Ausschreibung: Bauarbeiten - FR-Champigny-sur-Marne Bauarbeiten Abdichtungsarbeiten gegen Wasser Dachdeckarbeiten Installateurarbeiten Sanierungsarbeiten Dokument Nr...: 144007-2018 (ID: 2018040409022968943) Veröffentlicht: 04.04.2018 * FR-Champigny-sur-Marne: Bauarbeiten 2018/S 65/2018 144007 Auftragsbekanntmachung Bauauftrag Richtlinie 2014/24/EU Abschnitt I: Öffentlicher Auftraggeber I.1)Name und Adressen SA HLM IDF Habitat 59 avenue Carnot Champigny-sur-Marne 94507 Frankreich Kontaktstelle(n): Pôle Juridique Telefon: +33 149836181 E-Mail: [1]l.castera@idfhabitat.fr NUTS-Code: FR107 Internet-Adresse(n): Hauptadresse: [2]http://http://www.idfhabitat.fr/ Adresse des Beschafferprofils: [3]http://IDF-Habitat.e-marchespublics.com I.2)Gemeinsame Beschaffung I.3)Kommunikation Der Zugang zu den Auftragsunterlagen ist eingeschränkt. Weitere Auskünfte sind erhältlich unter: [4]http://idf-habitat.e-marchespublics.com Weitere Auskünfte erteilen/erteilt die oben genannten Kontaktstellen Angebote oder Teilnahmeanträge sind einzureichen an die oben genannten Kontaktstellen I.4)Art des öffentlichen Auftraggebers Andere: ESH- SA HLM I.5)Haupttätigkeit(en) Wohnungswesen und kommunale Einrichtungen Abschnitt II: Gegenstand II.1)Umfang der Beschaffung II.1.1)Bezeichnung des Auftrags: Travaux d'entretien et de réfection sur le patrimoine IDF Habitat Referenznummer der Bekanntmachung: 2018- AC- Travaux d'entretien et réfection patrimoine II.1.2)CPV-Code Hauptteil 45000000 II.1.3)Art des Auftrags Bauauftrag II.1.4)Kurze Beschreibung: La présente consultation concerne des travaux d'entretien et de réfection sur le patrimoine IDF Habitat. La consultation se décompose en 8 lots. II.1.5)Geschätzter Gesamtwert II.1.6)Angaben zu den Losen Aufteilung des Auftrags in Lose: ja Angebote sind möglich für alle Lose II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Marchés à bons de commande mono-attributaire pour les travaux d'entretien étanchéité du patrimoine IDF Habitat Los-Nr.: 1 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45261420 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le maître de l'ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: nein II.2.14)Zusätzliche Angaben La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Marchés subséquents multi-attributaires pour les travaux de réfection d'étanchéité Los-Nr.: 2 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45261420 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: Sans objet II.2.14)Zusätzliche Angaben La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Marché à bons de commande mono-attributaire pour les travaux d'entretien de couverture Los-Nr.: 3 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45261210 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: Sans objet II.2.14)Zusätzliche Angaben La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Marchés subséquents multi-attributaires pour les travaux de réfection de couverture Los-Nr.: 4 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45261210 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: Sans objet II.2.14)Zusätzliche Angaben La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Marché à bons de commande mono-attributaire pour les travaux d'entretien de plomberie et faïence murale sur le territoire 1 Los-Nr.: 5 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45330000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: Sans objet II.2.14)Zusätzliche Angaben La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Marché à bons de commande mono-attributaire pour les travaux d'entretien de plomberie et faïence murale sur le territoire 2 Los-Nr.: 6 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45330000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: Sans objet II.2.14)Zusätzliche Angaben La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Marché d'entretien mono-attributaire de plomberie Sanitaires Carrelage mural à bons de commande sur le territoire 3 Los-Nr.: 7 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45330000 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: Sans objet II.2.14)Zusätzliche Angaben La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Beschreibung II.2.1)Bezeichnung des Auftrags: Marché à bons de commande mono-attributaire de remise en état des logements sur le territoire 3 Los-Nr.: 8 II.2.2)Weitere(r) CPV-Code(s) 45453100 II.2.3)Erfüllungsort NUTS-Code: FR107 Hauptort der Ausführung: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Beschreibung der Beschaffung: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Zuschlagskriterien Der Preis ist nicht das einzige Zuschlagskriterium; alle Kriterien sind nur in den Beschaffungsunterlagen aufgeführt II.2.6)Geschätzter Wert II.2.7)Laufzeit des Vertrags, der Rahmenvereinbarung oder des dynamischen Beschaffungssystems Laufzeit in Monaten: 12 Dieser Auftrag kann verlängert werden: ja Beschreibung der Verlängerungen: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Angaben über Varianten/Alternativangebote Varianten/Alternativangebote sind zulässig: nein II.2.11)Angaben zu Optionen Optionen: nein II.2.12)Angaben zu elektronischen Katalogen II.2.13)Angaben zu Mitteln der Europäischen Union Der Auftrag steht in Verbindung mit einem Vorhaben und/oder Programm, das aus Mitteln der EU finanziert wird: ja Projektnummer oder -referenz: Sans objet II.2.14)Zusätzliche Angaben La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. Abschnitt III: Rechtliche, wirtschaftliche, finanzielle und technische Angaben III.1)Teilnahmebedingungen III.1.1)Befähigung zur Berufsausübung einschließlich Auflagen hinsichtlich der Eintragung in einem Berufs- oder Handelsregister Auflistung und kurze Beschreibung der Bedingungen: Délégation de pouvoir. Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner. Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail. III.1.2)Wirtschaftliche und finanzielle Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.3)Technische und berufliche Leistungsfähigkeit Eignungskriterien gemäß Auftragsunterlagen III.1.5)Angaben zu vorbehaltenen Aufträgen Der Auftrag ist geschützten Werkstätten und Wirtschaftsteilnehmern vorbehalten, deren Ziel die soziale und berufliche Integration von Menschen mit Behinderungen oder von benachteiligten Personen ist III.2)Bedingungen für den Auftrag III.2.2)Bedingungen für die Ausführung des Auftrags: Dans le cadre des marchés à bons de commande, les délais d'exécution des lots 1, 3, 5, 6, 7 et 8 sont de 15 jours à compter de la notification du bon de commande (hors délai d'urgence ou indications contraires indiquées sur le bon de commande). Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués après remise en concurrence des titulaires des lots 2 et 4. Les prestations prévues aux marchés seront à réaliser sur le patrimoine d'IDF HABITAT. La liste du patrimoine est jointe à l'annexe de l'acte d'engagement propre à chaque lot. La liste des sites d'intervention sera amenée à évoluer en cours d'exécution de l'accord-cadre en fonction des livraisons de programme, des cessions et des acquisitions de patrimoine. Le pouvoir adjudicateur pourra confier aux titulaires de l'accord-cadre, en application de l'article 30-I 7º du Décret nº 2016-360 du 25.3.2016, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. III.2.3)Für die Ausführung des Auftrags verantwortliches Personal Abschnitt IV: Verfahren IV.1)Beschreibung IV.1.1)Verfahrensart Offenes Verfahren IV.1.3)Angaben zur Rahmenvereinbarung oder zum dynamischen Beschaffungssystem Die Bekanntmachung betrifft den Abschluss einer Rahmenvereinbarung Rahmenvereinbarung mit mehreren Wirtschaftsteilnehmern Geplante Höchstanzahl an Beteiligten an der Rahmenvereinbarung: 3 IV.1.4)Angaben zur Verringerung der Zahl der Wirtschaftsteilnehmer oder Lösungen im Laufe der Verhandlung bzw. des Dialogs IV.1.6)Angaben zur elektronischen Auktion IV.1.8)Angaben zum Beschaffungsübereinkommen (GPA) Der Auftrag fällt unter das Beschaffungsübereinkommen: ja IV.2)Verwaltungsangaben IV.2.1)Frühere Bekanntmachung zu diesem Verfahren IV.2.2)Schlusstermin für den Eingang der Angebote oder Teilnahmeanträge Tag: 02/05/2018 Ortszeit: 11:30 IV.2.3)Voraussichtlicher Tag der Absendung der Aufforderungen zur Angebotsabgabe bzw. zur Teilnahme an ausgewählte Bewerber IV.2.4)Sprache(n), in der (denen) Angebote oder Teilnahmeanträge eingereicht werden können: Französisch IV.2.6)Bindefrist des Angebots Laufzeit in Monaten: 4 (ab dem Schlusstermin für den Eingang der Angebote) IV.2.7)Bedingungen für die Öffnung der Angebote Tag: 02/05/2018 Ortszeit: 14:00 Ort: SA HLM IDF HABITAT. Abschnitt VI: Weitere Angaben VI.1)Angaben zur Wiederkehr des Auftrags Dies ist ein wiederkehrender Auftrag: nein VI.2)Angaben zu elektronischen Arbeitsabläufen VI.3)Zusätzliche Angaben: En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. VI.4)Rechtsbehelfsverfahren/Nachprüfungsverfahren VI.4.1)Zuständige Stelle für Rechtsbehelfs-/Nachprüfungsverfahren Tribunal de grande instance rue Pasteur Vallery Radot Créteil 94011 Frankreich VI.4.2)Zuständige Stelle für Schlichtungsverfahren VI.4.3)Einlegung von Rechtsbehelfen VI.4.4)Stelle, die Auskünfte über die Einlegung von Rechtsbehelfen erteilt VI.5)Tag der Absendung dieser Bekanntmachung: 30/03/2018 [BUTTON] × Direktlinks HTML ____________________ PDF ____________________ XML ____________________ [BUTTON] Schließen References 1. mailto:l.castera@idfhabitat.fr?subject=TED 2. http://http//www.idfhabitat.fr/ 3. http://IDF-Habitat.e-marchespublics.com/ 4. http://idf-habitat.e-marchespublics.com/ OT: France-Champigny-sur-Marne: Travaux de construction 2018/S 065-144007 Avis de marché Travaux Directive 2014/24/UE Section I: Pouvoir adjudicateur I.1)Nom et adresses SA HLM IDF Habitat 59 avenue Carnot Champigny-sur-Marne 94507 France Point(s) de contact: Pôle Juridique Téléphone: +33 149836181 Courriel: [1]l.castera@idfhabitat.fr Code NUTS: FR107 Adresse(s) internet: Adresse principale: [2]http://http://www.idfhabitat.fr/ Adresse du profil dacheteur: [3]http://IDF-Habitat.e-marchespublics.com I.2)Procédure conjointe I.3)Communication L'accès aux documents du marché est restreint. De plus amples informations peuvent être obtenues à l'adresse suivante: [4]http://idf-habitat.e-marchespublics.com Adresse à laquelle des informations complémentaires peuvent être obtenues le ou les point(s) de contact susmentionné(s) Les offres ou les demandes de participation doivent être envoyées au(x) point(s) de contact susmentionné(s) I.4)Type de pouvoir adjudicateur Autre type: ESH- SA HLM I.5)Activité principale Logement et équipements collectifs Section II: Objet II.1)Étendue du marché II.1.1)Intitulé: Travaux d'entretien et de réfection sur le patrimoine IDF Habitat Numéro de référence: 2018- AC- Travaux d'entretien et réfection patrimoine II.1.2)Code CPV principal 45000000 II.1.3)Type de marché Travaux II.1.4)Description succincte: La présente consultation concerne des travaux d'entretien et de réfection sur le patrimoine IDF Habitat. La consultation se décompose en 8 lots. II.1.5)Valeur totale estimée II.1.6)Information sur les lots Ce marché est divisé en lots: oui Il est possible de soumettre des offres pour tous les lots II.2)Description II.2.1)Intitulé: Marchés à bons de commande mono-attributaire pour les travaux d'entretien étanchéité du patrimoine IDF Habitat Lot nº: 1 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45261420 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Description des prestations: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le maître de l'ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: non II.2.14)Informations complémentaires La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Marchés subséquents multi-attributaires pour les travaux de réfection d'étanchéité Lot nº: 2 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45261420 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Description des prestations: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Sans objet II.2.14)Informations complémentaires La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Marché à bons de commande mono-attributaire pour les travaux d'entretien de couverture Lot nº: 3 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45261210 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Description des prestations: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Sans objet II.2.14)Informations complémentaires La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Marchés subséquents multi-attributaires pour les travaux de réfection de couverture Lot nº: 4 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45261210 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Description des prestations: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Sans objet II.2.14)Informations complémentaires La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Marché à bons de commande mono-attributaire pour les travaux d'entretien de plomberie et faïence murale sur le territoire 1 Lot nº: 5 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Description des prestations: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Sans objet II.2.14)Informations complémentaires La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Marché à bons de commande mono-attributaire pour les travaux d'entretien de plomberie et faïence murale sur le territoire 2 Lot nº: 6 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Description des prestations: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Sans objet II.2.14)Informations complémentaires La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Marché d'entretien mono-attributaire de plomberie Sanitaires Carrelage mural à bons de commande sur le territoire 3 Lot nº: 7 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45330000 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Description des prestations: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Sans objet II.2.14)Informations complémentaires La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. II.2)Description II.2.1)Intitulé: Marché à bons de commande mono-attributaire de remise en état des logements sur le territoire 3 Lot nº: 8 II.2.2)Code(s) CPV additionnel(s) 45453100 II.2.3)Lieu d'exécution Code NUTS: FR107 Lieu principal d'exécution: La liste du patrimoine est jointe à l'acte d'engagement propre à chaque lot. II.2.4)Description des prestations: Les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses inaccessibles ou accessibles. Le titulaire sera soumis à une obligation de résultat sur les travaux de réparation de l'étanchéité des toitures terrasses commandés par le Maître de l'Ouvrage. Ainsi, les travaux de réparation des ouvrages comprennent implicitement et notamment: tous les ouvrages d'étanchéité, les isolations thermiques sous étanchéité et sous toiture, les ouvrages accessoires, tous les ouvrages complémentaires en métal nécessaires, tous les scellements, garnissages et solins ou mortier, les ouvrages éclairants en toiture, les ouvrages annexes et connexes, ainsi que tous autres ouvrages prévus au CCTP. II.2.5)Critères dattribution Le prix n'est pas le seul critère d'attribution et tous les critères sont énoncés uniquement dans les documents du marché II.2.6)Valeur estimée II.2.7)Durée du marché, de l'accord-cadre ou du système d'acquisition dynamique Durée en mois: 12 Ce marché peut faire l'objet d'une reconduction: oui Description des modalités ou du calendrier des reconductions: L'accord-cadre est reconduit tacitement jusqu'à son terme. Le nombre de périodes de reconduction est fixé à 3. La durée de chaque période de reconduction est de 1 an. La durée maximale du contrat, toutes périodes confondues, est de 4 ans. II.2.10)Variantes Des variantes seront prises en considération: non II.2.11)Information sur les options Options: non II.2.12)Informations sur les catalogues électroniques II.2.13)Information sur les fonds de l'Union européenne Le contrat s'inscrit dans un projet/programme financé par des fonds de l'Union européenne: oui Identification du projet: Sans objet II.2.14)Informations complémentaires La reconduction est considérée comme acceptée si aucune décision écrite contraire n'est prise par le pouvoir adjudicateur au moins 3 mois avant la fin de la durée de validité de l'accord-cadre. Le titulaire ne peut pas refuser la reconduction. Section III: Renseignements dordre juridique, économique, financier et technique III.1)Conditions de participation III.1.1)Habilitation à exercer l'activité professionnelle, y compris exigences relatives à l'inscription au registre du commerce ou de la profession Liste et description succincte des conditions: Délégation de pouvoir. Déclaration sur l'honneur pour justifier que le candidat n'entre dans aucun des cas d'interdiction de soumissionner. Renseignements sur le respect de l'obligation d'emploi mentionnée aux articles L. 5212-1 à L. 5212-11 du Code du travail. III.1.2)Capacité économique et financière Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation III.1.3)Capacité technique et professionnelle Critères de sélection tels que mentionnés dans les documents de la consultation III.1.5)Informations sur les marchés réservés Le marché est réservé à des ateliers protégés et à des opérateurs économiques dont l'objet est l'intégration sociale et professionnelle de personnes handicapées ou défavorisées III.2)Conditions liées au marché III.2.2)Conditions particulières d'exécution: Dans le cadre des marchés à bons de commande, les délais d'exécution des lots 1, 3, 5, 6, 7 et 8 sont de 15 jours à compter de la notification du bon de commande (hors délai d'urgence ou indications contraires indiquées sur le bon de commande). Pendant la durée de validité de l'accord-cadre, les marchés subséquents sont attribués après remise en concurrence des titulaires des lots 2 et 4. Les prestations prévues aux marchés seront à réaliser sur le patrimoine d'IDF HABITAT. La liste du patrimoine est jointe à l'annexe de l'acte d'engagement propre à chaque lot. La liste des sites d'intervention sera amenée à évoluer en cours d'exécution de l'accord-cadre en fonction des livraisons de programme, des cessions et des acquisitions de patrimoine. Le pouvoir adjudicateur pourra confier aux titulaires de l'accord-cadre, en application de l'article 30-I 7º du Décret nº 2016-360 du 25.3.2016, un ou plusieurs nouveaux accords-cadres ayant pour objet la réalisation de prestations similaires. III.2.3)Informations sur les membres du personnel responsables de l'exécution du marché Section IV: Procédure IV.1)Description IV.1.1)Type de procédure Procédure ouverte IV.1.3)Information sur l'accord-cadre ou le système d'acquisition dynamique Le marché implique la mise en place d'un accord-cadre Accord-cadre avec plusieurs opérateurs Nombre maximal envisagé de participants à l'accord-cadre: 3 IV.1.4)Informations sur la réduction du nombre de solutions ou d'offres durant la négociation ou le dialogue IV.1.6)Enchère électronique IV.1.8)Information concernant laccord sur les marchés publics (AMP) Le marché est couvert par l'accord sur les marchés publics: oui IV.2)Renseignements d'ordre administratif IV.2.1)Publication antérieure relative à la présente procédure IV.2.2)Date limite de réception des offres ou des demandes de participation Date: 02/05/2018 Heure locale: 11:30 IV.2.3)Date denvoi estimée des invitations à soumissionner ou à participer aux candidats sélectionnés IV.2.4)Langue(s) pouvant être utilisée(s) dans l'offre ou la demande de participation: Français IV.2.6)Délai minimal pendant lequel le soumissionnaire est tenu de maintenir son offre Durée en mois: 4 (à compter de la date limite de réception des offres) IV.2.7)Modalités douverture des offres Date: 02/05/2018 Heure locale: 14:00 Lieu: SA HLM IDF HABITAT. Section VI: Renseignements complémentaires VI.1)Renouvellement Il s'agit d'un marché renouvelable: non VI.2)Informations sur les échanges électroniques VI.3)Informations complémentaires: En cas de groupement d'opérateurs économiques, la forme souhaitée par le pouvoir adjudicateur est un groupement conjoint avec mandataire solidaire. Si le groupement attributaire est d'une forme différente, il pourra se voir contraint d'assurer sa transformation pour se conformer au souhait du pouvoir adjudicateur. VI.4)Procédures de recours VI.4.1)Instance chargée des procédures de recours Tribunal de grande instance rue Pasteur Vallery Radot Créteil 94011 France VI.4.2)Organe chargé des procédures de médiation VI.4.3)Introduction de recours VI.4.4)Service auprès duquel des renseignements peuvent être obtenus sur l'introduction de recours VI.5)Date denvoi du présent avis: 30/03/2018 [BUTTON] × Direktlinks HTML ____________________ PDF ____________________ XML ____________________ [BUTTON] Schließen -------------------------------------------------------------------------------- Database Operation & Alert Service (icc-hofmann) for: The Office for Official Publications of the European Communities The Federal Office of Foreign Trade Information Phone: +49 6082-910101, Fax: +49 6082-910200, URL: http://www.icc-hofmann.de