Ausschreibung: Kohle - HU-Ózd Kohle Dokument Nr...: 1707-2020 (ID: 2020010309114362706) Veröffentlicht: 03.01.2020 * HU-Ózd: Kohle 2020/S 2/2020 1707 Bekanntmachung einer Änderung Änderung eines Vertrags/einer Konzession während der Laufzeit Rechtsgrundlage: Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber I.1)Name und Adressen Offizielle Bezeichnung: Ózdi Városüzemeltet Intézmény Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_59427511 Postanschrift: Zrínyi Miklós út 5/B. Ort: Ózd NUTS-Code: HU311 Postleitzahl: 3600 Land: Ungarn Kontaktstelle(n): Kupai Dávid E-Mail: [7]titkarsag@ovi-vfo-ozd.hu Telefon: +36 304808011 Fax: +36 48572279 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [8]http://www.ovi-ozd.hu Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Szállítási szerzdés barnaszén beszerzésére Referenznummer der Bekanntmachung: EKR000336222018 II.1.2)CPV-Code Hauptteil 09111100 II.1.3)Art des Auftrags Lieferauftrag II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Szállítási szerzdés barnaszén beszerzésére II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 09111100 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: HU311 Hauptort der Ausführung: 3600 Ózd, Volny József út 5. (Ózd belterület 1188 hrsz.) II.2.4)Beschreibung der Beschaffung zum Zeitpunkt des Abschlusses des Vertrags: A szerzdés tárgyát képezi 3900 tonna barnaszén beszerzése és az ózdi telephelyre történ heti ütemezés leszállítása és lerakodása. A barnaszén 40 %-a 20-50 mm-es diószén, a 60 %-a 20-200 mm-es kockaszén. A barnaszén átlagos ftértékének 13 000 és 14 000 kJ/kg közötti értéknek kell lennie. Ajánlatkér az alábbi részteljesítési határidket határozza meg: 2018. Szeptember 0 tonna Október 900 tonna November 900 tonna December 800 tonna 2019. Január 800 tonna Február 500 tonna A szerzdés tárgyát képezi a barnaszén - heti megrendelés alapján - Vev ózdi telephelyére (3600 Ózd, Volny J. út 5.) történ heti leszállítása és lerakodása legkésbb 14:00 óráig. Ajánlatkér a következ héten szállítandó árut minden héten csütörtökön rendeli meg és vev a szállítás eltti nap 13 óráig módosíthatja a rendelést. Vev jogosult a szerzdés által meghatározott termékkörre vonatkozóan pót- vagy rendkívüli megrendeléseket is leadni az elz ügymenettl eltér idpontokban is. Az els szállítás idpontja: a szerzdéskötést és a megrendelést követ 3 napon belül. További szállítások: várhatóan havi egyenl mennyiségben a megrendelések alapján. Eladó vállalja, hogy a szállítás idtartama munkanapokon 07 és 14 óra közötti idpontokra esik. A szállítandó barnaszén árunak származási bizonyítvánnyal,megfelelségi nyilatkozattal és laborvizsgálati jegyzkönyvvel kell rendelkeznie. II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Monaten: 6 II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein Abschnitt IV: Verfahren IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Bekanntmachung einer Auftragsvergabe in Bezug auf diesen Auftrag Bekanntmachungsnummer im ABl.: [9]2018/S 194-438801 Abschnitt V: Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe Auftrags-Nr.: 1. Bezeichnung des Auftrags: Szállítási szerzdés barnaszén beszerzésére V.2)Auftragsvergabe/Konzessionsvergabe V.2.1)Tag des Abschlusses des Vertrags/der Entscheidung über die Konzessionsvergabe: 25/09/2018 V.2.2)Angaben zu den Angeboten Der Auftrag/Die Konzession wurde an einen Zusammenschluss aus Wirtschaftsteilnehmern vergeben: nein V.2.3)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: Ormosszén Szénkitermel és Kereskedelmi zártkören mköd Részvénytársaság Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_51475684 Postanschrift: Zsolcai kapu 911. 1/104. Ort: Miskolc NUTS-Code: HU311 Postleitzahl: 3526 Land: Ungarn E-Mail: [10]belahuszti@gmail.com Telefon: +36 304750689 Fax: +36 46507624 Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein V.2.4)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (zum Zeitpunkt des Abschlusses des Auftrags;ohne MwSt.) Gesamtwert der Beschaffung: 78 000 000.00 HUF Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.3)Zusätzliche Angaben: VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5. Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [11]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen Genaue Angaben zu den Fristen für die Einlegung von Rechtsbehelfen: A Kbt. 148.(3) bekezdése szerint: A kérelem a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított 15 napon belül,a közbeszerzési eljárást lezáró jogsért döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétl számított 90 napon túl kérelmet elterjeszteni nem lehet. VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt Offizielle Bezeichnung: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postanschrift: Riadó u. 5. Ort: Budapest Postleitzahl: 1026 Land: Ungarn E-Mail: [12]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 30/12/2019 Abschnitt VII: Änderungen des Vertrags/der Konzession VII.1)Beschreibung der Beschaffung nach den Änderungen VII.1.1)CPV-Code Hauptteil 09111100 VII.1.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 09111100 VII.1.3)Erfüllungsort NUTS-Code: HU311 Hauptort der Ausführung: 3600 Ózd, Volny József út 5. (Ózd belterület 1188 hrsz.) VII.1.4)Beschreibung der Beschaffung: A szerzdés tárgyát képezi 3900 tonna barnaszén beszerzése és az ózdi telephelyre történ heti ütemezés leszállítása és lerakodása. A barnaszén 40 %-a 20-50 mm-es diószén, a 60 %-a 20-200 mm-es kockaszén. A barnaszén átlagos ftértékének 13 000 és 14 000 kJ/kg közötti értéknek kell lennie. Ajánlatkér az alábbi részteljesítési határidket határozza meg: 2018. Szeptember 0 tonna Október 900 tonna November 900 tonna December 800 tonna 2019. Január 800 tonna Február 500 tonna A szerzdés tárgyát képezi a barnaszén - heti megrendelés alapján - Vev ózdi telephelyére (3600 Ózd, Volny J. út 5.) történ heti leszállítása és lerakodása legkésbb 14:00 óráig. Ajánlatkér a következ héten szállítandó árut minden héten csütörtökön rendeli meg és vev a szállítás eltti nap 13 óráig módosíthatja a rendelést. Vev jogosult a szerzdés által meghatározott termékkörre vonatkozóan pót- vagy rendkívüli megrendeléseket is leadni az elz ügymenettl eltér idpontokban is. Az els szállítás idpontja: a szerzdéskötést és a megrendelést követ 3 napon belül. További szállítások: várhatóan havi egyenl mennyiségben a megrendelések alapján. Eladó vállalja, hogy a szállítás idtartama munkanapokon 07 és 14 óra közötti idpontokra esik. A szállítandó barnaszén árunak származási bizonyítvánnyal,megfelelségi nyilatkozattal és laborvizsgálati jegyzkönyvvel kell rendelkeznie. VII.1.5)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung, des dynamischen Beschaffungssystems oder der Konzession Laufzeit in Tagen: 6 VII.1.6)Angaben zum Wert des Auftrags/Loses/der Konzession (ohne MwSt.) Gesamtwert des Auftrags/des Loses/der Konzession: 78 000 000.00 HUF VII.1.7)Name und Anschrift des Auftragnehmers/Konzessionärs Offizielle Bezeichnung: Ormosszén Szénkitermel és Kereskedelmi zártkören mköd Részvénytársaság Nationale Identifikationsnummer: EKRSZ_51475684 Postanschrift: Zsolcai kapu 9-11. 1/104. Ort: Miskolc NUTS-Code: HU311 Postleitzahl: 3526 Land: Ungarn E-Mail: [13]belahuszti@gmail.com Telefon: +36 304750689 Fax: +36 46507624 Der Auftragnehmer/Konzessionär ist ein KMU: nein VII.2)Angaben zu den Änderungen VII.2.1)Beschreibung der Änderungen Art und Umfang der Änderungen (mit Angabe möglicher früherer Vertragsänderungen): Felek 25.9.2018-én kötöttek adásvételi szerzdést 3 900 tonna barnaszén szállítására,melynek a teljesítési határideje a szerzdéskötést követ 180 nap volt. A szerzdés idtartama alatt 20.2.2019-án szükségessé vált a szállítási ütem és teljesítési határid módosítása,mivel a vev által a helyi lakosság számára kiszállítandó szociális szénre nem jelentkezett akkora igény, amelyre az önkormányzati szociális tüzelanyagra vonatkozó határozat (3 900 tonna) alapján elzetesen számítani lehetett, A módosítást indokolta az a tény is, hogy vev nem rendelkezik olyan tárolóhellyel,ahol az átmenetileg feleslegessé vált nagy mennyiség (1 519,81 tonna) barnaszenet károsodás nélkül huzamosabb ideig biztonságosan tárolni tudja. Felek a 20.2.2019-án kötött szerzdés módosításban az eredeti szerzdés I.1. és VII.1. pontjában meghatározott teljesítési határidt 31.12.2019 napra módosították. A szerzdés idtartama alatt 16.12.2019-án szükségessé vált a szállítási ütem és teljesítési határid újabb módosítása,mivel a vev által a helyi lakosság számára kiszállítandó szociális szénre a módosítást követen sem jelentkezett akkora igény,amelyre az önkormányzati szociális tüzelanyagra vonatkozó határozat (3 900 tonna) alapján elzetesen számítani lehetett, Felek 16.12.2019-án kötött szerzdés módosításban az alábbi részteljesítéseket rögzítették: 2020.01.hóban: 350,26 tonna barnaszén szállítása 2020.02.hóban: 300 tonna barnaszén szállítása 2020.03.hóban: 150 tonna barnaszén szállítása 2020.04.hóban: 20 tonna barnaszén szállítása 2020.05.hóban: 20 tonna barnaszén szállítása A módosítást indokolta az a tény is,hogy vev nem rendelkezik olyan tárolóhellyel,ahol az átmenetileg feleslegessé vált nagy mennyiség barnaszenet károsodás nélkül huzamosabb ideig biztonságosan tárolni tudja. Felek a 16.12.2019-án kötött 2.számú szerzdés módosításban az eredeti szerzdés I.1. és VII.1. pontjában meghatározott teljesítési határidt 31.5.2020 napra módosították. A szerzdés egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak,a módosítás egységárat,szerzdéses értéket nem érint. VII.2.2)Gründe für die Änderung Notwendigkeit der Änderung aufgrund von Umständen, die ein öffentlicher Auftraggeber/Auftraggeber bei aller Umsicht nicht vorhersehen konnte (Artikel 43 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/23/EU, Artikel 72 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/24/EU, Artikel 89 Absatz 1 Buchstabe c der Richtlinie 2014/25/EU) Beschreibung der Umstände, durch die die Änderung erforderlich wurde, und Erklärung der unvorhersehbaren Art dieser Umstände: A szerzdés idtartama alatt szükségessé vált a szállítási ütem és teljesítési határid módosítása,mivel a vev által a helyi lakosság számára kiszállítandó szociális szénre nem jelentkezett akkora igény,amelyre az önkormányzati szociális tüzelanyagra vonatkozó önkormányzati határozat (3 900 tonna) alapján elzetesen számítani lehetett, A módosítást indokolja az a tény is,hogy vev nem rendelkezik olyan méret és felszereltség tárolóhellyel,ahol az átmenetileg feleslegessé vált nagy mennyiség barnaszenet károsodás nélkül huzamosabb ideig biztonságosan tárolni tudja. Felek a 16.12.2019-án kötött szerzdés módosításban az eredeti szerzdés I.1. és VII.1. pontjában meghatározott teljesítési határidt az elre nem látható jelents mérték lakossági igény változás miatt 31.5.2020 napra módosítják. A szerzdésmódosítás jogcíme a Kbt. 141.§. (4) bekezdés c) pontja. VII.2.3)Preiserhöhung Aktualisierter Gesamtauftragswert vor den Änderungen (unter Berücksichtigung möglicher früherer Vertragsänderungen und Preisanpassungen sowie im Falle der Richtlinie 2014/23/EU der durchschnittlichen Inflation im betreffenden Mitgliedstaat) Wert ohne MwSt.: 78 000 000.00 HUF Gesamtauftragswert nach den Änderungen Wert ohne MwSt.: 78 000 000.00 HUF References 7. mailto:titkarsag@ovi-vfo-ozd.hu?subject=TED 8. http://www.ovi-ozd.hu/ 9. https://ted.europa.eu/udl?uri=TED:NOTICE:438801-2018:TEXT:DE:HTML 10. mailto:belahuszti@gmail.com?subject=TED 11. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED 12. mailto:dontobizottsag@kt.hu?subject=TED 13. mailto:belahuszti@gmail.com?subject=TED OT: 03/01/2020 S2 Árubeszerzések - Szerzdés/koncesszió módosítása annak idtartama alatt - Nyílt eljárás Magyarország-Ózd: Szén 2020/S 002-001707 Tájékoztató a szerzdés módosításáról Szerzdés/koncesszió módosítása az érvényességi ideje alatt Jogalap: 2014/24/EU irányelv I. szakasz: Ajánlatkér I.1)Név és címek Hivatalos név: Ózdi Városüzemeltet Intézmény Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_59427511 Postai cím: Zrínyi Miklós út 5/B. Város: Ózd NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3600 Ország: Magyarország Kapcsolattartó személy: Kupai Dávid E-mail: [7]titkarsag@ovi-vfo-ozd.hu Telefon: +36 304808011 Fax: +36 48572279 Internetcím(ek): Az ajánlatkér általános címe: [8]http://www.ovi-ozd.hu II. szakasz: Tárgy II.1)A beszerzés mennyisége II.1.1)Elnevezés: Szállítási szerzdés barnaszén beszerzésére Hivatkozási szám: EKR000336222018 II.1.2)F CPV-kód 09111100 II.1.3)A szerzdés típusa Árubeszerzés II.2)Meghatározás II.2.1)Elnevezés: Szállítási szerzdés barnaszén beszerzésére II.2.2)További CPV-kód(ok) 09111100 II.2.3)A teljesítés helye NUTS-kód: HU311 A teljesítés f helyszíne: 3600 Ózd, Volny József út 5. (Ózd belterület 1188 hrsz.) II.2.4)A közbeszerzés ismertetése a szerzdéskötés idpontjában: A szerzdés tárgyát képezi 3900 tonna barnaszén beszerzése és az ózdi telephelyre történ heti ütemezés leszállítása és lerakodása. A barnaszén 40 %-a 20-50 mm-es diószén, a 60 %-a 20-200 mm-es kockaszén. A barnaszén átlagos ftértékének 13 000 és 14 000 kJ/kg közötti értéknek kell lennie. Ajánlatkér az alábbi részteljesítési határidket határozza meg: 2018. Szeptember 0 tonna Október 900 tonna November 900 tonna December 800 tonna 2019. Január 800 tonna Február 500 tonna A szerzdés tárgyát képezi a barnaszén - heti megrendelés alapján - Vev ózdi telephelyére (3600 Ózd, Volny J. út 5.) történ heti leszállítása és lerakodása legkésbb 14:00 óráig. Ajánlatkér a következ héten szállítandó árut minden héten csütörtökön rendeli meg és vev a szállítás eltti nap 13 óráig módosíthatja a rendelést. Vev jogosult a szerzdés által meghatározott termékkörre vonatkozóan pót- vagy rendkívüli megrendeléseket is leadni az elz ügymenettl eltér idpontokban is. Az els szállítás idpontja: a szerzdéskötést és a megrendelést követ 3 napon belül. További szállítások: várhatóan havi egyenl mennyiségben a megrendelések alapján. Eladó vállalja, hogy a szállítás idtartama munkanapokon 07 és 14 óra közötti idpontokra esik. A szállítandó barnaszén árunak származási bizonyítvánnyal,megfelelségi nyilatkozattal és laborvizsgálati jegyzkönyvvel kell rendelkeznie. II.2.7)A szerzdés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió idtartama Az idtartam hónapban: 6 II.2.13)Európai uniós alapokra vonatkozó információk A beszerzés európai uniós alapokból finanszírozott projekttel és/vagy programmal kapcsolatos: nem IV. szakasz: Eljárás IV.2)Adminisztratív információk IV.2.1)Tájékoztató az eljárás eredményérl ezen szerzdés vonatkozásában A hirdetmény száma a Hivatalos Lapban: [9]2018/S 194-438801 V. szakasz: Az eljárás eredménye A szerzdés száma: 1. Elnevezés: Szállítási szerzdés barnaszén beszerzésére V.2)Az eljárás eredménye V.2.1)A szerzdéskötés/a koncesszió odaítélésérl szóló döntés dátuma: 25/09/2018 V.2.2)Ajánlatokra vonatkozó információk A szerzdést/koncessziót gazdasági szereplk csoportosulása nyerte el: nem V.2.3)A nyertes ajánlattev/koncessziós jogosult neve és címe Hivatalos név: Ormosszén Szénkitermel és Kereskedelmi zártkören mköd Részvénytársaság Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51475684 Postai cím: Zsolcai kapu 911. 1/104. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3526 Ország: Magyarország E-mail: [10]belahuszti@gmail.com Telefon: +36 304750689 Fax: +36 46507624 A nyertes ajánlattev/koncessziós jogosult kkv: nem V.2.4)A szerzdés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (a szerzdéskötés idején;áfa nélkül) A beszerzés végleges összértéke: 78 000 000.00 HUF VI. szakasz: Kiegészít információk VI.3)További információk: VI.4)Jogorvoslati eljárás VI.4.1)A jogorvoslati eljárást lebonyolító szerv Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: [11]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.4.2)A békéltetési eljárást lebonyolító szerv VI.4.3)Jogorvoslati kérelmek benyújtása A jogorvoslati kérelmek benyújtásának határidejére vonatkozó pontos információ: A Kbt. 148.(3) bekezdése szerint: A kérelem a (4)-(5) bekezdés szerinti eltéréssel a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított 15 napon belül,a közbeszerzési eljárást lezáró jogsért döntés esetében pedig a jogsértésnek a kérelmez tudomására jutásától számított 10 napon belül nyújtható be. A jogsértés megtörténtétl számított 90 napon túl kérelmet elterjeszteni nem lehet. VI.4.4)A jogorvoslati kérelmek benyújtására vonatkozó információ a következ szervtl szerezhet be Hivatalos név: Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntbizottság Postai cím: Riadó u. 5. Város: Budapest Postai irányítószám: 1026 Ország: Magyarország E-mail: [12]dontobizottsag@kt.hu Telefon: +36 18828592 Fax: +36 18828593 VI.5)E hirdetmény feladásának dátuma: 30/12/2019 VII. szakasz: A szerzdés/koncesszió módosításai VII.1)A közbeszerzés ismertetése a módosításokat követen VII.1.1)F CPV-kód 09111100 VII.1.2)További CPV-kód(ok) 09111100 VII.1.3)A teljesítés helye NUTS-kód: HU311 A teljesítés f helyszíne: 3600 Ózd, Volny József út 5. (Ózd belterület 1188 hrsz.) VII.1.4)A közbeszerzés ismertetése: A szerzdés tárgyát képezi 3900 tonna barnaszén beszerzése és az ózdi telephelyre történ heti ütemezés leszállítása és lerakodása. A barnaszén 40 %-a 20-50 mm-es diószén, a 60 %-a 20-200 mm-es kockaszén. A barnaszén átlagos ftértékének 13 000 és 14 000 kJ/kg közötti értéknek kell lennie. Ajánlatkér az alábbi részteljesítési határidket határozza meg: 2018. Szeptember 0 tonna Október 900 tonna November 900 tonna December 800 tonna 2019. Január 800 tonna Február 500 tonna A szerzdés tárgyát képezi a barnaszén - heti megrendelés alapján - Vev ózdi telephelyére (3600 Ózd, Volny J. út 5.) történ heti leszállítása és lerakodása legkésbb 14:00 óráig. Ajánlatkér a következ héten szállítandó árut minden héten csütörtökön rendeli meg és vev a szállítás eltti nap 13 óráig módosíthatja a rendelést. Vev jogosult a szerzdés által meghatározott termékkörre vonatkozóan pót- vagy rendkívüli megrendeléseket is leadni az elz ügymenettl eltér idpontokban is. Az els szállítás idpontja: a szerzdéskötést és a megrendelést követ 3 napon belül. További szállítások: várhatóan havi egyenl mennyiségben a megrendelések alapján. Eladó vállalja, hogy a szállítás idtartama munkanapokon 07 és 14 óra közötti idpontokra esik. A szállítandó barnaszén árunak származási bizonyítvánnyal,megfelelségi nyilatkozattal és laborvizsgálati jegyzkönyvvel kell rendelkeznie. VII.1.5)A szerzdés, a keretmegállapodás, a dinamikus beszerzési rendszer, illetve a koncesszió idtartama Munkanapokban kifejezett idtartam: 6 VII.1.6)A szerzdés/rész/koncesszió értékére vonatkozó információk (áfa nélkül) A szerzdés/rész/koncesszió végleges összértéke: 78 000 000.00 HUF VII.1.7)A nyertes ajánlattev/koncessziós jogosult neve és címe Hivatalos név: Ormosszén Szénkitermel és Kereskedelmi zártkören mköd Részvénytársaság Nemzeti azonosító szám: EKRSZ_51475684 Postai cím: Zsolcai kapu 9-11. 1/104. Város: Miskolc NUTS-kód: HU311 Postai irányítószám: 3526 Ország: Magyarország E-mail: [13]belahuszti@gmail.com Telefon: +36 304750689 Fax: +36 46507624 A nyertes ajánlattev/koncessziós jogosult kkv: nem VII.2)Információ a módosításokról VII.2.1)A módosítások ismertetése A módosítások jellege és mértéke (a szerzdés esetleges korábbi módosításainak feltüntetésével együtt): Felek 25.9.2018-én kötöttek adásvételi szerzdést 3 900 tonna barnaszén szállítására,melynek a teljesítési határideje a szerzdéskötést követ 180 nap volt. A szerzdés idtartama alatt 20.2.2019-án szükségessé vált a szállítási ütem és teljesítési határid módosítása,mivel a vev által a helyi lakosság számára kiszállítandó szociális szénre nem jelentkezett akkora igény, amelyre az önkormányzati szociális tüzelanyagra vonatkozó határozat (3 900 tonna) alapján elzetesen számítani lehetett, A módosítást indokolta az a tény is, hogy vev nem rendelkezik olyan tárolóhellyel,ahol az átmenetileg feleslegessé vált nagy mennyiség (1 519,81 tonna) barnaszenet károsodás nélkül huzamosabb ideig biztonságosan tárolni tudja. Felek a 20.2.2019-án kötött szerzdés módosításban az eredeti szerzdés I.1. és VII.1. pontjában meghatározott teljesítési határidt 31.12.2019 napra módosították. A szerzdés idtartama alatt 16.12.2019-án szükségessé vált a szállítási ütem és teljesítési határid újabb módosítása,mivel a vev által a helyi lakosság számára kiszállítandó szociális szénre a módosítást követen sem jelentkezett akkora igény,amelyre az önkormányzati szociális tüzelanyagra vonatkozó határozat (3 900 tonna) alapján elzetesen számítani lehetett, Felek 16.12.2019-án kötött szerzdés módosításban az alábbi részteljesítéseket rögzítették: 2020.01.hóban: 350,26 tonna barnaszén szállítása 2020.02.hóban: 300 tonna barnaszén szállítása 2020.03.hóban: 150 tonna barnaszén szállítása 2020.04.hóban: 20 tonna barnaszén szállítása 2020.05.hóban: 20 tonna barnaszén szállítása A módosítást indokolta az a tény is,hogy vev nem rendelkezik olyan tárolóhellyel,ahol az átmenetileg feleslegessé vált nagy mennyiség barnaszenet károsodás nélkül huzamosabb ideig biztonságosan tárolni tudja. Felek a 16.12.2019-án kötött 2.számú szerzdés módosításban az eredeti szerzdés I.1. és VII.1. pontjában meghatározott teljesítési határidt 31.5.2020 napra módosították. A szerzdés egyéb pontjai változatlan formában érvényben maradnak,a módosítás egységárat,szerzdéses értéket nem érint. VII.2.2)A módosítás okai Módosítási igény olyan körülmények miatt, amelyet a kell gondossággal eljáró ajánlatkér nem láthatott elre (a 2014/23/EU irányelv 43. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/24/EU irányelv 72. cikke (1) bekezdésének c) pontja, a 2014/25/EU irányelv 89. cikke (1) bekezdésének c) pontja) A módosítás szükségességét indokló körülmények ismertetése, és e körülmények elre nem látható jellegének magyarázata: A szerzdés idtartama alatt szükségessé vált a szállítási ütem és teljesítési határid módosítása,mivel a vev által a helyi lakosság számára kiszállítandó szociális szénre nem jelentkezett akkora igény,amelyre az önkormányzati szociális tüzelanyagra vonatkozó önkormányzati határozat (3 900 tonna) alapján elzetesen számítani lehetett, A módosítást indokolja az a tény is,hogy vev nem rendelkezik olyan méret és felszereltség tárolóhellyel,ahol az átmenetileg feleslegessé vált nagy mennyiség barnaszenet károsodás nélkül huzamosabb ideig biztonságosan tárolni tudja. Felek a 16.12.2019-án kötött szerzdés módosításban az eredeti szerzdés I.1. és VII.1. pontjában meghatározott teljesítési határidt az elre nem látható jelents mérték lakossági igény változás miatt 31.5.2020 napra módosítják. A szerzdésmódosítás jogcíme a Kbt. 141.§. (4) bekezdés c) pontja. VII.2.3)Áremelkedés A módosításokat megelz aktualizált teljes szerzdéses érték (figyelembe véve az esetleges korábbi szerzdésmódosításokat és árkiigazításokat, valamint a 2014/23/EU irányelv esetében az érintett tagállamban érvényesül átlagos inflációt) Érték áfa nélkül: 78 000 000.00 HUF Teljes szerzdéses érték a módosítást követen Érték áfa nélkül: 78 000 000.00 HUF -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de