaux
   Adresse postale: ZA St Clair 2000
   Ville: Saint-Clair-du-Rhône
   Code NUTS: FRK24
   Code postal: 38370
   Pays: France
   Le titulaire est une PME: oui
   V.2.4)Informations sur le montant du marché/du lot (hors TVA)
   Valeur totale du marché/du lot: 455 000.00 EUR
   V.2.5)Information sur la sous-traitance
   Section VI: Renseignements complémentaires
   VI.3)Informations complémentaires:
   Le marché est conclu pour une période de 16 mois, à compter de l'ordre
   de service n^o 1.
   VI.4)Procédures de recours
   VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours
   Nom officiel: Tribunal administratif de Lyon
   Adresse postale: 184 rue Duguesclin
   Ville: Lyon
   Code postal: 69433
   Pays: France
   Courriel: [11]greffe.ta-lyon@juradm.fr
   Téléphone: +33 478141010
   Fax: +33 478141065
   Adresse internet: [12]http://lyon.tribunal-administratif.fr
   VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation
   VI.4.3)Introduction de recours
   VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus
   sur l'introduction de recours
   Nom officiel: Greffe du tribunal administratif de Lyon
   Adresse postale: 184 rue Duguesclin
   Ville: Lyon
   Code postal: 69433
   Pays: France
   Courriel: [13]greffe.ta-lyon@juradm.fr
   Téléphone: +33 478141010
   Fax: +33 478141065
   Adresse internet: [14]http://lyon.tribunal-administratif.fr
   VI.5)Date denvoi du présent avis:
   30/01/2020
--------------------------------------------------------------------------------
             Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for:
       The Office for Official Publications of the European Communities
                The Federal Office of Foreign Trade Information
 Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de