Ausschreibung: Bauarbeiten - HU-Debrecen Bauarbeiten Bauleistungen im Hochbau Sanierungsarbeiten Dokument Nr...: 50226-2020 (ID: 2020020309033838420) Veröffentlicht: 03.02.2020 * HU-Debrecen: Bauarbeiten 2020/S 23/2020 50226 Auftragsbekanntmachung Bauauftrag Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_70582176 Postanschrift: Piac utca 20. Ort: Debrecen NUTS-Code: HU321 Postleitzahl: 4024 Land: Ungarn Kontaktstelle(n): Dr. Paróczai Bernadett E-Mail: [6]kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu Telefon: +36 52511550 Fax: +36 52511552 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [7]http://www.debrecen.hu Adresse des Beschafferprofils: [8]http://www.debrecen.hu I.2)Informationen zur gemeinsamen Beschaffung I.3)Kommunikation Die Auftragsunterlagen stehen für einen uneingeschränkten und vollständigen direkten Zugang gebührenfrei zur Verfügung unter: [9]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018432020/res zletek Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen elektronisch via: [10]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018432020/re szletek Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Regional- oder Kommunalbehörde I.5)Haupttätigkeit(en) Allgemeine öffentliche Verwaltung Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Gáborjáni Szabó Kálmán utcai Bölcsde felújítása 2 Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000018432020 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45000000 II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében Gáborjáni Szabó Kálmán utcai Bölcsde felújítása 2. eljárás II.1.5)Geschätzter Gesamtwert Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: nein II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45000000 45210000 45453100 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: HU321 Hauptort der Ausführung: 4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó Kálmán utca 2. Hrsz.:5926 II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: A Gáborjáni Szabó Kálmán utcai Bölcsde 4694 m^2-es területen lév közhasználatú épület. A felújtás 867,79 m^2 hasznos alapterület, 6 bölcsdei csoporttal rendelkez intézmény felújítási-, bvítési munkái, melyek tartalmazzák a homlokzati falak és zárófödém hszigetelését, a homlokzati nyílászárókat korszer, három réteg üvegezés szerkezetre cseréjét, a régi árnyékoló szerkezetek cseréjét, a zöldfelületek revitalizációját, új járdák és burkolat a játszóudvaron, konyha átalakítást és felújítást, fejleszt szoba kialakítását, tornaszoba kialakítását. Rövid szakmai leírás: A bölcsdei intézmény épületének, épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek teljes kör felújítása, Akadálymentesítés létrehozása, Energetikai fejlesztések létrehozás (nyílászáró csere: 456,43 m^2 Uw=legalább 1,15 W/m^2K, homlokzati hszigetel rendszer kiépítése 632 m^2, lapostet szigetelése 845 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes rendszer kiépítése, stb.) Udvar, játszóudvar fejlesztés, zöldfelületek revitalizálása. Ajánlatkér felhívja az ajánlattevk figyelmét arra, hogy a kivitelezési munkálatok él üzem mellett valósulnak meg. Ajánlatkér felhívja a T. Ajánlattevk figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredet, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkér a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenérték megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes mszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. II.2.5)Zuschlagskriterien Die nachstehenden Kriterien Qualitätskriterium - Name: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 f olyan szakember, aki épület energetikai felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem) / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 f olyan szakember, aki akadálymentes környezet kialakításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem) / Gewichtung: 10 Qualitätskriterium - Name: Kötelez jótállási idn felüli többletjótállás vállalt idtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) / Gewichtung: 10 Preis - Gewichtung: 70 II.2.6)Geschätzter Wert Wert ohne MwSt.: 1.00 HUF II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 8 Dieser Auftrag kann verlängert werden: nein II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 azonosítószámú projekt II.2.14)Zusätzliche Angaben A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak, A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkér rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség idtartama 60 nap az ajánlattételi határid lejártától számítva, Az eljárás során a felels akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176. Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, amely részérl a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik: I. ajánlatban: a gazdasági szerepl ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), ha az elírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részérl a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), továbbá az ajánlattev nyilatkozni köteles arról, hogy a szerzdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). II. ajánlatkér felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): az ajánlattevnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszer másolatban is elegend benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelzen kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkér ellenkez bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattev erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkér a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építipari kivitelezési tevékenységet végz gazdasági szereplk vonatkozásában elírja az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékében szereplés követelményét. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az elírt követelmény tekintetében MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szerepl esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkér ellenrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhet cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékének adatai alapján, Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szerepl esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell elzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkér által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkér a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszer nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattev(k)nek az ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben elírt igazolását. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevnek csatolnia kell a cégszeren (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevételérl, attól függen, hogy az ajánlattev mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattev(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattev a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában mködik, amely tekintetében az árbevételrl szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban elírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkér által megfelelnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattev kiegészít tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában mködik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételrl szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban elírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkér által elfogadott módjáról. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek. Az elírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevk bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattev a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkért az ajánlattev teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattev figyelmét, azon pénzügyi gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszeren kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplkre, elegend, ha közülük 1 felel meg. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszer másolatban is elegend benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell elzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkér által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkér a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszer nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattev(k)nek az ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben elírt igazolását. Finanszírozás: Ajánlatkér az építési beruházás ellenértékét európai uniós támogatás felhasználásával (a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 azonosítószámú projekt) biztosítja utófinanszírozással. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100 %. Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerzdésben foglalt tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelel összeg ellegként történ kifizetését, de legfeljebb 75 000 000 forintot. Az építési munkák kivitelezése során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetség az alábbiak szerint: Az 1. részszámla benyújtására a szerzdéses érték 25 %-át elér megvalósult teljesítés, A 2. részszámla benyújtására a szerzdéses érték 50 %-át elér megvalósult teljesítés, A 3. részszámla benyújtására a szerzdéses érték 75 %-át elér megvalósult teljesítés esetén van lehetség, a tényleges mszaki tartalomnak megfelel összeg erejéig. Folyt. következ pont. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: P.1.) Alkalmatlan az ajánlattev, ha az ajánlattevnek a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 100 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépk esetében a mködésének ideje alatt a nettó 100 000 000 Ft-ot). A szerzdést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a, A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének lehetséges jogkövetkezménye a szerzdésszegés miatti elállás, illetve a szerzdés azonnali hatályú felmondása a Megrendel részérl, mely esetben Megrendel a késedelmi kötbér helyett meghiúsulási kötbért érvényesít. Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthet, melyet követen Ajánlatkér a szerzdést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkér meghiúsulási kötbért érvényesít. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a. Jótállás: Ajánlatkér által meghatározott 36 hónap kötelez jótállási idtartam. Az ezen felül vállalt jótállási idtartam értékelési szempont. A jótállási idszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes mszaki átadás-átvételi eljárást követen kiadott teljesítési igazolás keltétl kell számítani. Finanszírozás folyt.karakterkorlátra tekintettel: Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes mszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követen, a megrendel mszaki ellenre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követen jogosult végszámlát benyújtani. Elleg igénylése esetén az elleget a Vállalkozó valamennyi számlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt elleg százalékos értékének arányában köteles csökkenteni. Ajánlatkér a nyertes ajánlattev által elvégzett tevékenységrl teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelel és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és mszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattev ajánlatának megfelelen történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkér az igazolt teljesítést követen a szabályszeren kiállított számlát a kézhezvételtl számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattev bankszámlájára történ banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben nyertes ajánlattev a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétl eltéren a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-32/B.§-a alkalmazandó a kifizetés során. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Az építési beruházás nem engedély-köteles tevékenység, ezáltal a munkák kivitelezése az egyenes adózás hatálya alá tartozik. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, A 2014-2020 programozási idszakban az egyes európai uniós alapokból származó Támogatások felhasználásának rendjérl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képez szerzdéstervezet tartalmazza. Ajánlatkér tartalékkeretet nem biztosít. III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Auflistung und kurze Beschreibung der Eignungskriterien: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattev(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattev a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerzdést köt másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkér a vizsgált 5 éves idszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni a szerzdésköt másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezd és befejez idpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen történt-e. A referenciaigazolásból egyértelmen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként elírt minimum követelményeknek való megfelelésnek. Közös ajánlattevként szerzd félként történ teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelmen megállapítható legyen. Ajánlatkér a referencia elbírálásánál csak az ajánlattev saját teljesítését veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevk bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattev ezen szervezet erforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzdéses vagy elszerzdésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerzdés teljesítéséhez szükséges erforrások rendelkezésre állnak majd a szerzdés teljesítésének idtartama alatt. Ajánlattevk több referenciával is teljesíthetik az elírt alkalmassági követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszer másolatban is elegend benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell elzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkér által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkér a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszer nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattev(k)nek az ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben elírt igazolását. Möglicherweise geforderte Mindeststandards: M.1.) Ajánlattev alkalmatlan a szerzdés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel 5 évben teljesített (mszaki átadás-átvétellel lezárt) Összesen legalább 600 m^2 hasznos alapterület épületen végzett energetikai felújítási munkára vonatkozó referenciával. Épület energetikai felújítás alatt különösen, de nem kizárólagosan épületen végzett nyílászárócsere és/vagy hszigetelési munka és/vagy megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése. A fenti követelmény több referenciával is teljesíthet. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az elírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszeren kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplkre, az együttes megfelelés lehetsége értelmében elegend, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevk bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattev ezen szervezet erforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzdéses vagy elszerzdésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerzdés teljesítéséhez szükséges erforrások rendelkezésre állnak majd a szerzdés teljesítésének idtartama alatt. A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkér elfogadja az egyszer nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattev(k)nek az ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban elírt igazolásait. III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: nein IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 02/03/2020 Ortszeit: 11:00 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Ungarisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 2 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 02/03/2020 Ortszeit: 13:00 Ort: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68.§-a az irányadó. Angaben über befugte Personen und das Öffnungsverfahren: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68.§-a az irányadó. Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen Die elektronische Rechnungsstellung wird akzeptiert Die Zahlung erfolgt elektronisch VI.3)Zusätzliche Angaben: 1.) A hiánypótlás lehetsége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelen biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattev az ajánlatban korábban nem szerepl gazdasági szereplt von be az eljárásba és e gazdasági szereplre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkér nem rendel el újabb hiánypótlást. 2.) A felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti P.1.) M.1.) alkalmassági feltételek és ezek elírt igazolási módja a minsített ajánlattevk hivatalos jegyzékébe történ felvétel feltételét képez minsítési szempontokhoz képest szigorúbb! 3.) Ajánlatkér kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevknek csatolniuk kell egy cégszeren aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. 4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. 5.) Felels akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176 6.) Az ajánlattevnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus rlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 7.)A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkér rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több fájlban. 8.) Ajánlatkér elírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 10.) Ha az ajánlatkér a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezbb ajánlatot tevt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következ legkedvezbb ajánlatot tevvel köti meg a szerzdést. 11.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erej magánokirat követelményeinek. 12.) Folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattev az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. 14.) Ajánlatkér alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat. 15.) Felelsségbiztosítás elírt kárérték limitje: 10 000 000 Ft/esemény, 20 000 000 Ft/év. Tárgya: építési-szerelési biztosítás. Tárgya: építési-szerelési biztosítás. 16.) Ajánlatkér alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.). 17.) Az Építési munkaterület átadásának idpontja: a szerzdés hatálybalépését követ 30 napon belül. Az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában ismertetett szerzdés idtartama az építési munkaterület átadásától számítandó. 18.) A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 8 hónapos teljesítési határid a munkaterület átadásától számítandó. 19.) Az ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szerepl árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat). 20.) A Microsoft Excel kerekítésébl ered eltéréseket Ajánlatkér nem tekinti számítási hibának. 21.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a fels határa: 10 pont. Karakterkorlátra tekintettel, folyt. VI.4.3) VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5. Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [11]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint. VI.3) További információk folyt1.: 22.) Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel jelen szerzdés akkor lép hatályba, amikor a többlettámogatási igény vonatkozásában a támogatási szerzdés módosításra kerül és/vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerbl megellegezi és/vagy biztosítja és a nyertes ajánlattevt errl az Ajánlatkér tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerzdés aláírását követ 6 hónapon belül nem teljesülnek, a Felek eltér megállapodásának hiányában a Szerzdés megsznik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelvel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 23.) Az ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 HUF A befizetés helye: vagy az ajánlatkér fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP Bank Nyrt.) Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkér 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítend az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattev bankjának hivatalos igazolása a terhelésrl egyszer másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizet kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerzdés alapján kiállított készfizet kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy Feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erej magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell. 24.) Értékelési szempontrendszer: Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattev kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója, (KÉ 2019. évi 106. szám; 4.6.2019) alapján a pontozás az alábbiak szerint: Az 1. és 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési dokumentumokban részletezett szerint pontozás szerint (abszolút értékelési módszer). A 3. értékelési részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás. A 4. ajánlati ár értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5. Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [12]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 29/01/2020 References 6. mailto:kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu?subject=TED 7. http://www.debrecen.hu/ 8. http://www.debrecen.hu/ 9. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018432020/reszletek 10. https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018432020/reszletek 11. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED 12. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED OT: 03/02/2020 S23 Építési beruházás - Ajánlati felhívás - Nyílt eljárás Magyarország-Debrecen: Építési munkák 2020/S 023-050226 Ajánlati/részvételi felhívás Építési beruházás Jogalap: 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkér I.1)Név és címek Hivatalos név: Debrecen Megyei Jogú Város Önkormányzata Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_70582176 Postai cím: Piac utca 20. Város: Debrecen NUTS-kód: HU321 Postai irányítószám: 4024 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Dr. Paróczai Bernadett E-mail: [6]kozbesz.titkarsag@ph.debrecen.hu Telefon: +36 52511550 Fax: +36 52511552 Internetcím(ek): Az ajánlatkér általános címe: [7]http://www.debrecen.hu A felhasználói oldal címe: [8]http://www.debrecen.hu I.2)Információ közös közbeszerzésrl I.3)Kommunikáció A közbeszerzési dokumentáció korlátozás nélkül, teljes kören, közvetlenül és díjmentesen elérhet a következ címen: [9]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018432020/res zletek További információ a következ címen szerezhet be a fent említett cím Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó elektronikusan: [10]https://ekr.gov.hu/portal/kozbeszerzes/eljarasok/EKR000018432020/re szletek Az ajánlat vagy részvételi jelentkezés benyújtandó a fent említett címre I.4)Az ajánlatkér típusa Regionális vagy helyi hatóság I.5)F tevékenység Általános közszolgáltatások II. szakasz: Tárgy II.1)A beszerzés mennyisége II.1.1)Elnevezés: Gáborjáni Szabó Kálmán utcai Bölcsde felújítása 2 Hivatkozási szám: EKR000018432020 II.1.2)F CPV-kód 45000000 II.1.3)A szerzdés típusa Építési beruházás II.1.4)Rövid meghatározás: TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 azonosítószámú projekt keretében Gáborjáni Szabó Kálmán utcai Bölcsde felújítása 2. eljárás II.1.5)Becsült teljes érték vagy nagyságrend Érték áfa nélkül: 1.00 HUF II.1.6)Részekre vonatkozó információk A beszerzés részekbl áll: nem II.2)Meghatározás II.2.1)Elnevezés: II.2.2)További CPV-kód(ok) 45000000 45210000 45453100 II.2.3)A teljesítés helye NUTS-kód: HU321 A teljesítés f helyszíne: 4028 Debrecen, Gáborjáni Szabó Kálmán utca 2. Hrsz.:5926 II.2.4)A közbeszerzés ismertetése: A Gáborjáni Szabó Kálmán utcai Bölcsde 4694 m^2-es területen lév közhasználatú épület. A felújtás 867,79 m^2 hasznos alapterület, 6 bölcsdei csoporttal rendelkez intézmény felújítási-, bvítési munkái, melyek tartalmazzák a homlokzati falak és zárófödém hszigetelését, a homlokzati nyílászárókat korszer, három réteg üvegezés szerkezetre cseréjét, a régi árnyékoló szerkezetek cseréjét, a zöldfelületek revitalizációját, új járdák és burkolat a játszóudvaron, konyha átalakítást és felújítást, fejleszt szoba kialakítását, tornaszoba kialakítását. Rövid szakmai leírás: A bölcsdei intézmény épületének, épületvillamossági és épületgépészeti rendszereinek teljes kör felújítása, Akadálymentesítés létrehozása, Energetikai fejlesztések létrehozás (nyílászáró csere: 456,43 m^2 Uw=legalább 1,15 W/m^2K, homlokzati hszigetel rendszer kiépítése 632 m^2, lapostet szigetelése 845 m2, megújuló energiát hasznosítani tudó napelemes rendszer kiépítése, stb.) Udvar, játszóudvar fejlesztés, zöldfelületek revitalizálása. Ajánlatkér felhívja az ajánlattevk figyelmét arra, hogy a kivitelezési munkálatok él üzem mellett valósulnak meg. Ajánlatkér felhívja a T. Ajánlattevk figyelmét, hogy ha a felhívás, vagy a rendelkezésre bocsátott dokumentáció meghatározott gyártmányú, eredet, típusú dologra, eljárásra, tevékenységre, szabadalomra vagy védjegyre való hivatkozást tartalmaznak, a megnevezés csak a tárgy jellegének egyértelm meghatározása érdekében történt, és akár szerepel a megnevezés mellett, akár nem, azokkal Ajánlatkér a Kbt. 58. § (4) bekezdésében hivatkozott 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (3) bekezdése alapján egyenérték megajánlásokat elfogad. Az eredményhirdetés után az egyenértékség igazolása tekintetében a 321/2015. (X.30.) Kormányrendelet 46. § (4)-(6) bekezdései az irányadóak. A további információkat, a részletes és teljes mszaki tartalmat a további közbeszerzési dokumentumok tartalmazzák. II.2.5)Értékelési szempontok Az alábbiakban megadott szempontok Minségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 f olyan szakember, aki épület energetikai felújításának irányításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem) / Súlyszám: 10 Minségi kritérium - Név: A teljesítésbe bevonásra kerül legalább 1 f olyan szakember, aki akadálymentes környezet kialakításában szerzett tapasztalattal rendelkezik. (igen/nem) / Súlyszám: 10 Minségi kritérium - Név: Kötelez jótállási idn felüli többletjótállás vállalt idtartama: (minimum 0 hó, maximum 24 hó) (hónapokban) / Súlyszám: 10 Ár - Súlyszám: 70 II.2.6)Becsült érték vagy nagyságrend Érték áfa nélkül: 1.00 HUF II.2.7)A szerzdés, a keretmegállapodás vagy a dinamikus beszerzési rendszer idtartama Az idtartam hónapban: 8 A szerzdés meghosszabbítható: nem II.2.10)Változatokra vonatkozó információk Elfogadható változatok: nem II.2.11)Opciókra vonatkozó információ Opciók: nem II.2.12)Információ az elektronikus katalógusokról II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: igen Projekt száma vagy hivatkozási száma: TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 azonosítószámú projekt II.2.14)További információk A II.1.5) pont kizárólag azért került kitöltésre, hogy a hirdetmény továbbítható legyen a Kiadóhivatalnak, A felhívás IV.2.6) pontja tekintetében ajánlatkér rögzíteni kívánja, hogy az ajánlati kötöttség idtartama 60 nap az ajánlattételi határid lejártától számítva, Az eljárás során a felels akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett, Lajstromszáma: 00176. III. szakasz: Jogi, gazdasági, pénzügyi és mszaki információk III.1)Részvételi feltételek III.1.1)Az ajánlattev/részvételre jelentkez alkalmassága az adott szakmai tevékenység végzésére, ideértve a szakmai és cégnyilvántartásokba történ bejegyzésre vonatkozó elírásokat is A feltételek felsorolása és rövid ismertetése: Kizáró okok: az eljárásban nem lehet ajánlattev, alvállalkozó, és nem vehet részt alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szerepl, akivel szemben a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdései szerinti kizáró okok valamelyike fennáll. A Kbt. 74. § (1) bekezdés b) pontja alapján az ajánlatkérnek ki kell zárnia az eljárásból azt az ajánlattevt, alvállalkozót vagy az alkalmasság igazolásában részt vev szervezetet, amely részérl a kizáró ok az eljárás során következik be. A kizáró okok fenn nem állásának igazolása a 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1-8.; 10., 12-16.§-ai alapján az alábbiak szerint történik: I. ajánlatban: a gazdasági szerepl ajánlatában köteles a kizáró okok fenn nem állása, tekintetében az egységes európai közbeszerzési dokumentumba foglalt nyilatkozatát benyújtani. (Kbt. 67. § (1) bekezdés), ha az elírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattev más szervezet kapacitására támaszkodva felel meg, az ajánlatban be kell nyújtani a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet részérl a Kbt. 67. § (1) bekezdés szerinti nyilatkozatot (Kbt. 67. § (3) bekezdése), továbbá az ajánlattev nyilatkozni köteles arról, hogy a szerzdés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdés szerinti kizáró okok hatálya alá es alvállalkozót (Kbt. 67. § (4) bekezdés). II. ajánlatkér felhívására (Kbt. 69. § (4) bekezdés): az ajánlattevnek a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: VHR 321.) 8. § és 10. §, valamint a 12-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdésében meghatározott kizáró okok hatálya alá. A kizáró okok fenn nem állását igazoló dokumentumokat egyszer másolatban is elegend benyújtani az ajánlatban. A kizáró okokra vonatkozóan a közbeszerzés megkezdését megelzen kiállított igazolások is benyújthatóak (felhasználhatóak) mindaddig, ameddig az igazolásokban foglalt tény, illetve adat tartalma valós. Az ajánlatkér ellenkez bizonyításig az adat valóságtartalmát az ajánlattev erre vonatkozó külön nyilatkozata nélkül vélelmezi. Ajánlatkér a Kbt. 65. § (1) bekezdés c) pont alapján az építipari kivitelezési tevékenységet végz gazdasági szereplk vonatkozásában elírja az épített környezet alakításáról és védelmérl szóló törvény (a továbbiakban: Étv.) szerinti, építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékében szereplés követelményét. Szakmai tevékenység végzésére vonatkozó alkalmasság igazolása: Az elírt követelmény tekintetében MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szerepl esetén a nyilvántartásban szereplés tényét az ajánlatkér ellenrzi a céginformációs szolgálattól ingyenesen, elektronikusan kérhet cégjegyzékadatok, az egyéni vállalkozók nyilvántartásának, illetve az építipari kivitelezési tevékenységet végzk névjegyzékének adatai alapján, Nem MAGYARORSZÁGon letelepedett gazdasági szerepl esetén a 2014/24/EU európai parlamenti és tanácsi irányelv XI. mellékletében felsorolt nyilvántartások szerinti igazolást (kivonatot) vagy egyéb igazolást, vagy nyilatkozatot kell igazolásként benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell elzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkér által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkér a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszer nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattev(k)nek az ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben elírt igazolását. III.1.2)Gazdasági és pénzügyi alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: P.1.) A 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 19.§ (1) bekezdés c) pontja alapján az Ajánlattevnek csatolnia kell a cégszeren (a képviseletre jogosult személy által) aláírt nyilatkozatot az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó árbevételérl, attól függen, hogy az ajánlattev mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, amennyiben ezek az adatok rendelkezésre állnak. Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattev(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: A Korm.r. 19.§ (3) bek. alapján, ha az ajánlattev a 19.§ (1) bek. c) pontja szerinti irattal azért nem rendelkezik, mert olyan jogi formában mködik, amely tekintetében az árbevételrl szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges, úgy a P1. pontban elírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett bármely, az ajánlatkér által megfelelnek tekintett egyéb nyilatkozattal vagy dokumentummal igazolhatja pénzügyi és gazdasági alkalmasságát. Az érintett ajánlattev kiegészít tájékoztatás kérése során köteles alátámasztani, hogy olyan jogi formában mködik, amely tekintetében a beszámoló, illetve az árbevételrl szóló nyilatkozat benyújtása nem lehetséges és tájékoztatást kérni a P1. pontban elírt alkalmassági követelmény és igazolási mód helyett az alkalmasság igazolásának ajánlatkér által elfogadott módjáról. A Kbt. 65.§ (6) bek. alapján a P1. pont szerinti követelménynek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek. Az elírt alkalmassági követelményeknek az ajánlattevk bármely már szervezet vagy személy kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek a Kbt. 65. § (7) bekezdése szerint. Az a szervezet, amelynek adatait az ajánlattev a gazdasági és pénzügyi alkalmasság igazolásához felhasználja, a Ptk. 6:419. §-ban foglaltak szerint kezesként felel az ajánlatkért az ajánlattev teljesítésének elmaradásával vagy hibás teljesítésével összefüggésben ért kár megtérítéséért. A Kbt. 65. § (6) bekezdésével kapcsolatban felhívjuk ajánlattev figyelmét, azon pénzügyi gazdasági követelményeknek, amelyek értelemszeren kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplkre, elegend, ha közülük 1 felel meg. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszer másolatban is elegend benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell elzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkér által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkér a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszer nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattev(k)nek az ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben elírt igazolását. Finanszírozás: Ajánlatkér az építési beruházás ellenértékét európai uniós támogatás felhasználásával (a TOP-6.2.1-15-DE1-2016-00011 azonosítószámú projekt) biztosítja utófinanszírozással. A támogatás intenzitása az elszámolható költségek tekintetében 100 %. Vállalkozó kérheti a Kbt. 135.§ (7) bekezdés alapján a szerzdésben foglalt tartalékkeret és áfa nélkül számított teljes ellenszolgáltatás 5 %-ának megfelel összeg ellegként történ kifizetését, de legfeljebb 75 000 000 forintot. Az építési munkák kivitelezése során 3 db részszámla és 1 db végszámla benyújtására van lehetség az alábbiak szerint: Az 1. részszámla benyújtására a szerzdéses érték 25 %-át elér megvalósult teljesítés, A 2. részszámla benyújtására a szerzdéses érték 50 %-át elér megvalósult teljesítés, A 3. részszámla benyújtására a szerzdéses érték 75 %-át elér megvalósult teljesítés esetén van lehetség, a tényleges mszaki tartalomnak megfelel összeg erejéig. Folyt. következ pont. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): P.1.) Alkalmatlan az ajánlattev, ha az ajánlattevnek a közbeszerzés tárgyából (magasépítés) származó nettó árbevétele nem éri el az utolsó három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben összesen legalább a nettó 100 000 000 Ft-ot. (az újonnan piacra lépk esetében a mködésének ideje alatt a nettó 100 000 000 Ft-ot). A szerzdést biztosító mellékkötelezettségek és azok mértéke: Késedelmi kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 0,5 %-a naponta, maximális összege a nettó vállalkozási díj 20 %-a, A késedelmi kötbér maximumának elérése esetének lehetséges jogkövetkezménye a szerzdésszegés miatti elállás, illetve a szerzdés azonnali hatályú felmondása a Megrendel részérl, mely esetben Megrendel a késedelmi kötbér helyett meghiúsulási kötbért érvényesít. Hibás teljesítési kötbér: a nettó vállalkozási díj 5 %-a / hibás teljesítés. Hibás teljesítési kötbér legfeljebb 3 alkalommal érvényesíthet, melyet követen Ajánlatkér a szerzdést felmondhatja, illetve attól elállhat, mely esetekben Ajánlatkér meghiúsulási kötbért érvényesít. Meghiúsulási kötbér: a teljes nettó vállalkozási díj 25 %-a. Jótállás: Ajánlatkér által meghatározott 36 hónap kötelez jótállási idtartam. Az ezen felül vállalt jótállási idtartam értékelési szempont. A jótállási idszak kezdetét a sikeres, hiba- és hiánymentes mszaki átadás-átvételi eljárást követen kiadott teljesítési igazolás keltétl kell számítani. Finanszírozás folyt.karakterkorlátra tekintettel: Vállalkozó a sikeres, hiba- és hiánymentes mszaki átadás-átvételi eljárás lezárását követen, a megrendel mszaki ellenre által kiadott, a hiba és hiánymentes teljesítést igazoló teljesítésigazolás kiállítását követen jogosult végszámlát benyújtani. Elleg igénylése esetén az elleget a Vállalkozó valamennyi számlában köteles elszámolni oly módon, hogy a számlák értékét az igényelt elleg százalékos értékének arányában köteles csökkenteni. Ajánlatkér a nyertes ajánlattev által elvégzett tevékenységrl teljesítés igazolást állít ki, a Kbt. 135.§ (1)-(3) bekezdése szerint. A teljesítés akkor megfelel és igazolható, ha a vonatkozó jogszabályoknak, szabványoknak és mszaki irányelveknek, az eljárást megindító, közbeszerzési dokumentumoknak és a nyertes ajánlattev ajánlatának megfelelen történik meg a tevékenység elvégzése. Ajánlatkér az igazolt teljesítést követen a szabályszeren kiállított számlát a kézhezvételtl számított 30 napon belül egyenlíti ki a nyertes ajánlattev bankszámlájára történ banki átutalással, a Polgári Törvénykönyvrl szóló 2013. évi V. törvény (a továbbiakban: Ptk.) 6:130. § (1)-(2) bekezdései alapján. Amennyiben nyertes ajánlattev a teljesítéshez alvállalkozót vesz igénybe, a Ptk. 6:130. § (1)-(2) bekezdésétl eltéren a 322/2015. (X.30.) Korm.rendelet 32/A-32/B.§-a alkalmazandó a kifizetés során. Az elszámolás és a kifizetés pénzneme forint (HUF). Az építési beruházás nem engedély-köteles tevékenység, ezáltal a munkák kivitelezése az egyenes adózás hatálya alá tartozik. A fizetési feltételek kapcsán irányadó jogszabályok még: Az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII.31.) Kormányrendelet, A 2014-2020 programozási idszakban az egyes európai uniós alapokból származó Támogatások felhasználásának rendjérl szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet. A fizetési feltételek részletes szabályait a közbeszerzési dokumentumok részét képez szerzdéstervezet tartalmazza. Ajánlatkér tartalékkeretet nem biztosít. III.1.3)Mszaki, illetve szakmai alkalmasság A kiválasztási szempontok felsorolása és rövid ismertetése: Az igazolások benyújtására felhívott ajánlattev(k)nek az alábbiak szerint kell igazolni az alkalmassági követelményeknek való megfelelést: M.1.) Az alkalmassági minimumkövetelményt ajánlattev a közbeszerzési eljárásokban az alkalmasság és a kizáró okok igazolásának, valamint a közbeszerzési mszaki leírás meghatározásának módjáról szóló 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 21. § (2) bekezdés a) pontja alapján, a 22. § (3) bekezdésében meghatározott módon, a szerzdést köt másik fél által kiállított, a felhívás feladásának napjától visszafelé számított 5 évben teljesített referenciamunkáiról szóló igazolással köteles igazolni. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet (2a) bekezdés a) pontja alapján ajánlatkér a vizsgált 5 éves idszak alatt befejezett, de legfeljebb nyolc éven belül megkezdett építési beruházásokat veszi figyelembe. Az igazolásban meg kell adni a szerzdésköt másik fél nevét, címét, az építési beruházás pontos tárgyát, mennyiségét, a teljesítés idejét (kezd és befejez idpontját) év/hó/nap bontásban, a teljesítés helyét, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az elírásoknak és a szerzdésnek megfelelen történt-e. A referenciaigazolásból egyértelmen ki kell derülnie az alkalmassági feltételként elírt minimum követelményeknek való megfelelésnek. Közös ajánlattevként szerzd félként történ teljesítés esetén a fenti adatokat a referencia igazolásnak oly módon kell tartalmaznia, hogy abból az ajánlattevnek (adott esetben a kapacitást rendelkezésre bocsátó szervezetnek) az alkalmassága egyértelmen megállapítható legyen. Ajánlatkér a referencia elbírálásánál csak az ajánlattev saját teljesítését veszi figyelembe. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevk bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattev ezen szervezet erforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzdéses vagy elszerzdésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerzdés teljesítéséhez szükséges erforrások rendelkezésre állnak majd a szerzdés teljesítésének idtartama alatt. Ajánlattevk több referenciával is teljesíthetik az elírt alkalmassági követelményt. Az alkalmasság igazolására szolgáló valamennyi dokumentumot egyszer másolatban is elegend benyújtani. A 321/2015. (X. 30.) Korm. rendelet 1.§ (1) bekezdése alapján az ajánlattevnek az ajánlatának benyújtásakor az egységes európai közbeszerzési dokumentum benyújtásával kell elzetesen igazolnia, hogy megfelel a Kbt. 65. §-a alapján az ajánlatkér által meghatározott alkalmassági követelményeknek. Ajánlatkér a VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján elfogadja az egyszer nyilatkozatot, az alkalmassági követelmény részletes adatait nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattev(k)nek az ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmény fentiekben elírt igazolását. Az alkalmasság minimumkövetelménye(i): M.1.) Ajánlattev alkalmatlan a szerzdés teljesítésére, ha nem rendelkezik az eljárást megindító felhívás feladásának napjától visszafelé számított a 321/2015. (X.30.) Korm. rendelet 21. § (2a) bekezdés a) pontjára figyelemmel 5 évben teljesített (mszaki átadás-átvétellel lezárt) Összesen legalább 600 m^2 hasznos alapterület épületen végzett energetikai felújítási munkára vonatkozó referenciával. Épület energetikai felújítás alatt különösen, de nem kizárólagosan épületen végzett nyílászárócsere és/vagy hszigetelési munka és/vagy megújuló energiát hasznosító rendszerek kiépítése. A fenti követelmény több referenciával is teljesíthet. A Kbt. 65. § (6) bekezdés szerint az elírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevk együttesen is megfelelhetnek. Azon követelményeknek, amelyek értelemszeren kizárólag egyenként vonatkoztathatóak a gazdasági szereplkre, az együttes megfelelés lehetsége értelmében elegend, ha közülük egy felel meg. A Kbt. 65. § (7) bekezdése alapján az elírt alkalmassági követelménynek az ajánlattevk bármely más szervezet (vagy személy) kapacitására támaszkodva is megfelelhetnek, a közöttük fennálló kapcsolat jogi jellegétl függetlenül. Ebben az esetben meg kell jelölni az ajánlatban ezt a szervezetet és az eljárást megindító felhívás vonatkozó pontjának megjelölésével azon alkalmassági követelményt (követelményeket), melynek igazolása érdekében ajánlattev ezen szervezet erforrására (is) támaszkodik. Csatolni kell az ajánlatban a kapacitásait rendelkezésre bocsátó szervezet olyan szerzdéses vagy elszerzdésben vállalt kötelezettségvállalását tartalmazó okiratot, amely alátámasztja, hogy a szerzdés teljesítéséhez szükséges erforrások rendelkezésre állnak majd a szerzdés teljesítésének idtartama alatt. A VHR 321. 2. § (5) bekezdése alapján ajánlatkér elfogadja az egyszer nyilatkozatot, az alkalmassági követelményeket nem kell az egységes európai közbeszerzési dokumentumban feltüntetni. Ajánlattev(k)nek az ajánlatkér Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására kell benyújtaniuk az alkalmassági követelmények (M1) pontban elírt igazolásait. III.1.5)Fenntartott szerzdésekre vonatkozó információk III.2)A szerzdéssel kapcsolatos feltételek III.2.2)A szerzdés teljesítésével kapcsolatos feltételek: III.2.3)A szerzdés teljesítésében közremköd személyekkel kapcsolatos információ IV. szakasz: Eljárás IV.1)Meghatározás IV.1.1)Az eljárás fajtája Nyílt eljárás IV.1.3)Keretmegállapodásra vagy dinamikus beszerzési rendszerre vonatkozó információk IV.1.4)A megoldások, illetve ajánlatok számának a tárgyalásos eljárás vagy a versenypárbeszéd során történ csökkentésére irányuló információ IV.1.6)Elektronikus árlejtésre vonatkozó információk IV.1.8)A közbeszerzési megállapodásra (GPA) vonatkozó információk A szerzdés a közbeszerzési megállapodás (GPA) hatálya alá tartozik: nem IV.2)Adminisztratív információk IV.2.1)Az adott eljárásra vonatkozó korábbi közzététel IV.2.2)Ajánlatok vagy részvételi kérelmek benyújtásának határideje Dátum: 02/03/2020 Helyi id: 11:00 IV.2.3)Az ajánlattételi vagy részvételi felhívás kiválasztott jelentkezk részére történ megküldésének becsült dátuma IV.2.4)Azok a nyelvek, amelyeken az ajánlatok vagy részvételi jelentkezések benyújthatók: Magyar IV.2.6)Az ajánlati kötöttség minimális idtartama Az idtartam hónapban: 2 (az ajánlattételi határid lejártától számítva) IV.2.7)Az ajánlatok felbontásának feltételei Dátum: 02/03/2020 Helyi id: 13:00 Hely: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68.§-a az irányadó. Információk a jogosultakról és a bontási eljárásról: Az ajánlatok benyújtására és felbontására a 424/2017. (XII. 19.) Korm. rendelet 15. §-a, illetve a Kbt 68.§-a az irányadó. VI. szakasz: Kiegészít információk VI.1)A közbeszerzés ismétld jellegére vonatkozó információk A közbeszerzés ismétld jelleg: nem VI.2)Információ az elektronikus munkafolyamatokról Elektronikusan benyújtott számlákat elfogadnak A fizetés elektronikus úton történik VI.3)További információk: 1.) A hiánypótlás lehetsége a Kbt. 71.§ rendelkezéseinek megfelelen biztosított. Ha a hiánypótlással az ajánlattev az ajánlatban korábban nem szerepl gazdasági szereplt von be az eljárásba és e gazdasági szereplre tekintettel lenne szükséges az újabb hiánypótlás, ajánlatkér nem rendel el újabb hiánypótlást. 2.) A felhívás III.1.2) és a III.1.3) szerinti P.1.) M.1.) alkalmassági feltételek és ezek elírt igazolási módja a minsített ajánlattevk hivatalos jegyzékébe történ felvétel feltételét képez minsítési szempontokhoz képest szigorúbb! 3.) Ajánlatkér kizárja a gazdálkodó szervezet létrehozását. Közös ajánlattétel esetén az ajánlatban a közös ajánlattevknek csatolniuk kell egy cégszeren aláírt megállapodást a közbeszerzési dokumentumokban részletezett minimális tartalommal. 4.) A Kbt. 57.§ (2) bekezdése alapján a közbeszerzési dokumentumokat ajánlatonként legalább egy ajánlattevnek vagy az ajánlatban megnevezett alvállalkozónak elektronikus úton el kell érnie. 5.) Felels akkreditált közbeszerzési szaktanácsadó: Dr. Paróczai Bernadett Lajstromszáma: 00176 6.) Az ajánlattevnek az ajánlatban csatolnia kell az EKR-ben rendelkezésre álló elektronikus rlapként a Kbt. 66. § (2) bekezdése szerinti nyilatkozatát. 7.)A Kbt. 41/B. § (2) bekezdése alapján Ajánlatkér rögzíti, hogy az EKR-ben csatolt formában benyújtandó elektronikus dokumentumoknak .jpeg, vagy .pdf fájlformátumúaknak kell lenniük. A dokumentumok csatolhatóak egy vagy több fájlban. 8.) Ajánlatkér elírja, hogy az ajánlatban meg kell jelölni a közbeszerzésnek azt (azokat) a részét (részeit), amelynek teljesítéséhez az ajánlattev alvállalkozót kíván igénybe venni, az ezen részek tekintetében igénybe venni kívánt és az ajánlat benyújtásakor már ismert alvállalkozókat. A nemleges nyilatkozatot is csatolni kell. 9.) A Kbt. 66. § (2) bekezdésében foglaltak alapján az ajánlatnak tartalmaznia kell az ajánlattev kifejezett nyilatkozatát az ajánlati felhívás feltételeire, a szerzdés megkötésére és teljesítésére, valamint a kért ellenszolgáltatásra vonatkozóan. 10.) Ha az ajánlatkér a megküldött írásbeli összegzésben a második legkedvezbb ajánlatot tevt is meghatározza, akkor az eljárás nyertesének visszalépése esetén az ajánlatok értékelése során a következ legkedvezbb ajánlatot tevvel köti meg a szerzdést. 11.) Az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erej magánokirat követelményeinek. 12.) Folyamatban lév változásbejegyzési eljárás esetében az ajánlattev az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezésérl a cégbíróság által megküldött igazolást. Nemleges nyilatkozat is csatolandó. 14.) Ajánlatkér alkalmazza a Kbt.81.§ (4) és (5) bekezdéseiben meghatározottakat. 15.) Felelsségbiztosítás elírt kárérték limitje: 10 000 000 Ft/esemény, 20 000 000 Ft/év. Tárgya: építési-szerelési biztosítás. Tárgya: építési-szerelési biztosítás. 16.) Ajánlatkér alkalmazza a Kbt. 75. § (2) bekezdés e) pontját (Kbt.75.§ (6)bek.). 17.) Az Építési munkaterület átadásának idpontja: a szerzdés hatálybalépését követ 30 napon belül. Az eljárást megindító felhívás II.2.7) pontjában ismertetett szerzdés idtartama az építési munkaterület átadásától számítandó. 18.) A jelen felhívás II.2.7) pontjában rögzített 8 hónapos teljesítési határid a munkaterület átadásától számítandó. 19.) Az ajánlat részét képezi a közbeszerzési dokumentumokban szerepl árazatlan költségvetés hiánytalanul beárazott példánya (Szakmai ajánlat). 20.) A Microsoft Excel kerekítésébl ered eltéréseket Ajánlatkér nem tekinti számítási hibának. 21.) Értékelési részszempontonként az adható részpontszámok alsó határa: 0 pont, a fels határa: 10 pont. Karakterkorlátra tekintettel, folyt. VI.4.3) VI.4)Jogorvoslati eljárás VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: [11]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148. § szerint. VI.3) További információk folyt1.: 22.) Jelen közbeszerzés a Kbt. 53. § (6) bekezdése alapján feltételes közbeszerzési eljárás. Erre tekintettel jelen szerzdés akkor lép hatályba, amikor a többlettámogatási igény vonatkozásában a támogatási szerzdés módosításra kerül és/vagy az Önkormányzat úgy dönt, hogy a szükséges összeget önerbl megellegezi és/vagy biztosítja és a nyertes ajánlattevt errl az Ajánlatkér tájékoztatja. Amennyiben a fenti rendelkezések a Szerzdés aláírását követ 6 hónapon belül nem teljesülnek, a Felek eltér megállapodásának hiányában a Szerzdés megsznik. Ebben az esetben a Vállalkozó a Megrendelvel szemben a fenti okból semmiféle jogcímen nem támaszthat igényt. 23.) Az ajánlati biztosíték: Az eljárásban való részvétel ajánlati biztosíték adásához kötött. Az ajánlati biztosíték mértéke: 1 000 000 HUF A befizetés helye: vagy az ajánlatkér fizetési számlaszáma: 11738008-15461009-06530000 (OTP Bank Nyrt.) Az ajánlati biztosíték befizetése (teljesítése) igazolásának módja: Átutalás esetén az Ajánlatkér 11738008-15461009-06530000 számú számlájára való utalással teljesítend az ajánlati biztosíték. A biztosíték teljesítésének igazolása: ajánlattev bankjának hivatalos igazolása a terhelésrl egyszer másolatban, vagy pénzügyi intézmény vagy biztosító által kiállított garancia-levél vagy készfizet kezességvállalást igazoló dokumentum, vagy biztosítási szerzdés alapján kiállított készfizet kezességvállalást tartalmazó kötelezvény. A Kbt. 41/A. § (2) bekezdése alapján az olyan nyilatkozat, amely közvetlenül valamely követelés érvényesítésének alapjául szolgál (különösen garanciavállaló nyilatkozat vagy kezességvállalásról szóló nyilatkozat), elektronikus okiratként meg kell, hogy Feleljen a polgári perrendtartásról szóló törvény szerinti teljes bizonyító erej magánokirat követelményeinek. A garancia szövegezésének a Kbt. 54. § (4) bekezdése szerinti felhasználás valamennyi esetét pontosan tartalmaznia kell. 24.) Értékelési szempontrendszer: Közbeszerzési Hatóság a nyertes ajánlattev kiválasztására szolgáló értékelési szempontrendszer alkalmazásáról szóló útmutatója, (KÉ 2019. évi 106. szám; 4.6.2019) alapján a pontozás az alábbiak szerint: Az 1. és 2. értékelési részszempont esetében a Közbeszerzési dokumentumokban részletezett szerint pontozás szerint (abszolút értékelési módszer). A 3. értékelési részszempont esetében az értékelés módszere az egyenes arányosítás. A 4. ajánlati ár értékelési részszempont esetében a ponthatárok közötti pontszámok meghatározása a fordított arányosítás módszerével történik. VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ szervtl szerezhet be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: [12]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma: 29/01/2020 -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de